文本内容:
施工合同补充协议施工合同补充协议甲方【公司名称】乙方【公司名称】根据双方的协商,甲乙双方在原有的施工合同基础上,就以下事项达成一致,以作为施工合同的补充协议
一、施工工期原施工合同约定工期为【工期】,经双方协商,同意将工期延长【延长天数】天
二、施工费用.如因甲方原因导致施工工程的拖延或需进行额外的工程,则乙方有权要求甲方支付相应的工程费用.如施工过程中,乙方需要进行工程变更,则乙方应及时提交变更申请,并与甲方协商确定变更工程费用如双方无法协商一致,则按照相关标准计算工程变更费用
三、施工质量.乙方应按照相关法律法规、规范标准、技术要求等要求施工,确保工程质量达到国家及行业标准.如因乙方原因导致工程质量不合格,则乙方应承担相应的赔偿责任
四、材料管理.乙方应妥善保管施工材料,如因乙方管理不善导致施工材料质量问题,则乙方应承担相应的责任.如施工过程中,甲方要求更换施工材料,则应根据相关规定进行更换,费用由甲方承担
五、保险责任乙方应负责购买施工过程中的施工保险,并将保险单提交给甲方备查
六、违约责任如双方任何一方违反补充协议或施工合同的约定,应承担相应的违约责任
七、争议解决双方对于补充协议或施工合同的解释、履行发生争议的,应协商解决协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁,也可以根据相关法律向人民法院提起诉讼本补充协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)法定代表人(签字)授权代表(签字)乙方(盖章)法定代表人(签字)授权代表(签字)。