还剩30页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
2021-2022年一级建造师之一建矿业工程实务通关考试题库带答案解析单选题（共50题）
1、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511-2010,泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于（）岩层A.稳定B,中等稳定C.弱稳定D.不稳定【答案】C
2、沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物对人员的安全允许距离应比平地爆破时增大（）A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】C
3、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A.大于
0.1m B.大于
0.3nl C.大于
0.5m【答案】A
30、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C
31、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的结构承受A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁【答案】C
32、井点降水方法中属于非真空抽水的是o A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C,喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D
33、矿井架空乘人装置运送人员时应遵守的规定A.吊椅中心至巷道一侧突出部分的问距不小于
0.8m B.乘坐间距不得小于5m C.乘人站上下人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1m D.安全保护装置发生保护动作后，应有延时自动复位装置【答案】C
34、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、（）、严禁超挖”A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C
35、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是（）A.未经处理的有机质土氏液限大于50%的土层C.对密实度小于
0.3的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D
36、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是（）A,企业定额B.预算定额C.施工定额D.概算定额【答案】C
37、矿区地面高程首级控制网，一般采用方法建立，其布设范围和等级选择应依据矿区长度来确定A.水准测量B.光电测距三角高程测量C.边角网D.测边网【答案】A
38、《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A
39、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）o A.小于50%B.小于60%C.大于50%【答案】B
40、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的0A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C
41、水泥体积安定性不良的原因一般是由于A.水泥颗粒太细B.含水量超标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D
42、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程A.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用B.同时设计、同时施工、同时结算C.同时设计、同时施工、同时竣工D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】A
43、矿层倾角小于12o,地质构造简单，矿层埋藏较深时，宜采用的开拓方式是（）0A.斜井开拓B.立井单水平开拓C.立井多水平开拓D.平嗣开拓【答案】B
44、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B
45、属于现场动态管理内容的是（）A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B
46、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A
47、关于陀螺经纬仪的功能，说法正确的是（）A.用陀螺仪测量必须依附己知直线方位B.陀螺经纬仪可以自行定向C.陀螺经纬仪是可旋转的经纬仪D.陀螺经纬仪指陀螺有经纬仪功能【答案】B
48、根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，年产量45〜90万t/年,单项工程合同额1000-2000万元的煤炭矿山建设工程属于0A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】C
49、矿山设备购储的原则是0A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D,共用设备优于独立使用设备【答案】B
50、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是（）A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C多选题（共20题）
1、量高低分为（）A.普通钢B.优质钢C.低碳钢D.中碳钢E.高碳钢【答案】CD
2、既是起爆材料乂可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD
3、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括o A.治水防渗B,对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E,是建造工程的必需的工序【答案】ACD
4、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD
5、混凝土预制桩施工中的沉桩方法有等A.水冲法B.静力压桩法C.锤击法D.爆扩桩法E.振动法【答案】ABC
6、下列关于招标文件的内容，正确的是（）A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC
7、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是（）A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够？B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系？C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行？D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统？E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC
8、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）A.开岔口应避开原来巷道冒顶的范围B.提高抬棚的初撑力C.拆除原巷道棚腿后再架设开口抬棚D.对开口前后5m范围的巷道支护采取缩小锚杆排间距补强支护E.注意选用抬棚材料的质量与规格，保证抬棚有足够的强度【答案】ABD
9、工程索赔文件内容包括（）A.综述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD
10、矿业工程现场施工必须坚持的制度包括有（）A.每日的生产调度会议制度B.特种工种凭证上岗制度C.班前安全政策宣讲制度D.凭证人井制度和入井人员登记制度E.管理干部下井制度【答案】ABD
11、建井总工期是以下O的工期之和A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期【答案】C
4、底部空气垫层装药结构的实质是O o A.一种非连续装药结构，它不便于机械化装药B.采用了混装结构而可以提高炸药的爆炸作用C.利用炸药在空气垫中激起的空气冲击波破碎岩石D.一种混合装药结构的形式【答案】C
5、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用进行通风A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D
6、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是0A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC
12、振动沉桩法的优点包括（）A.构造简单B.使用方便C.效能高D.所用机具设备多E.适用范围较宽【答案】ABC
13、振动沉桩法的主要特点有（）A.适用范围广B.使用效能高C.施工设备构造简单D.附属机具多E.需要消耗大量动力【答案】BC
14、矿井井底车场副井系统侗室包括（）A.排水泵房B.变电所C.装载砸I室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB
15、工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（）A.建立项目部B.编制项目计划和各部门计划C.建立项目管理协调程序D.完成实施项目总承包的批准手续E.筹备进场【答案】ABC
16、混凝土实体检验的主要检验项目是（）o A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布.置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC
17、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD
18、矿业工程合同变更的范围包括A.对合同中任何工作工程量的改变B.主体工程的质量变更C.承包人在施工中提出的建议D.增加合同约定的部分工作内容E.改变原定的施工顺序或时间安排【答案】AD
19、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD
20、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD大题（共10题）【背景资料】某矿山施工单位承建一主井筒工程，该井筒设计深度为340m,其中基岩段高为278nb设计为素混凝土井壁井筒检查孔资料表明井筒基岩段在井深262〜271nl有一断层破碎带，岩层破碎严重，但是涌水量不大，预计6m3/h左右根据施工组织设计，基岩段采用掘砌混合作业，普通钻爆法掘进，伞钻钻眼，每循环进尺
3.6m；井壁采用商品混凝土浇筑，溜灰管下料；施工单位与混凝土供应商的供货合同中约定了水泥品种、混凝土强度等级等参数要求考虑到破碎带涌水量不大，掘砌时采取吊桶排水井筒施工进入破碎带的一次出砰过程中，施工段高下端1m处的岩帮发生了坍塌，伴有涌水，估计涌水量25m3/ho施工单位发现后，决定加快该段井壁混凝土的浇筑，同时对后续破碎带提出采取1m掘砌段高以及相应施工措施的变更方案，经监理同意后开始实施新施工方案实施后，因混凝土砌筑进度慢，混凝土罐车卸料后1个多小时才开始通过溜灰管下料，于是出现了混凝土下料不畅，受凝结成块的混凝土拌合料直接卸入模板内时的撞击影响，模板发生了偏移为避免这种状况继续发生，井口施工人员对后续的混凝土重新加水搅拌后倒入溜灰管下料该段井壁施工完成后，监理人员对包含断层破碎带的30m井壁施工质量进行了中间验收验收的情况如下
（1）施工单位只提供了由混凝土供应商提交的混凝土质量控制资料，包括配合比通知单、抗压强度报告、混凝土质量合格证、混凝土运输单
（2）挂线测量井筒断面时，发现在与提升容器最小距离的井壁上，两个测点的净半径分别小于设计值10mm和152m*经在场设计单位人员计算该偏差不影响项目正常使用，可以验收
（3）抽查混凝土井壁两个对称检查点，分别有3处和4处明显的麻面和孔洞【问题】
1.针对井筒存在有断层破碎带的情况，施工单位应采取哪些合理的措施
2.施工方案变更后施工单位应采取哪些相应措施
3.施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题
4.指出该段井壁验收存在的问题，说明解决这些问题的措施，并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据【答案】
1.施工单位应采取的合理措施有
（1）先探后掘，应在井筒断层破碎带前10m进行钻探
（2）考虑制定注浆加固、排水等安全措施
2.施工方案变更后应做好的措施包括
（1）准备段高1m的混凝土施工模板；
（2）布置吊泵或卧泵进行排水，采取包括堵、截、导等防水措施；
（3）根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜
3.施工单位的混凝土施工会造成的问题有
（1）混凝土成形质量差；
（2）影响混凝土强度；
（3）影响井壁规格尺寸正确处理办法有与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格；禁止使用不合格混凝土，要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水
4.混凝土井壁质量验收中存在的问题有
（1）由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全；
（2）缺少井壁混凝土强度检验验收报告单；
二、某矿建施工单位以1240万元的中标价格，总承包一矿山工业广场8层框架结构办公楼工程并工前，总承包单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位;通过与建设单位共同考察，确定了预拌混凝土供应商，并与之签订了采购合向，工程实施过程中发生了以下事件:事件1:基坑工程施工前、专业分包单位编制了土方开挖和基坑支护专项施工方案，包括土方开挖的顺序和方法、土钉支护方案等内容分包单位技术负责人将专项施工方案上报监理单位审查，并安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督方案经总监理工程师审核通过后、分包单位组织召开了论证会，专家组成员包括符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人方案论证会最终形成论证意见:基坑采用的土钉支护体系基本可行，但基坑监测方案中未明确具体的监测项目，需完善事件2:桩基验收时，监理单位发现部分桩基混凝土强度未达到设计要求，经调查是由于预拌混凝土质量不合格所致:桩基处理方案确定后，专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用.事件3:主体结构施工期间，由于特大龙卷风造成配电箱破坏引发现场火灾火灾扑灭后21小时内，总承包单位追报了火灾损失情况:工程本身损失250万元，总价值200万元的待安装设备彻底报废;总承包单位有3名工人烧伤所需医疗费及补偿费预计45万元:租赁的施工设备损坏赔偿10万元另外、大火扑灭后总承包单位停工5天，造成施工机械闲置损失2万元，预计工程所需清理、修复费用200万元
1.事件1中，本项目基坑支护专项施工方案从编制到专家论证的过程存在哪些不妥说明正确的做法
2.基坑土方开挖顺序和方法的确定原则是什么根据论证意见，基坑监测方案中应补充的监测项目有哪些
3.针对事件2,分别指出专业分包单位和施工总承包单位提出的要求是否妥当并说明理由
4.事件3中，针对施工过程中发生的火灾，建设单位和总承包单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）【答案】
1.不妥之处及正确做法
（1）分包单位技术负责人将专项施工方案直接上报监理单位审查不妥正确做法:专项方案应当在通过论证后由施工总承包单位上报监理单位审核签字（分包不对外）
（2）安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督不妥正确做法:应派专职安全管理人员进行现场监督管理
（3）方案经总监理工程师审核通过后，分包单位组织召开了论证会不妥正确做法:专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会
（4）专家论证会专家组由符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人组成不妥正确做法:方案论证专家组成员应当由符合相关专业要求的专家组成参建各方的技术负责人不得以专家身份参加专家论证会（知识点:施工组织设计的类别与要求）
2.基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相致，并遵循〃开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则应补充的监测项目有:基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部分建（构）筑物变形、支护结构内力及变形等
3.
（1）专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用妥当理由因为预拌混凝土是由施工总承包单位负责采购，所以应由施工总承包单位对其质量负责
（2）施工总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用不妥当
三、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法施工单位制定了如下的基础施工方案基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50%后方可开挖下层土方及下层土钉施工但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险问题？
1.施工单位制定的基础施工方案是否妥当？为什么
2.土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求？【答案】
1.施工单位制定的基础施工方案不妥原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工
2.土钉施工的具体质量要求有
（1）上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工
（2）土钉成孔孔深允许偏差50【mn；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5%
（3）土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为
0.5,水泥砂浆配合比宜为11〜12（重量比），水灰比宜为
0.38〜
0.45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完
（4）土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250〜500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架
四、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m,掘进荒径6〜7nb井筒深度720m,两侧马头门各施工20nb包含相关设备基础，管子道开口施工5nb该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85nl/月井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4n13,主提升机为JKZ-
2.8/
15.5,副提升机为JK-
2.5/
11.5,2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟6400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-75X8吊泵排水然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期
2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑问题
1.项目经理部配置和组织有何不妥
2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥
3.分析该项目部的劳动组织【答案】
1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及
二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队
2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-
2.5/
11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下1趟力400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟6800胶质风筒为宜80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求
3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2〜3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理
五、【背景资料】某施工单位承建巷道工程.该巷道净断面20m2,所穿过的岩层属于IV〜V类稳定性围岩,采用锚喷支护.锚杆长度
2.0m间排距800mm义800mm,喷射混凝土强度等级C20,厚度100mm.同时架设铜棚支架,支架间距
0.8m.地质资料预计该巷道将通过断层破碎带施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50nmi处钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意采取了减少装药量（周边眼间隔装药）、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破爆破后，待工作面的炮烟被吹散.班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落在工作面进行敲帮问顶安全检查时.钢棚支架突然发生倾倒，支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d事故处理完毕后施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求【问题】
1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法
2.为安全通过该巷道断层破碎带.可采取哪些有效措施
3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级说明理由
4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理说明理南【答案】
1.施工单位正确的做法为
（1）点眼位时不应戴手套领钎；
（2）应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内50mm；
（3）爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；
（4）装药前应先进行瓦斯检查
2.可采取的有效措施有
（1）超前支护（如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固）；
（2）加强支护（如增加锚杆长度和采用锚索、网片）；
（3）减小掘进炮眼深度，短掘短支；
（4）采取多打眼、少装药的爆破措施
3.冒顶事故属于一般事故理由10人以下重伤的事故
4.施工单位提出工期顺延的要求不合理理由地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业（或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架），属于施工单位自身承担的风险范围和责任
六、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖工程基坑开挖深度为5m,基坑北侧距基坑边缘4nl处己有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m基坑设计采用钢板桩支护施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关（2分）；索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令（1分）
七、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3,直接费单价
5.2元/m,综合费率为直接费20%按经甲方批准施工方案及进度计戈U，乙方租用一台1小3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工施工中发生下列事件事件1因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次口复工指令及开挖加深
1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件36月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件46月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔为什么？如何索赔，各可索赔工期几天可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1不可索赔，属承包商责任事件2可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15〜19日），用工费25X5X（l+30%）=
487.5元；机械费550X5=2750元工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400X
5.2X（l+20%）=8736元事件3因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费事件4可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25X30X（1+30%）=975元；机械费550X1=550元
八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况
1.3月1口，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔
2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d事故处理完成后项目经理休假30d,回来后，项目经理提出了索赔
3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔问题
1.分别分析儿次事件中的索赔
2.试述承包人的索赔程序【答案】
1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而旦该特殊断层并未在地质报告中标注
2.承包人的索赔程序是
（1）首先由承包人发出索赔意向通知矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告索赔意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告
（2）业主（监理工程师）审核索赔报告接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立判定索赔成立的原则包括与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
（3）确定合理的补偿额经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致主要原因有对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等双方应就索赔的处理进行协商协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
九、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间20个月，矿井建设关键线路是主井井筒工程
（18）一主井重车线
（2）一—水平运输大巷
（10）一采区下部车场
（2）f采区巷道
（12）一工作面准备巷道
（2）一工作面设备安装⑵一矿井试运转⑵一矿井投产移交（以上括号内数字为工程施工工期，单位月）？问题？
1.该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算
2.该矿井建井工期和总工期分别是多少
3.若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期？【答案】
1.矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算
2.总工期建井工期为18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是:20+5070月3・若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多1）主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与雨室施工进度2）主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延副井到底不会耽误井底车场巷道与胴室的施工进度3）副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制
一十、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A,将井筒施工工程发包给施工单位B施工期间发生如下事件事件1由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B事件2由于天降
7、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是（）A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A
8、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D,将工作面爆破工作单独分包【答案】D
9、矿业工程项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为（）A.经验评估法B.随机抽查法C.风险识别法D.调查打分法【答案】D
10、通常情况下，全断面一次掘进洞室的高度不应超过（）A.4〜51n大雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期事件3施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故【问题】
1.事件1中建设单位的做法是否合理为什么
2.事件2中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小
3.该案例中商品混凝土的技术指标是什么
4.分析事件3中的事故原因
5.冻结井筒的试挖条件是什么【答案】
1.事件1中建设单位的做法不合理理由
（1）因为建设单位的原因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土的条件建设单位应该提前通知施工单位B,并与施工单位B进行协商
（2）建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等
2.大型设备无法进场可能造成的影响井筒施工不能按期开工开工晚，容易造成井筒被冻实若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟后续工程的施工及投产日期都将受到影响
3.该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标
（1）水泥应优先选用普通水泥（
42.5级以上），不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥
（2）混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用当气温在3〜5c以下时，可以用热水（水温不宜高于60〜80℃）搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热B.5〜6m C.6〜7m D.7〜8m【答案】A n、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的作为施加预应力值A.
0.2〜
0.3B.
0.4〜
0.5C.
0.5〜
0.6D.
0.6〜
0.7【答案】C
12、工序能力指数记为CPK或CP可以判别工序施工状态好坏理想的工序能力指数的范围是A.CPKW
0.67B.
1.0CPK
0.67C.
1.33CPK
1.0D.
1.67CPK
1.3【答案】D
13、边坡高度H大于为超高边坡A.100m B.300m C.400m D.500m【答案】D
14、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化因素的是（）A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A
15、平巷断而尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用（）校核A.通过的风量B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A
16、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）A.钻井管井深度小于100m,管井斜度小于2O B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人C.钻井管井深度大于100m时,每增加100m,管井斜度小于1D.过渡器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10%【答案】C
17、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B
18、建设单位编制的单项工程施工组织设计需要组织审批A.建设单位的上级主管部门B.设计单位C.地方行政主管部门D.施工单位的上级机关【答案】A
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013,工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将O提交发包人确认A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A
20、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的方可运输A.50%B.70%C.80%D.100%【答案】D
21、在露天爆破工作的基本要求中，在提高爆破技术经济效益指标方面，应努力做到A.提高钻孔延米爆破方量，降低炸药单耗，充分发挥机械效能，使综合成本最低B.防止爆破地震、冲击波、飞石和噪声的危害，确保安全爆破C.破碎块度符合工程要求，大块率低、无根坎D.减少后冲、后裂和侧裂，以降低对边坡稳定性的影响程度【答案】A
22、根据矿井煤矿防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是O A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采
23、关于支护荷载的说法，不正确的是（）A.围岩变形挤压支架会造成支架受力B.围岩冒落压在支架上的力也是支护荷载C.支护荷载就是压在支架上的岩石重量D.围岩一般能承受比原岩应力更高的荷载【答案】C
24、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）0A.采取个体防护措施B,采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A
25、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C
26、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A
27、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应oA.较井筒设计净半径大1〜4cm B.较井筒内径小1〜4cm C.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A
28、施工成本管理措施中，措施是其他各类措施的前提和保障A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A
29、在一定范围内岩层大致向一个方向倾斜的构造形态是指A.单斜构造B,断裂构造C.褶皱构造D.倾向构造。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
