还剩44页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年监理工程师之交通工程目标控制高分题库附精品答案单选题(共80题)
1、()是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标,所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A
2、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有()A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D
3、严禁使用带有严重病虫的苗木,非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的()A.5%~10%80%85%【答案】D
27、流水强度又称流水能力、生产能力,它属于()A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数【答案】B
28、在我国安全生产的方针中,()是手段和基本途径A.“安全生产”B.“安全第一”C.预防为主”D.“综合治理”【答案】C
29、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录,下列淘汰类型属于禁止的是()oA.碘鸨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C
30、施工单位在有延期理由的情况下,应在发生此类事件的()天内,向监理工程师发出延期意向通知书14283042【答案】B
31、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于()20学时10学时40学时15学时【答案】A
32、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家组对其专项方案进行充分论证A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】A
33、沥青贯入式路面施工顺序是()oA.撒料一碾压一浇洒第一层沥青一撒布第一层嵌缝料一再碾压B.撒料一碾压T浇洒第一层嵌缝料一撒布第一层沥青一再碾压C.碾压一撒料T浇洒第一层嵌缝料T撒布第一层沥青一再碾压D.撒料一浇洒第一层嵌缝料一碾压一撒布第一层沥青一再碾压【答案】A
34、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为()A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C
35、某工程出现安全生产事故,造成10人死亡,该事故属于()0A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】B
36、公路工程项目施工前,()的职责之一就是申请领取施工许可证A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B
37、()是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A
38、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求,是()A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A
39、某工程有6个施工过程,划分为4个施工段组织固定节拍流水施工,流水节拍为4d施工过程之间的组织间歇合计为7d该工程的流水施工工期是()d40434548【答案】B
40、以下关于投资回收期的说法错误的是()A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】
41、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时,应按设计要求采取边坡封闭,顶部设置()等措施A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D
42、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款,此期间材料费上涨30%材料费占比为20%该月应支付工程款为()万元1000110010601300【答案】C
43、对重大风险制定动态监测计划,定期更新监测数据,()不少于1次,并单独建档A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C
44、下列费用中,属于规费的是()oA.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C
45、滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用()oA.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】D
46、同步碎石封层施工,上封层施工结束后即可通车,但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶,且车速不得超过(),严禁紧急制动A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h【答案】c
47、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工,上一节段施工时,已浇节段的混凝土强度应不低于()MPao
1.
52.
55.
07.5【答案】B
48、施工总进度计划是反映合同工程A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A
49、关于先张法预应力筋张拉操作的说法,错误的是()A.锚固横梁须有足够刚度,受力后挠度应不大于2mmB.螺纹钢筋放张后,可采用乙快-氧气切割C.同一构件内预应力钢较线的断丝数量不得超过1%D.预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于8nmi【答案】D
50、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测,复测周期不大于()个月3456【答案】D
51、政府投资交通建设项目实行()企业投资交通建设项目实行()A.审批制、审核制B.审核制、核准制C.审批制、核准制D.核准制、审批制【答案】C
52、高速公路的路基应保持()的状态,不得处于()状态A.干燥;中湿B.中湿;潮湿C.潮湿;干燥D.潮湿;中湿【答案】B
53、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为()A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】B
54、围岩的工程性质中,对围岩稳定性影响最大的是()oA.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C
55、某项借款,年名义利率为10%按季度计息,则每季度的实际利率为()o5%10%~15%15%~20%20%~25%【答案】A
4、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按()来划分的A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A
5、支付证书签署确认表是()的联合用表A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A
6、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是()oA.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有多个标底
2.5%
0.833%
0.0274%【答案】B
56、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是()A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D
57、软土路基处理中,场地清理,钻机定位,钻进,上提喷浆、强制搅拌,复搅,提杆出孔,钻机移位属于()工程内容A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B
58、底基层、基层的材料不包括()A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C
59、用承租的机械设备和施工机具及配件的,由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收,验收合格方可使用验收合格后()日之内,应当向当地交通运输主管部门登记15304560【答案】B
60、焊工应经过考试,熟悉焊接工艺要求,取得资格证书后方可从事焊接工作焊工停焊时间超过()月,应重新考核3个5个6个9个【答案】
61、当延期事件发生以后,()应根据合同约定及时进行妥善处理A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A
62、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是()oA.审查承包人的施工技术方案,使承包人在合理的状态下施工B.建立计算机网络系统,采用信息化施工管理手段,对工程进度实施动态控制C.编制进度控制工作细则,指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】D
63、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候,E指的是()oA.人B.材料C.设备D.环境【答案】D
64、对于路基地表排水工程,一般要求截水沟先行施工,与其他排水设施衔接平顺,纵坡宜不小于()%o
0.
10.
20.
30.5【答案】C
65、隧道洞口开挖采用台阶法施工时,上台阶高度宜为()m装渣机械应紧跟开挖面,减少扒渣距离
1.
52.
02.
53.0【答案】C
66、()是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A
67、在价值工程中,对产品成本的分析发现占产品总零件数()左右的A类零部件,其成本往往占产品总成本的70%〜80%10%~15%15%~20%20%~25%25%-30%【答案】A
68、关于模板、支架拆除说法错误的是()A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B
69、沥青混合料压实()以后,应对其厚度、密实度进行抽样试验7h10h12h15h【答案】c
70、验算桥梁支架及拱架的刚度时,要求结构外露模板,受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的()A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C
71、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于()*同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响100200300400【答案】C
72、实现充分流水条件是()A.施工段数等于工序数B.施工段数至少达到2个C.施工段数大于或等于工序数D.施工段数小于工序数【答案】C
73、某工程项目,已知(F/Ain)=
1.333F=100万元,则A应为()万元
100133.37525【答案】C
74、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成大中型项目及技术复杂工程,应邀请有关专家参加国防公路应邀请()参加A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A
75、关于沥青的选用说法不正确的是()A.对夏季温度高、高温时间长的地区,宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区,宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D
76、某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4do如果组织加快的成倍节拍流水施工,则专业工作队数和流水施工工期分别为()6个,22d7个24d8个,22d9个,24d【答案】D
77、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是()A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时,应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下,并应嵌入稳定地层【答案】B
78、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和()oA.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B
79、在编制基本建设项目竣工财务决算前()要认真做好各项清理工作A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A
80、某工程项目2018年开工,工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为
101、
109、116则2021年的定基指数为()o
1.
2531.
2771.
3261.451【答案】B多选题(共40题)
1、关于片石砌体,以下说法不正确的有()oA.片石应分层砌筑,宜以2~3层砌块组成一工作层,每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不大于5cm用小石子混凝土砌筑时,可为3~7cmD.较大的砌块应使用于下层,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC
2、费用监理的方法,从监理措施采取的时间不同分类,可以将费用监理分为()oA.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理C.在开标后标底必须保密D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】D
7、关于建设单位安全生产责任的说法,错误的是()A.应当向施工企业提供地下管线资料B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C
8、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是()0A.没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C
9、()表现为黏结力较高,内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大,稳定性较差,密实、疲劳和低温性能强A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构E.监督检查【答案】ABC
3、隧道洞口工程包括()A.洞口土石方开挖B.洞身开挖C.边仰坡防护D.洞门及其相邻的翼墙、挡土墙工程E.洞口排水系统【答案】ACD
4、对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收验收合格的,经()确认后,方可进入下一道工序A.施工单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师E.项目经理【答案】BD
5、下列()不得在冬季施工A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下Irn范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】CD
6、双重预防机制是指以()和()两种手段相结合的生产安全事故预防机制A.风险分级管控B.隐患排查治理C.现场应急预案D.综合应急预案E.现场处置方案【答案】AB
7、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果,甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款为此,乙公司向法院申请支付令,要求甲公司支付货款在支付令异议期间,甲公司既不提出异议又不履行义务,而是向另一法院提起诉讼,要求退货下列说法中哪些是不正确的?A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果D.甲公司起诉后,受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】ACD
8、费用监理的方法,从监理措施采取的时间不同分类,可以将费用监理分为()oA.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC
9、对混凝土的配合比重新进行配合比设计的情况包括()oA.对混凝土性能指标有特殊要求时B.观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时C.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时D.该配合比的混凝土生产间断半年以上时E.该配合比的混凝土生产间断三个月以上时【答案】ACD
10、合理的施工进度计划,其工程进度曲线的形状大致呈S形,劳动力、材料和施工机具设备供应及工程费用使用分配符合一般规律以下不符合一般规律的有()oA.工程初期曲线不是凹形B.施工稳定期间,曲线完全不是直线C.工程后期曲线不呈凸形D.工程初期曲线是凹形E.工程后期曲线呈凸形【答案】ABC
11、下列说法中,关于喷射混凝土正确的是()oA.喷射方式分为干式与湿式两种B.每次喷射作业前或作业期间,要检查使用材料C.检查喷射机械配套情况和实际功效,进行必要的试喷D.喷混凝土终凝后3h起,开始洒水养护E.养护时间不应少于7d【答案】BC
12、关于人工挖孔桩施工要求的说法,正确的有()0A.孔口处护筒应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆,照明电压不应大于220VE.挖孔作业时,应经常检查孔内情况【答案】C
13、高速公路路面工程中,以下部位需要撒铺黏层的是(A.中面层与下面层之间B.路缘石的侧面C.雨水进水口的侧面D.检查井的侧面E上面层上面【答案】ABCD
14、崩塌是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落主要原因是()A.岩体风化破碎B.边坡较陡C.边坡较高D.土质较差E.外力作用【答案】AC
15、质量监督有()两种A.企业内部监督B.领导监督C.同行监督D.外部监督E.主管部门监督【答案】AD
16、以下关于级别管辖说法正确的是A.海事海商案件由中级人民法院管辖B.著作权民事纠纷案件由中级人民法院和经过最高人民法院授权的基层人民法院管辖C.专利纠纷案件由各地中级人民法院管辖D.涉及驰名商标认定的民事纠纷案件,由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院,以及经最高人民法院批准的中级人民法院管辖【答案】AD
17、隧道洞口工程包括()A.洞口土石方开挖B.洞身开挖C.边仰坡防护D.洞门及其相邻的翼墙、挡土墙工程E.洞口排水系统【答案】ACD
18、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点,下列说法错误的有()□A.检查喷射拌料是否均匀,人工干拌料不少于五遍,掺有钢纤维的拌料不得有团块存在B.拌料应及时喷射,放置时间不应超过60minC.喷射回弹料不得再次使用D.检查喷层厚度,最简单易行的方法是标桩法,采用轮廓仪测定更可靠E.检查涌水点处理措施,因为涌水会冲洗喷射混凝土,成为剥落、削弱附着力的原因【答案】AB
19、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶,一般路面应满足一些基本要求,主要有()A.强度与刚度B.稳定性C.耐久性D.平整度和粗糙度E.透水性【答案】ABCD
20、当事人李某在二审判决生效后又向上一级法院提出申请再审,原因是一审法院负责本案的书记员是对方当事人的老同学,完全有可能存在偏向,却没有回避再审法院的立案庭对此问题进行了审查,对此,你认为下列说法不正确的是()A.二审没有提出该事由,现在提出再审不予受理,驳回申请B.书记员回避与否无关紧要,不予受理,驳回申请C.应该受理,这是重要的程序要求D.再审只针对实体问题,不能因为回避问题而受理
21、沥青混合料按其结构组成通常可以分成()oA.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.悬浮空隙结构E.嵌锁型结构【答案】ABC
22、下列属于进行试验路段主要目的的是()A.确定压路机型号以及各种机械的使用最佳配合B.确定松铺厚度、压实厚度C.确定压实工艺、碾压遍数D.确定相同含水率的压实工艺E.检验施工组织管理和相关人员的配合情况【答案】ABC
23、沉井的组成包括()oA.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板
24、根据功能的不同特性,功能分类包括()A.功能整理与功能评价B.基本功能与辅助功能C.使用功能与美学功能D.必要功能和不必要功能E.过剩功能和不足功能【答案】BCD
25、关于桥面铺装,说法正确的有()oA.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短,以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时,可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时,铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时,应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5-10cm【答案】ABCD
26、根据网络计划优化条件和目标不同,通常有()等几种A.工期优化B.时间-费用优化C.资源优化D.时间优化E.费用优化【答案】ABC
27、现金流量的三个要素是()A.现金流量的大小B.方向C.现金流入D.作用点E.现金流出【答案】ABD
28、施工阶段的施工保护监理工作要点包括()A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD
29、下列选项属于安全监理计划编制内容的有()A.工程概况B.安全监理人员安排及分工C.监理依据D.安全监理工作制度建设E.安全监理工作计划C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A
10、某工程组织非节奏流水施工,三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为
5、
8、
4、4d和
7、
2、
5、3d以及
6、
5、
6、8d则该工程的流水施工工期是()d036384042【答案】c
11、石砌防护构造物主要起()作用,以防止冲刷和风化A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】B
12、在价格调整费用的计算中,参与调价的调值因子取()个为宜,这样便于计算【答案】ACD
30、品质工程评价的标准包含()A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC
31、某企业向银行借款200万元,借款期6年,借款的年利率为8%半年复利一次,第6年末一次归还额的计算公式为()A.200F/P8%6B.200F/P8%12200F/P4%12200F/P
8.16%5200A/P4%12F/A4%12【答案】C
32、下列选项中,应开展施工安全风险评估的桥梁工程有()A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD
33、施工组织设计编制原则的内容包括()A.严格执行基本建设程序和施工程序B.科学安排施工顺序C.确保工程质量和施工安全D.依据有关的法律、法规和文件E.节约基建费用,降低工程成本【答案】ABC
34、下列不属于集料的物理性质的是()A.密度B.压碎值C.级配D.含泥量E.洛杉矶磨耗率【答案】B
35、公路面层水泥混凝土的配合比设计,应满足其(兼顾经济性A.抗压强度B.弯拉强度C.工作性D.耐久性E.耐腐蚀性【答案】BCD
36、按照公路工程管理权限各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划,并按计划组织竣工验收工作列入竣工验收计划的项目,项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有()A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成,竣工决算已经审计【答案】BC
37、突起路标的施工质量监理要点包括()A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前,路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD
38、关于钢直梯的相关规定,下列选项中正确的有(A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为
0.5mC.高度大于2m应设护笼,护笼间距宜为
0.5mD.高度大于8nl应设梯间平台,并分段设梯E.梯宽宜为
0.6~
1.1m【答案】ACD
39、高温期施工水泥混凝土路面应符合()A.避开中午高温段B.夜间施工应具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆应避开设置遮阳棚D.使用的水泥混凝土可掺适量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可掺适量的硅灰【答案】ABCD
40、产生路基沉陷的主要原因有()oA.路基填料不当B.填筑方法不合理C.压实不足D.土体发生膨胀、收缩以及冬季冻胀等E.岩石地基吸水软化【答案】ABCD3-55~85~105~9【答案】c
13、价值工程中的技术指标是()0A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D
14、流水强度又称流水能力、生产能力,它属于()A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数【答案】B
15、桥梁的预应力筋不可以采用()A.预应力钢丝B.钢绞线C.光圆钢筋D.螺纹钢筋【答案】C
16、特别重大事故()日内做出批复,特殊情况下,可以延长,但延长的时间不得超()日1515153030153030【答案】D
17、监理计划应由()主持编制,经监理单位审核后报建设单位批准A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B
18、安全带使用论述错误的是()A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C
19、关于蒸发池设置的说法,错误的是()A.池底宜设置
0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C
20、招标控制价应在招标文件中注明()oA.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调,不可下浮D.不可上调,可下浮【答案】B
21、对于()事故单位应按照职责分工立即组织整改,确保及时进行治理A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患D.特大事故隐患【答案】A
22、梁式桥拓宽改建拼接施工前,()应督促和审查施工单位做好准备工作A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B
23、软土地区路堤施工期间,坡脚水平位移速率24h应不大于(mmo35810【答案】
24、关于路面透层施工技术要求的说法,错误的是()oA.气温低于10C或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌,应渗入基层一定深度,并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布,当有漏洒时,应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时,洒布后应待其充分渗透,且水分蒸发后方可铺筑沥青面层,其时间间隔不宜少于24h【答案】B
25、某工程组织非节奏流水施工,三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为
5、
8、
4、4d和
7、
2、
5、3d以及
6、
5、
5、7d则该工程的流水施工工期是()do35363738【答案】D
26、路堤填前压实质量控制标准中,三级、四级公路,压实度应不小于()o70%75%。