还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
第六章第一节工程变更与合同价调整
一、工程变更概述
二、我国现行合同条款下的工程变更-工程变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一的,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指示1取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施如发包人将取消的工作转由自己或其他人实施,构成违约,按照《合同法》的规定,发包人应赔偿承包人损失2改变合同中任何一项工作的质量或其他特性3改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸4改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序5为完成工程需要追加的额外工作二变更程序
1、监理人认为可能要发生变更的情形在合同履行过程中,可能发生上述变更情形的,监理人可向承包人发出变更意向书变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求
2、监理人认为发生了变更的情形
3、承包人认为可能要发生变更的情形承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经查检认为其中存在变更情形的,可向监理人提出书面变更建议三变更估价
1、变更估价的程序承包人应在收到变更指示或变更意见书后的14天内,向监理人提交变更报价书监理人收到承包人变更报价书后的14天内,根据变更估价原那么,商定或确定变更价格
2、变更估价原那么发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后14天内核对完毕,否那么,从第15天起承包人递交的工程进度款支付申请视为被批准发包人应在批准工程进度款支付申请的14天内,向承包人按不低于计量工程价款的60%不高于计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款三质量保证金
1、保证金的预留和返还保证金的预留从第一付款周期开始,在发包人的进度付款中,按约定比例扣留质量保证金,直到扣留质量保证金总额到达专用条款约定的金额或比例为止全部或者局部使用政府投资的建设工程,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金四工程价款调整
1、工程合同价款中综合单价的调整对实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同方式合同约定的工程价款中所包含的工程量清单工程综合单价在约定条件内是固定的,不予调整,工程量允许调整假设合同未做约定,可参照以下原那么办理1当工程量清单工程工程量的变化幅度在10%以内时,其综合单价不做调整,执行原有综合单价2当工程量清单工程工程量的变化幅度在10%以外,具其影响分局部项工程费超过
0.1%时,其综合单价以及对应的措施费如有均应作调整调整的方法是由承包人对.增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施工程费,经发包人确认后调整
2、物价波动引起的价风格整1采用价格指数调整价格差额求差额,所以应该T可调因子的现行价格指数,是指约定的付款周期最后一天的前42天的价格指数可调因子的根本价格指数,是指基准日期投标截止时间前28天的价格指数2采用造价信息调整价格差额
(五)工程竣工结算的编制及其审查
1、工程竣工结算是指承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格并符合合同要之后,向发包人进行的最终工程价款结算,工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设工程竣工总结算单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查
2、建设工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总,送发包人后30天内审查完成
3、发包人应在竣工结算书确定后15天内向承包人支付工程结算价款发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可催揭发包人支付价款如达成延期协议的,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息如未达成延期协议,承包人可以与发包人协商将该工程折价,或申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
4、发包人对工程质量有异议,拒绝办理工程竣工结算的,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理
四、国际通用合同文件中工程价款支付与结算的比较分析第六章第四节资金使用方案的编制和应用
一、施工阶段投资偏差与进度偏差.实际投资与方案投资有关实际投资与方案投资的变量包括了拟完工程方案投资、已完工程实际投资和已完工程方案投资计算公式分别如下拟完工程方案投资二拟完工程量X方案单价已完工程实际投资;实际工程量X实际单价己完工程方案投资;实际工程量X方案单价.投资偏差和进度偏差计算公式如下投资偏差二已完工程实际投资-已完工程方案投资二实际工程量X(实际单价-方案单价)进度偏差二拟完工程方案投资-已完工程方案投资二拟完工程量-实际工程量X方案单价投资偏差结果为正表示投资增加,结果为负表示投资节约;进度偏差为正值时,表示工期拖延,结果为负值时,表示工期提前.有关投资偏差的其他概念包括局部偏差和累计偏差,绝对偏差和相对偏差1累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果进行综合分析,其结果更能显示规律性,对投资控制工作在较大范围内具有指导作用2所谓绝对偏差,是指投资方案值与实际值比较所得的差额相对偏差,那么是指投资偏差的相对数或比例数,相对偏差能客观地反映投资偏差的严重程度或合理程度,从对投资控制工作的要求来看,相对偏差比绝对偏差更有意义
4.投资偏差分析方法常用的投资偏差分析方法如表2-6-8所示表2-6-8常用的偏差分析方法
三、偏差形成原因的分类及纠正方法.偏差原因一般来讲,引起投资偏差的原因主要有四个方面,即客观原因、业主原因、设计原因和施工原因,从偏差原因的角度由于客观原因是无法防止的,施工原因造成的损失由施工单位自己负责,因此,纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差.偏差的纠正措施纠偏措施分为组织措施、经济措施、技术措施、合同措施四个方面1组织措施是指从投资控制的组织管理方面采取的措施2经济措施不可把经济措施简单理解为审核工程量及相应的支付价款3技术措施技术措施并不都是因为发生了技术问题才加以考虑的,也可能因为出现了较大的投资偏差而加以运用4合同措施合同措施在纠偏方面主要指索赔管理因变更引起的价风格整按照以下原那么处理:1已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的,采用该子目的单价2已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的,可以合理范围内参照类似子目的单价,由发、承包双方商定或确定变更工作的单价3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照本钱加利润的原那么,由发、承包双方商定或确定变更工作的单价4因分局部项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施工程发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施工程,按原措施费的组价方法调整;原措施费中没有的工程,由承包人根据措施工程变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整四暂列金额与计日工不属于承包人所有,也不必然发生扣除实际发生额后的仍属于发包人所有五暂估价确定暂估价的实际开支分三种情况
1、依法必须招标的材料、工程设备和专业工程由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
2、依法不需要招标的材料、工程设备由承包人提供经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
3、依法不需要招标的专业工程由监理人按照合同约定的变更估价原那么进行估价
三、FIDIC合同条件下的工程变更一变更估价
1、变更估价的原那么1变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价,应以该费率计算变更工程费用2工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,那么应在原单价和价格的根底上制定合理的新单价或价格3变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相一致的原那么,确定新的费率或价格
2、可以调整合同工作单价的原那么【同时满足三个条件方可调整】1此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%2工程量的变更与该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的
0.01%3由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%
3、删减原定工作后对承包商的补偿工程量发布删减工作的变更指令后承包商不再实施局部工作,合同价格中包括的直接费局部没有损失,但摊销在该局部的间接费、利润和税金那么实际不能合理回收因此,承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明材料,工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额参加合同价内第六章第二节工程索赔
一、工程索赔的概念和分类一工程索赔产生的原因
1、当事人违约
2、不可抗力或不利的物质条件通常利润不补偿
3、合同缺陷
4、合同变更
5、监理人指令
6、其他第三方原因二工程索赔的分类
1、按索赔的合同依据分类1合同中明示的索赔2合同中默示的索赔
2、按索赔的目的分类1工期索赔2费用索赔
3、按索赔事件的性质分类1工期延误索赔2工程变更索赔3合同被迫终止索赔4工程加速索赔5意外风险和不可预见因素索赔6其他索赔
二、工程索赔的处理程序一索赔程序
1、《建设工程工程量清单计价标准》中规定的索赔程序1索赔的提出1承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知2在承包人确认引起索赔的事件后42天内,承包人应向发包人递交•份详细的索赔报告,包括索赔的依据、要求追加付款的全部资料3如果引起索赔的事件具有连续影响,承包人应按月递交进一步的中间索赔报告,说明累计索赔的金额2承包人索赔的处理程序二索赔报告的内容
1、总论局部
2、根据局部主要是说明自己具有的索赔权利,这是索赔成立的关键
3、计算局部如果说根据局部的任务是解决索赔能否成立,那么计算局部的任务就是决定应得到多少索赔款项和工期
4、证据局部
三、工程索赔的处理原那么和计算【重点】一工程索赔的处理原那么
1、索赔必须以合同为依据
2、及时、合理地处理索赔
3、加强主动控制,减少工程索赔二索赔的计算【重点】
1、可索赔的费用人工费、设备费、材料费、保函手续费、迟延付款利息、保险费、管理费
2、费用索赔的计算实际费用法、修正总费用法1实际费用法该方法是各索赔事件所引起的损失的费用工程分别分析计算索赔值,然后将各费用的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,但仅限于由于索赔事项引起的、超过原方案的费用,故也称额外本钱法2修正总费用法这种方法是对总费用的改进,即在总费用计算的原那么上,去掉一些不确定的可能因素,对总费用法时行相应的修改和调整,使其更加合理*增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定*当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算【摘要】场外道路、场外停水停电均属发包人原因某建设工程业主与施工单位签订了可调价格合同合同中约定主导施工机械一台为施工单位自有设备,台班单价900寿台班,折旧费为150元/台班,人工日工资单价为40元日,窝工工费10元/工日合同履行中,因场外停电全场停工2天,造成人员窝工20个工日;因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要5天时间,机械5台班,人工20个工日,材料费5500元,那么施工单位可向业主提出直接费补偿额为B元A.5800B.11300C.34000D.495000解析场外停电二20XI0+2X150增加工作量=5X900+20X40+
55003、工期索赔的计算网络图分析和比例计算法两种1网络图分析法是利用进度方案的网络图,分析其关键线路如果延误的工作为关键工作,那么总延误的时间为批准顺延的工期2比例计算法该方法主要应用于工程量有增加时工期索赔的计算公式为三共同延误的处理【共同延误是在不增加工作内容的根底上】
1、首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责
2、如果初始延误是发包人原因,那么在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿
3、如果初始延误者是客观原因,那么在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到经济补偿《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款IE
18.
6.2发包人的原因导致试运行失败的1£
19.2发包人原因导致的工程缺陷和损失记
21.
3.1不可抗力第六章第三节建设工程价款结算
一、建设工程价款结算方式-工程价款结算的主要内容根据《建设工程工程结算编审规程》中的有关规定,工程价款结算主要包括竣工结算、分阶段结算、专业分包结算、合同中止结算结算方式包括按月结算与支付、分段结算与支付按月结算是按时间结算,分段结算是按形象进度结算分段结算与支付主要用于当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度
二、工程合同价款的约定
三、工程计量与价款支付一工程预付款及计算
1、工程预付款的支付时间按照《建设工程价款结算暂行方法》的规定,在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知14天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息,并承担违约责任
2、工程预付款的数额包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原那么上预付比例不低于合同金额的10%不高于合同金额的3瑶,对重大工程工程,按年度工程方案逐年预付对于只包工不包料的工程工程,那么可以不预付备料款
3、工程预付款的扣回1可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中,按材料比重扣抵工程价款,竣工前全部扣清2承发包双方也可在专用条款中约定不同的扣回方法,例如建设部《招标文件范本》中规定,在承包人完成金额累计到达合同总价的10%后,由承包人开始向发包人还款,发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款,发包人至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的方法扣回二工程进度款的支付
1、进度款支付申请应包括以下内容1本期已实施工程的价款2累计已完成的工程价款3累计已支付的工程价款4本周期已完成计日工金额5应增加和扣减的变更金额6应舞蹈和扣减的索赔金额7应抵扣的工程预付款8应扣减的质量保证金9根据合同应增加的扣减的其他金额10本付款周期实际应支付的工程价款10=2-3+1+4+5+617-8+
92、进度款支付时间常用方法比较内容横道图法时标网络图法表格法曲线法根本原理用不同的横道标识拟完工程方案投资、己完工程实际投资和已完工程方案投资,再确定投资偏差与进度偏差根据时标网络图可以得到拟完工程方案投资,考虑实际进度前锋线就可以得到已完工程方案投资,已完工程实际投资可以根据实际工作完成情况测得,从而进行投资偏差和进度偏差的计算是进行偏差分析最常用的方法,根据工程的具体情况、数据来源投资控制工作的要求等条件来设计表格,进行偏差计算用投资时间曲线S曲线进行偏差分析,通过三条曲线的横向和竖向距离确定投资偏差和进度偏差,主要反映累计偏差和绝对偏差关键问题需要根据拟完1:程方案投资和已完工程实际投资确定已完工程方案投资通过实际进度前锋线计算已完工程方案投资准确测定各工程的已完工程量、方案工程量、方案单价、实际单.1;-曲线的绘制须准确优点简单直观,便于简单、直观,主要用了解工程投资的来反映累计偏差和局概貌部偏差适用性强,信息量大,可以反映各种偏差变量和形象直观指标,还便于计算机辅助管理缺点信息量较少,主实际进度前锋线的要反映累计偏差绘制有时会遇到一和局部偏差定的困难—不能直接用于定量分析,主要反映绝对偏差序号条款号主要内容可补偿内容一工期费用木派11in1施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币5或物品VV
24.
11.2承包人遇到不利物质条件V
35.
2.4发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备V
45.
2.6发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求VV75父a发包人提供基准资料错误导致承包人的返工或造成工程损失VV
7611.3发包人的原因造成工期延误VV
7711.4异常恶劣的气候条件V
811.6发包人要求承包人提前竣工V
912.2发包人原因引起的暂停施工VV
1012.
4.2发包人原因造成暂停施工后无法按时复工V
71113.
1.
313.
5.3发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的VV712监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符VV合合同要求的K
16.2法律变化引起的价风格整V
18.
4.2发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加V。