还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
建设工程施工专业分包合同防水工程甲方(承包人)乙方(分包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同第一条分包工程概况分包工程名称分包工程地点3承包范围
1.4承包方式本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包单价的承包方式第二条施工技术规范和施工方案
2.1乙方在合同签订后7日内向甲方提供本分包工程完整的施工技术方案施工方案内容主要为
①本分包工程施工所依据的国家技术规范,质量验收标准及其他有关规定;
②乙方施工所采用的主要施工方法和施工技术;
③施工机具型号和数量;
④每一施工阶段进场施工的作业人员基本情况,组织机构和隶属关系;
⑤冬季施工等特殊阶段、特殊情况下,保证工期质量的措施或处理方法;
⑥防火措施、防毒害措施、安全文明施工措施、环保措施等第三条质量要求
3.1分包工程施工应执行《建筑防水工程技术规范DBJ15-19-》、《地下防水工程质量验收标准G1350208-》并达到相应验收标准,同时符合发包人、监理机构和设计部门以及甲方的具体要求,并通过行业主管部门的验收在施工过程中,分包单位操作规程要按照项目部技术交底及相关施工规范要求执行,并应随时接受甲方公司及项目部、监理公司、质检站、发包人的监督、抽检和指导
3.2屋面、卫生间、阳台、厨房间等防水施工部位应按规范要求做蓄水或淋水试验,由乙方实施
3.3每道工序完成后,经监理、业主验收合格后,方可进行下道工序4乙方在工程完成后,做好成品保护5若乙方质量达不到规范及设计要求,甲方有权随时中止合同或分割承包范围第四条工期要求本项目工程开工日期以甲方批准开工报告之日起,共日历天2如遇下列情况之一,工期相应顺延,由甲方签证,以书面形式确认
(1)因甲方或其他施工单位原因不能提供施工场地,影响乙方进场施工;
(2)因不可抗力而延误工期时
(3)甲方原因设计变更;
4.3除以上约定原因外,工期不予顺延,如乙方超过双方约定的工期,须承担违约责任第五条材料设备供应
5.1本工程所需全部材料均为乙方采购供应材料指定品牌为牌,材料质量必须达到国家检验标准,并符合环保要求施工规范和工艺参照图集2乙方自行供应材料采购前向甲方进行报验经批准并提取样品检验合格后,方可予以采购进场,进场材料必须和样品相符3乙方自行供应设备,进场应向甲方进行报验,经批准后方可投入使用第六条文明施工环保卫生管理认真贯彻省级文明施工文件及标准,按甲方要求对施工现场进行规范化建设及管理,做到现场管理规范,施工安全达标,工程质量创优,办公生活设施整洁,营造良好的文明氛围乙方应加强对施工噪音、粉尘排放、污染物处理、环境保护的控制;工完场清,保持环境卫生现场管理符合《建设工程环境与卫生标准》及甲方文件中的环境管理要求第七条安全管理
7.1乙方员工进场后,必须进行身份证登记、班前班后安全交底,职工签字后上报甲方项目部安全员进行安全教育在施工过程中,乙方如不能实施执行时,项目部将以每人100元罚款予以处罚
7.2乙方必须组织职工参加甲方公司、项目部和乙方企业的三级安全教育和本行业的操作规程教育,严格执行项目部所制定的各项规章制度和安全生产班前班后的安全教育和检查制度
7.3遵守关于职业健康、安全管理的法律、法规和文件规定,加强对高空坠落、物体打击、临时用电、现场动火及作业机械等可能造成安全事故的危险源的控制
7.4乙方人员必须持证上岗,未经专门培训,无特种作业上岗证者不得从事特种作业
7.5乙方负责人担任分包方第一安全责任人,并设专职安全员1名如有多个班组,各班组应设一名兼职安全员,协助专职安全员做好工作6乙方必须遵守《安全操作规程》,不得违章指挥作业,否则造成人员伤亡费用、财产损失及相关法律责任由乙方承担乙方对存在安全隐患的施工设备,应及时处理确保安全后方可继续施工如甲方发现乙方在施工中存在安全隐患,可以要求停工,由此造成的损失由乙方承担,同时视情节做出经济处罚乙方应按《建设工程安全生产管理条例》规定要求,建立安全管理体系,健全安全管理组织机构,落实安全管理责任,承担因发生安全事故而产生的经济、行政、法律责任第八条合同价款
8.1承包综合单价:工程总价款以最终结算为准,结算单价以本合同约定为准,此价格已包括乙方所有费用(人工、材料、机械设备、管理费、风险、规费、税金、材料的复验、节能消防验收费、活动架租费、安全文明施工措施费、技术措施费、运输费、保险费、政府备案档案资料归档、设计、专家人证等全部费用),面积以实际尺寸为准工程实施工序交接验收制度,按月支付已完合格工程量价款的—%不合格部分不得计入当月工程量竣工验收(包括技能验收)合格后次月支付至已完成工程量的95%剩余5%的保修金在保修期满一个月内付清4产品交接评验数据文件的收集、整理及实施
(1)启动阶段
(2)实施阶段
(3)复核阶段
(4)工程款支付或结算阶段5付款方式电汇或支票乙方在收款前应当提供相应金额增值税普通发票否则,甲方有权拒付货款如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失甲方可保留向乙方追究法律责任的权利第九条竣工验收
9.1乙方完成本合同约定的全部工作内容后,应当进行自验,并编制竣工报告由项目负责人、乙方法定代表人和技术负责人签字并加盖公章后,提交给甲方初验工程资料应满足甲方及建设方、监理方的要求2乙方提交竣工报告的同时必须提交完整的符合国家现行规定的技术档案和施工管理资料、工程使用的主要材料、构配件和设备的进场试验报告和工程质量保修书等其他竣工资料竣工资料或竣工报告不符合要求的,甲方可以拒收,并要求乙方整改3成品交接验收乙方在施工完成后,按区段向甲方项目部申请办理交接验收交接验收双方必须签字确认,在办理交接验收前成品保护工作由乙方负责,办理交接后由甲方负责第十条甲方职责甲方在开工三天前会同乙方进行现场交底2提供临时施工用水、施工用电临时用水、电接驳点位置由双方在施工现场根据实际情况确定施工用水、用电的费用甲方承担3协助乙方处理在工地范围内与其他施工单位之间的关系,及时提交工作面.派专人负责合同的履行,对工程质量的监督,办理变更登记手续4组织乙方和设计人进行图纸会审和设计交底第十一条乙方职责乙方委派为现场代表,施工人员如中途变动,必须经过甲方许可并书面报备如乙方随意将现场人员外抽、外调,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失由乙方承担乙方应积极配合甲方工程师、监理工程师工作,做好与其他施工单位的配合衔接工作,委派专人负责现场施工管理乙方应积极做好与其他相关施工单位之间的协调工作,服从甲方的现场管理和协调4乙方须负责材料、设备的现场保护工作
11.5为保证质量、安全所采取措施及为保证工期发生的赶工费用,由乙方承担6乙方必须遵守文明施工的有关规定及各项操作规程7签订合同时,乙方应具备以下条件1)有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证明等;2)同级别安全生产许可证;3)进场人员花名册;合同签订后,乙方应提供项目主要管理人员(项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等)的岗位资格证书,任命文件、劳动合同、社保、工资放发等信息乙方应熟悉每位进场职工的身体状况,严禁高血压、心脏病等高危疾病患者以及未满18岁的未成年人进场施工,每发现一例立即令其退场,并罚乙方1000元如被行政主管部门查获,由此造成的经济、法律责任由乙方承担乙方进场施工应做到工完场清上道工序完成进行下一道工序前,发现工序零散,工机具、材料零乱,每次罚款500元11乙方在施工中一切违反规章制度行为均按照甲方各规章制度处以罚款
11.12乙方在施工作业中必须做到爱护公物,如有损坏照价赔偿情节严重的甲方有权加以经济处罚第十二条技术与工程变更1在合同执行过程中,甲方对工程技术、设计方案和工程量予以变更,须以书面函件形式提交变更方案意见书,乙方按甲方确定的变更函实施变更,由于变更使工程造价发生的增减部分按实际进行调整
12.2乙方按照工程进度要求向甲方提供的加工制作计划通知单,应由甲方签字确认第十三条保修约定保修期五年保修期自工程竣工验收合格之日起计算2甲方在工程竣工验收合格质保期满后一月内一次性付清质保金交付使用的工程存在质量问题,在保修期内,乙方应承担质量保修责任乙方应当在接到保修通知后当日内派人保修若乙方在接到通知后未到达现场抢修甲方有权从保修款中直接扣除相应金额保修款项(若维修费用超出预留质保金时乙方应予追加)如因乙方在施工过程中由于施工技术、施工工艺、材料质量问题所造成的质量隐患,造成的经济损失,乙方应承担连带责任第十四条违约责任乙方承诺本工程施工人员固定、资源充足、组织管理严密,绝不以包代管或转包他人,绝不因人员不足或管理不善而误工、窝工、停工如出现上列情况,视情节严重,自愿接受发包人罚款或解除合同处理因乙方原因施工进度未能满足甲方的要求,每延长一日历天,乙方应向甲方支付违约金人民币10000元若因甲方责任或不可抗力因素而令工期延误,乙方提出书面要求,甲方同意后可延期若甲方未按合同约定支付工程款,每拖延一天,甲方应向乙方支付应付而未付部分工程款万分之三的违约金乙方不得与发包人或工程师发生直接工作联系,否则视为违约,并承担违约责任因乙方原因工程质量达不到交底所要求的质量标准,分包人应承担违约责任,除核减不合格部分工程款外,还应支付本分包工程总价」2%的违约金第十五条争议解决.1在履行合同过程中产生争议时,由双方友好协商解决;2双方协商不成时,乙方可向公司投诉处理**********;
15.3如仍无法解决,任何一方可向工程所在地人民法院起诉第十六条其它1本合同一式四份,甲方与乙方各执两份,具有同等法律效力本合同自甲方与乙方双方签字和盖章后生效甲方负责人联系方式:签订日期年月日签订地点序号工程内容做法面积m2单价(元/曲)合计(元)合计人民币(大写)。