文本内容:
2022造价工程师《造价管理》常考知识点
(3)造价管理教材知识点工期延误
①发包人的工期延误在履行合同过程中,由于发包人的以下原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润a.增加合同工作内容;b.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;c.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;d.因发包人原因导致的暂停施工;e.提供图纸延误;f.未接合同约定及时支付预付款、进度款;g.发包人造成工期延误的其他原因
②承包人的工期延误由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金承包人支付逾期竣±违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务造价管理教材知识点暂停施工
①承包人暂停施工的责任增加的费用和(或)工期延误由承包人承担
②发包人暂停施工的责任支付合理利润
③暂停施工后的室工承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润造价管理教材知识点争议的解决方式可以友好协商解决或者提请争议评审组评审可在专用合同条款中约定以下•种方式解决
①向约定的仲裁委员会申请仲裁;
②向有管辖权的人民法院提起诉讼造价管理教材知识点合同价风格整在下述情况发生后30日内,合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额,以书面形式通知对方或监理人,一方收到另一方通知后15日内不予确认,也未能提出修改意见的,视为已经同意该项价格的调整合同价风格整包括以下情况1)法律、国家政策和行业规定发生变化;2)工程造价管理部门公布的价风格整;3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);4)发包人根据变更程序中批准的变更估算的增减;5)其他造价管理教材知识点预付款抵扣预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排,在专用条款中约定在发包人签发工程接收证书或合同解除时,预付款尚未抵扣完的,发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款承包人未能支付的,发包人有权按如卜.程序扣回预付款的余额(P316F)
①从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或屡次扣除;
②应付给承包人的款项或属于承包人的款项缺乏以抵扣时,发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款;(P316下)
③应付给承包人或属于承包人的款项缺乏抵扣且未约定承包人提交预付款保函时,承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书;
④承包人未能按上述协议书执行,发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款。