还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
造价工程师接着教化试题第一篇第1章单项选择题.私人融资模式是指在公共项目建设中引入私人资金,由政府与私人共同投资或由私人独立投资,组建项目公司建设并运营的模式以下属于私人融资模式的是()pl4A.BOTB.EPCC.LSTKD.PMC.对政府投资项目进行管理,首要的程序是()opl6A.制定投资项目中长期规划B.申请进入项目储备库C.编报和审批项目建议书D.下达政府投资项目基本建设年度支配.国家对政府投资项目和运用政府性资金的企业投资项目采纳审批制,审批一般要经过批准()三个环节pl8A.项目建议书、投资估算、初步设计及概算B.项目建议书、可行性探讨报告、开工报告C.项目建议书、可行性探讨报告、初步设计及概算D.项目建议书、可行性探讨报告、施工图设计及预算.政府投资项目的竣工决算,需由造价专业人员依据建设项目的施工图、竣工图、施工合同、现场签证、设计变更等方面从专业角度进行审查其中,针对()等进行重点审查pl10A.施工合同、设计变更、现场签证B.设计变更、现场签证、材料设备C.工程结算、现场签证、材料设备D.施工合同、现场签证、材料设备.政府投资项目审计是对投资项目真实性、合法性和效益性的审计,其中()应是审计关注的重点pl10A.真实性B.效益性C.合法性D.真实性和合法性.激励公众和新闻媒体对政府投资项目进行监督的制度是()opl6A.政府项目全面稽察检查制B.政府投资责任追究制度:机制D.政府投资建设重大项目公示制.政府投资项目审批流程中,项目施工过程资金拨付中涉及的有关机构有()opl12A.政府财政部门B.国家发改委C.各级政府各级人民代表大会或其常务委员会D.政府投资审计机构推断题.政府投资项目主要指公益性和基础设施项目,不包含工业项目pl1X.政府投资项目与其他类型项目最大的区分在于投资主体的特别性和投资项目的长期性pl1X.代建制是指由政府将非经营性基础设施项目托付给特地的项目管理公司作为代建单位,由代建单位组织建设后再移交运用单位或运营单位pl4V.经营性建设项目必需设立项目法人按企业项目管理运作,一些主要由政府投资的基础设施工程,如高速马路、港口、机场、地铁等建设项目,均实行项目法人制pl3V.政府投资项目的财务决算及后评价涉及到的主要机构是政府财政部门,由其做总结和评价工作pl12X第2章
2.1单项选择题A.招标人B.托付招标代理机构C.招标人或托付招标代理机构D.建设行政主管部门.建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程,()P127A.招标是要约,投标是承诺B.招标是要约,中标是承诺C.投标是要约,合同是承诺D.招标是要约邀请,投标是要约,中标通知书是承诺.招标文件中的合同条件应P127A.反映投标人的要求和期望B.反映招标人的要求和期望C.反映备案人的要求和期望D.反映全部参与人的要求和期望.招标文件的组成应包括以下内容()P128A.招标公告/投标邀请书、招标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式B.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式C.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式D.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式.勘察设计招标的计价依据中实行政府指导价的,其浮动幅度为()P132A.上下10%B.上下20%C.±20%T30%D.上下30%.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)中规定,招标工程以()为基准日其后国家的法律、法规、规章和政策发生改变影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款P136A.投标截止日B.投标截止日前28天C.中标通知书签发日D.合同签订日.造价工程师在招标文件编制工作中的主要工作内容是()P141A.工程量清单的编制B.工程量清单的编制,招标限制价的编制C.工程量清单的编制,招标限制价的编制,确定报价的格式、原则、依据等D.工程量清单的编制,招标限制价的编制,确定报价的格式、原则、依据等,合同条件的编制.中标人的()就是合同价P136A.投标价B.评标价C.评审价D.结算价.综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的(),以及招标文件中招标人要求投标人所担当的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用P140A.人工费、材料费、施工机械运用费B.人工费、材料费、施工机械运用费、企业管理费与利润C.人工费、材料费、施工机械运用费、企业管理费与利润、税金D.人工费、材料费、施工机械运用费、企业管理费与利润、税金与规费.招标限制价的编制所涉及的价格应按当时当地()计算P142A.平均价格水平B.成本价格水平C.微利价格水平D.暴利价格水平.评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,对用数字表示的金额与用文字表示的金额不一样时,以()为准P148A.数字金额与文字金额中小的B.数字金额A文字金额D.数字金额与文字金额中大的.我国招标投标法规定,开标时间应为0P143A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间.评标委员会依据招标文件规定推翻不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争时,评标委员会()P145A.干脆确定中标人B.依法结束评标C.可以推翻全部投标D.更改招标文件,使投标人符合招标文件要求,接着评标.我国《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委令2023年第12号)规定,下列状况中应作为废标处理的是()oP144A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中供应了不完整的技术信息C.投标文件所供应的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人.依据《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委令2023年第12号)的有关规定,评标委员会完成评标后,应当()P169〜P170A.向招标人提出口头评标报告,并举荐合格的中标候选人B.向招标人提出书面评标报告,并确定合格的中标候选人C.向招标人提出口头评标报告,并确定合格的中标候选人D.向招标人提出书面评标报告,并举荐合格的中标候选人.下列哪项不属于评标报告应照实记载的主要内容()P170A.评标基本状况和数据表B.符合要求的投标一览表C.评审的价格或者评分比较一览表D举荐中标人.经评审的最低投标价法的适用范围是()P146A.建筑规模大,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,招标人对招标项目的技术、性能有特别要求的项目B.建筑规模大,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招标项目C.工期长,质量、工期、成本受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招标的评标D.工期短,质量、工期、成本受不同施工方案影响较小,工程管理要求一般的施工招标的评标.下列不属于投标报价一般分析内容的是()P150B.法定规费和税金的完整性分析和修正D.汇总评审分析过程中的疑问事宜和商务部分评审初步结果.开标由()主持,邀请全部投标人参与P143A.公正机构代表人B.招标人(或招标代理人)C.投标人代表D.行政监督机构代表人.评标委员会完成评标报告后,应向招标人提出书面评标报告评标报告由()签署P170A.招标人代表B.评标委员会负责人C.评标委员会全体成员D.评标委员会代表.未能在实质上响应的投标,应()P147A.作必要的澄清、说明或者补正B.由评标委员会确定是否为废标C.作废标处理D.不予受理
二、是非题(正确错误X).我国《招标投标法》规定“招标人具有编制招标文件和组织评标实力的,可以自行办理招标事宜(V)Pill.《工程建设项目招标代理机构资格认定方法》(建设部令第154号)规定“从事工程招标代理业务的机构应当依法取得国家发展支配委员会或者省、自治区、直辖市人民政府发展支配主管部门认定的工程招标代理机构资格,并在其资格许可的范围内从事相应的工程招标代理业务J(X)P
112.由于对招投标工作有前瞻性,也具有导向作用,招标策划应在工程前期较早地开展因此招标策划要在设计前完成到肯定程度,即初步策划,在施工前期进行具体的招标策划而对于投资规模大、建设期长、经济社会影响较为深远的大型建设项目,工程前期较长、工作量大、参与者众多,若要达到科学决策、统筹支配的目的,在项目施工实施阶段便应当开展招标策划了(X)P
118.招标代理人要在招标策划正式起先的时候(甚至之前),就须要介入到项目前期工作中(J)PH
8.分阶段标段是对大型项目依据工程策划和建设时间将其划分为多个阶段或多期标段一些大型项目,由于市场须要、资金筹措、地理因素、与周边建筑工程协作等方面缘由须要分期招标和实施,但是这些项目常常采纳一次整体规划设计,分期具体策划,滚动建设的方式而对于运用功能和边界条件特别或影响因素多的大型建设工程项目,则可依据项目实施的进展状况采纳较小时间跨度,统一具体策划的分阶段划分标段的方式进行招标(V)P
120.在编制具体支配时,应重点考虑施工总进度支配及施工工序等影响因素,即对于发生在关键线路上的影响总工期的各项工程,应重点考虑其招标时间的合理性,以避开总体施工的延误(J)P
124.勘察、设计、施工、监理招标文件的组成框架基本相像,都是把投标报价作为招标的核心(X)P
128.勘察、设计、施工、监理招标可以依据项目的实际状况进行组合、采纳一体化招标(J)P131-P
132.招标限制价(也称拦标价)是招标人依据国家、地方等颁发的有关计价依据和方法,按设计施工图纸计算后对招标工程限定的最高工程造价(J)P
138.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,并应编制招标限制价(J)P
139.招标限制价超过批准的概算时,招标人应将其送报主管招标投标的建设行政部门审核(X)P
139.按规定运用工程量清单计价规范招标的工程必需采纳综合单价计价(J)P
142.当投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一样或者有明显文字和计算错误内容时,评标委员会可以要求投标人以口头方式作必要的澄清、说明或者补正(X)P
148.不管招标文件是否有明确约定,假如评标委员会认定某投标人的投标价低于其个别成本,该投标即构成废标(V)P
153.招标代理人(造价工程师)或评标委员会在进行投标报价评审时,无论是否存在算术性错误,投标函内所填的投标价格维持不变(算术性错误修正的结果要回来到唱标的投标价格)(V)P
163.商务标评分时的评标价二经评审的投标价-X暂列金额暂估价-税金(X)P
171.施工评标方法的合理选用仅应考虑以下因素工程规模和技术困难程度、工期和合同形式、潜在投标人的竞争基础(X)P146-P
147.若招标代理人(造价工程师)或评标委员会对投标人的投标报价检查时,发觉有漏项但不会使整个投标价低于成本,且投标人在澄清、说明或补正中已承认并承诺由其担当该漏项费用时,可将该项全部报价中最高报价计入其评标价中(J)P
148.在评标启动投标质疑和澄清程序时,只能集中全部问题进行,不行以分批分别进行(X)P
163.招标代理人或评标委员会对存有算术错误的投标人的商务报价进行修正,经修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理(J)P164节能建筑与工程造价试题.单项选择题(每题的四个选项中,只有一个最符合题意)
(1)下列不属于建筑能耗特点的是()P173A.建筑能耗总量高B.建筑能耗增势迅猛C.建筑用能效率高D.高耗能建筑比例大
(2)下列不属于节能建筑的特征是()oP176A.冬暖夏凉B.通风良好C.人工限制D.光照足够
(3)下列关于建筑节能说法错误的是()oP177A.新时期要培育人们资源节约的观念,这一时期的“节约”不像以往的“不消费”,而是更加强调“不奢侈”B.建筑围护结构的节能要与采暖、空调、照明以及家用电器设备和系统的节能结合进行,多管齐下C.必需提倡建设低能耗建筑来满意人们对相宜舒适度的追求D.节约能源不是许久之计而是权宜之计
(4)下列关于建筑节能与节能建筑的描述错误的是()P178A.建筑节能意味着限制发展或降低建筑物的服务标准B.节能建筑就是要给建筑物“穿好棉衣”、“戴好棉帽”、“穿好棉鞋”C.建筑节能是从主动意义上提高利用效率D.建筑节能有时也称作建筑合理用能
(5)()代表的是高效率、环境好而又可持续发展的建筑,自身适应地方自然生态而又不破坏地方自然生态的建筑,它所追求的是一种可持续发展的建筑模式P179A.生态建筑B.可持续建筑C.绿色建筑D.节能建筑
(6)下列关于建筑节能工作的评价错误的是()P184A.新建建筑已基本上实现按节能设计标准设计B.新建建筑节能施工标准贯彻度有较大进展C.北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作已经启动D.可再生能源在建筑中的规模化应用进展缓慢
(7)“建筑节能的考核没有纳入政府层面考核”体现了建筑节能中存在()问题P185A.建筑节能各项管理制度还不够健全B.建筑节能管理机制不够完善C.新建建筑执行节能标准的水平有待进一步提高D.北方地区供热计量改革滞后
(8)关于我国建筑节能市场的现状描述错误的是()P188A.节能建筑市场尚未形成B.节能部品市场秩序混乱C.节能服务市场处于萌芽状态D.市场配套环境已经完善
(9)建筑节能市场存在的问题包括()oP189A.建筑节能市场信息不对称、建筑节能市场有效需求不足B.建筑节能市场缺乏供应意愿、建筑节能市场有效需求不足C.建筑节能市场缺乏供应意愿D.建筑节能市场信息不对称、有效需求不足和缺乏供应意愿
(10)下列说法正确的是()P189A.市场需方(消费者)对建筑节能信息的驾驭程度高B.市场供方(开发商等)对建筑节能信息的驾驭程度高C.市场需方与市场供方对建筑节能信息的驾驭程度相差不大D.无法确定
(11)建筑节能市场有效需求不足,不包括以下()的缘由P190
(12)近年来,美国政府在建筑节能中的作用也渐渐加强,主要表现在()oP192D.开发和举荐能源新技术
(13)“能源之星”支配是()推出的P193
(14)法国政府在出台了有关节能的强制性规范同时,也出台了一系列的经济激励措施协作节能政策的贯彻施行下列属于经济激励措施的是()P193A.政府机构、行业协会、能源企业和其他相关部门在建筑节能中各司其责,形成了良好的运作模式B.厂商不断提高所生产产品的节能性能,降低成本和价格,使建筑的能效水平不断提高C.政府对建筑物保温、供热系统限制及锅炉节能赐予税收实惠,对部分节能领域实行加速折旧方式D.法国政府也主动激励各能源行业和建材生产企业对节能技术和产品的研发
(15)下列关于发达国家建筑节能实践的共同特点描述错误的是()P195B.节能的实施是个渐进的过程D.都重视市场和政府的双重作用
(16)下列不属于政府在建筑节能市场的作用的是()oP195C.制定并实施激励性政策,激发市场潜力D.开展节能的基础性探讨,对技术进步和产业发展予以支持
(17)下列关于太阳能光电建筑应用现状说法错误的是()P198A.从相识到政策B.从研发到示范C从城市到农村D.从农村到城市
(18)美国能源部长朱棣文的环保新主见是()P199A.白色屋顶B.蓝色屋顶C.绿色屋顶D.黑色屋顶
(19)大量资料表明,项目在移交后的运用及维护成本与建设成本的关系是()oP201A.远远大于B.远远小于C.相差无几D.不确定
(20)全寿命周期环境成本是指()oP201A.建筑在从项目构思、产品建成投入运用直至报废全过程对社会经济造成的不利影响B.建筑从项目构思到项目建投入运用直至项目寿命周期终结全过程所发生的一切可干脆体现为资金耗费投入的总和C.建筑从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用D.项目在整个寿命周期内对环境造成的潜在的和显在的不利影响LCCpv=K0+£.+M耳
(21)全寿命周期资金成本日Q+DQ+D中Kt的含义是()oP202
(22)()主要是指建筑丢失运用价值以后,经过拆除清理所残留的、可供出售或利用的构配件、废旧材料等的价值P204A.废弃处置费用B残值C.物业管理费用D.专项修理费用
(23)全寿命周期成本评价方法包括()oP204A.技术经济评价方法、费用效率法、系统分析评价方法B.权衡分析法、费用效率法、系统分析评价方法C.技术经济评价方法、价值分析方法、系统分析评价方法D.技术经济评价方法、费用效率法、权衡分析法
(24)采纳技术经济评价方法进行建设项目评价的关键是计算项目的技术经济评价指标下列治标不属于动态评价指标的是()oP205A.净现值B.内部收益率C.投资收益率D.净年值
(25)层次分析法属于全寿命周期成本评价方法中的()oP206A.技术经济评价方法B.价值分析方法C.系统分析评价方法D.费用效率法
(26)依据建设项目建设程序的特点,我们把节能建筑全寿命周期造价管理分为()进行造价限制与成本分析P211A.决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段、拆除和翻新阶段B.决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段C.决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、运营及维护阶段、验收阶段D.决策阶段、设计阶段、招标及合同阶段、实施阶段、验收阶段
(27)()不属于节能建筑投资决策阶段影响工程造价的因素P212A.项目规模B.项目选址C.招标文件的编制D.工程技术方案的确定
(28)招标及合同阶段限制造价的重点应放在()oP212A.设计方案的技术可行性、经济合理性B.招标文件的编制、合同形式及条款的确定C.正确做出项目投资决策D.合理地确定建设规模
(29)()的实质是以削减的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式P215A.EPCB.EMCC.RICSD.BOT
(30)“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”这三大理念在()中得到了充分实现,当中又以节能环保为最大亮点P222A.清华高校超低能耗示范楼B.鸟巢C.水立方D.德国柏林的新议会大厦
2.推断题(正确错误X)
(1)狭义的建筑能耗是建筑的运用能耗广义的建筑能耗包括建筑全寿命周期内发生的建立能耗和运用能耗两个方面(V)P173
(2)节能建筑是按节能设计标准进行设计和建立,使其在运用过程中降低能耗、满意节能标准的建筑(J)P176
(3)节约能源是我国的一项基本国策,建筑节能是我国节能工作的重要组成部分,深化长久地开展建筑节能意义特别重大建筑节能有利于改善大气环境,实现可持续发展,有利于爱护耕地资源,但不利于缓解能源供应的紧缺局面(X)P181
(4)节能建筑市场,即以节能建筑为交易对象的市场,其市场供方是房屋运用者,即业主,需方是开发商(X)P187
(5)节能部品市场是指以符合节能标准的各类建筑部品为交易对象的市场市场的供方是节能部品生产商,需方有两类,一类是房屋的最终运用者,另一类是房屋的建立者、供应者,即开发商(J)P187
(6)我国节能建筑市场尚未形成,是因为市场机制的问题,与政府无关(X)P189
(7)信息不对称造成的市场上“以次充好”等现象,不仅使消费者远离了建筑节能市场,也使真正的节能建筑和节能部品难以在市场上生存(V)P192
(8)在法国,建筑节能是在政府规范和市场的双重框架下开展的,从最初简洁的行政干预渐渐衍生成各个生产开发企业在市场中的角力(J)P194
(9)日本在建筑节能方面实施了很多实惠政策,主要包括贷款实惠、贴息、贷款担保与税收实惠等(J)P194
(10)建筑节能市场存在着市场失灵,必需通过政府这支“看不见的手”来订正市场失灵,充分发挥指导作用才能使得建筑节能市场得以发育和发展(X)P197
(11)太阳能光电建筑的应用具有特别重要的意义,政府也支持开展太阳能光电建筑应用示范,并实施了“太阳能屋顶支配”,加快了太阳能光电建筑在城乡建设领域的推广应用(J)P199
(12)全寿命周期资金成本是指建筑从项目构思到项目建投入运用直至项目寿命周期终结全过程所发生的一切可干脆体现为资金耗费投入的总和,也称为建设成本(X)P200
(13)在全寿命周期成本中,资金成本是隐性成本,环境成本和社会成本是显性成本(义)P202
(14)全寿命周期成本评价是为了从各可行方案中筛选出最佳方案以有效的利用稀缺资源,而对项目方案进行系统分析的过程或者活动(V)P204
(15)全过程造价管理是指从项目决策阶段起先到竣工验收交付运用为止的各阶段的工程造价进行合理确定和有效限制,包括投资估算、初步设计概算、施工图预算、招标合同价、竣工结算、竣工决算六个阶段(J)P209
(16)设计阶段是限制工程造价的重点,设计方案技术上的可行性、经济上的合理性在节能建筑全寿命周期造价管理中起着至关重要的作用,主动进行主动限制将是进行全寿命周期造价管理最有效的手段(J)P212
(17)节能服务公司EPC又称能源管理公司,是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司(X)P215EMC通常对客户的节能项目进行投资,并向客户承诺节能项目的节能效益,因此,EMC担当了节能项目的少数风险可以说,EPC业务是一项低风险业务(X)P217EMC与客户的真诚合作是EPC实施的胜利阅历之一(J)P217
(20)清华高校超低能耗示范楼的目的是探讨建筑节能的运用,示范并推广节能技术在公共建筑和住宅上的应用,其核心作用不是一般应用,而是起科研作用,重在社会效益(J)P
221.编制政府投资项目项目建议书时,投资估算的精确度与初步设计概算的误差一般不超过()opl14A.±10%B.±15%C.±20%.下列属于项目资本金筹措来源的是()opl
19.PPP融资模式中,私人参与程度与担当的风险程度最大的是()A.外包类B.租赁经营C.特许经营.在项目融资的方式中,BOOT是指()opl20A.建设一经营一转让B.建设一拥有一经营一转让C.转让一经营一转让D.建设一经营一拥有一转让.按现行规定,项目经济评价分为()opl21A.内部评价和外部评价B.宏观评价和微观评价C经济预评价和经济后评价D.财务评价和国民经济评价推断题•对于全部政府干脆投资、资本金注入项目,项目建议书和可行性探讨报告均由具备甲级工程询问资质的机构编制pl13X.采纳BOT融资模式,政府部门担当融资风险,并享有特许期内的利润,项目的最终全部权归属政府pl19X.经济净现值(ENPV)反映工程项目对国民经济所做贡献,是肯定指标;经济净现值率(ENPVR)是反映工程项目单位投资为国民经济所做的净贡献,是相对指标pl22V.2单项选择题.设计概算中的三级概算是指()pl27A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流淌资金概算C.主要工程项目概算、协助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算.某产品的功能现实成本为5000元,目标成本为4500元,该产品分为三个功能区,各功能区的重要性系数和现实成本见下表则应用价值工程时,优先选择的改进对象依次为()opl26B.F1-F3-F2C.F2-F3-F1D.F3-F1-F23价值工程与一般投资决策理论的不同,在于价值工程强调的是()pl26A.降低产品的寿命周期成本B.降低产品的制造成本C.产品的功能分析和功能改进D.提高项目的投资效果
4.某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元,其总概算投资为9000万元,则概算审查处理方法应是()pl30A.查明缘由,调减至8000万元以内B.对超投资估算部分,重新上报审批C.查明缘由,重新上报审批D.如的确须要,即可干脆作为预算限制依据推断题
1、初步设计阶段进行限额设计的最高目标是规划阶段的投资额pl25X
2.进行设计概算审核时应重点加强对建安工程和设备及工器具造价的审核pl29V
3.项目概算超过投资估算15%以上时,可行性探讨报告应重新审批pl30V
2.3单项选择题.依据项目单位申报招标方案核准的程序,下列说法中不正确的是()opl37A.国家和本市重点项目拟邀请招标的,项目单位应当提交书面材料B.本地区审批(核准)权限内的项目,项目单位应当在申报可行性探讨报告或资金申请报告、项目申请报告的同时报送书面材料C.本地区审批(核准)权限内的项目,项目单位可以在申报可行性探讨报告或项目申请报告的同时报送书面材料,也可以单独申报D.国家审批(核准)权限内的项目,项目单位应当在申报可行性探讨报告或资金申请报告、项目申请报告的同时报送书面材料.招投标管理部门和工程造价管理部门在处理投诉时,可托付造价询问企业会同相关人员复核招标限制价,复核确认招标限制价误差范围在()以内的,原招标限制价有效pl39A.±1%B・±2%C.±3%D.±5%.依据招投标管理方法,下列关于投标报价的说法正确的是()opl40A.政府投资项目的投标报价应采纳传统计价模式.投标价由投标人自主确定,最低投标价不受限制C.投标人应按招标人供应的工程量清单填报价格D.政府投资项目施工招标中必需设立对投标报价的最高限价,并应在投标截止日7天前公布推断题.依据招投标法的规定,国有资金投资的工程在进行招标时,招标人可以编制招标限制价,当不编制招标限制价,应当编制标底|pl38X.投标报价的组成内容与招标限制价相同,但是计价的依据及计价结果不同pl40V.4单项选择题.发包人支付工程进度款,应依据合同约定计量和支付,支付周期()pl40A.长于计量周期B.短于计量周期C.等同计量周期D.与计量周期无关.因设计变更引起项目总投资增加,增加额度在批准概算的()内且肯定额未超过规定金额的,由项目分管领导组织相关部门审定pl41A.8%B.10%C.15%D.20%.除下列哪项状况之外,均不予办理工程变更()opl43A.由建设单位责任造成的工程量增加B.招标文件规定的应由承建单位自行担当的风险C.施工合同约定或已包括在合同价款内应由承建单位自行担当的风险D.承建单位在投标文件中承诺自行担当的或投标时应预见的风险.下列各项中,属于索赔限制中加强现场施工管理措施的是()opl45A.合同交底制度B.合同履行过程中的管理C.合同管理后评估制度D.严格限制工程变更与现场签证推断题.施工阶段工程造价限制的主要任务是通过工程付款限制、工程变更费用限制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约工程造价潜力来实现实际发生的费用不超过支配投资pl40V.在项目实施过程中,凡不属于承包商责任导致项目拖期和成本增加事务发生后的30天内,必需以正式函件通知发包方pl45X.5单项选择题.没有用在项目建设过程中的、剩余的工器具及材料等是指(),它属于项目的节余pl51A.存货B.工程工器具C库存器材D.交付运用资产.批准的概算是考核建设工程造价的依据,工程造价的比较分析一般先对比整个项目的()pl
51.项目的()是指在项目建设完成并投入运行之后,对项目的既定目标能否按期实现,项目能否可以持续并保持较好的效益,项目是否具有可重复性,接受投资的项目业主是否情愿并可以依靠自己的实力接着去实现既定目标等方面做出评价pl55A.可实现性B.可评价性C.持续性D.胜利性推断题.重大设计变更应经总监理工程师审批,否则不应列入结算pl50X.发行债券不属于项目的负债资金pl51X.当财务现金流量来自财务报表时,对应收而未实际收到的债权和非货币资金都不行计为现金流入pl54V
2.6单项选择题
1.一些地区设立了政府投资项目财务中心,对市级政府投资项目的资金依据“一个中心、两种模式、分类监管”的方式进行管理,即依据基础产业类、基础设施类和公益事业类项目的性质和(),分别实行财政专户管理和派遣财务总监两种管理模式pl
733.项目工程管理实行代建制,项目运用单位发生的前期费用会计核算账目成书面报告材料,经()审核后,移交项目代建单位统一核算管理pl76A.建设管理部门B.财政部门C业主单位主管部门推断题.未经财政部门确认资金来源的项目,投资综合管理应不予立项;确属状况特别的,必需报政府批准同意pl73V.未列入年度政府投资项目资金支配的,财政部门可干脆依据工程实际状况适当预拨工程款pl74X第2编工程量清单计价模式下的施工合同管理实务复习题一.单选题.合同管理作为整个项目管理的关键,哪个方面()不是其主要体现(P79)A.合同管理是项目管理的核心B.合同管理对项目管理的协助作用C.合同管理对项目承包的经济效益有重大的影响D.合同确定了各方的项目实施目标.最近几年,ADR在欧美国家合同纠纷解决中应用较多,并取得了良好的效果还有谈判、调解、微型审判(Minitrial)、争端评审委员会(DRB)、争端审查专家(DRE)等解决方式上述争议解决方法的共同特点在于其给合同双方供应了一个()来解决合同纠纷,从而使合同双方免于将合同纠纷提交诉讼(P80)A.非对抗的环境B.对抗的环境C.工程师D.FIDIC.()是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据,是约束双方义务和权力的具有法律效力的文书(P80)A.工程法律B.工程法规C.工程规范D.工程合同.我国于2008年12月1日施行的(),是符合我国工程造价管理改革的总体目标,本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的(P81)A.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-2024B.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-2024C.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024D.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-
2024.FIDIC合同条件的计价模式是()o(P81)A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.以上合同均可.工程量清单计价可以运用单价合同和总价合同形式,而“08清单规范”建议采纳()o(P82)A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.以上合同均可.新的计价方式明确了()和工程变更所带来的风险应由发包人担当(P82)A.投标所报成本B.工程量的计算错误C.投标所报单价D.投标所报总价.合同中因非承包人缘由引起的工程量增减,该项工程量改变在合同约定幅度以内的,应执行()(P82)A.调整后的综合单价B.原有的综合单价C.增减后的综合单价D.新协商的综合单价.因分部分项工程量清单漏项或非承包人缘由的工程变更,引起措施项目发生改变,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中没有的措施项目,由承包人依据措施项目变更状况,提出适当的措施费变更费用,经()确认后调整(P82)A.发包人B.设计人C.工程师D.承包人.在合同履行过程中,发包人依据合同约定的时间和方式,以()确认符合质量要求完成的项目工程量和对应的清单单价计算的价款额,再计入确定的变更金额、索赔金额、工程价款调整额以及应抵扣的预付款等支付工程进度款(P83)A.设计人B.承包人A工程师D.发包人.()是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据(P83)A.工程量清单B.投标所报成本C.投标所报总价D.以上均是.工程价款的调整包含了三个方面的调整()、其他可调因素的调整和建设工程造价管理机构对综合单价的强制性调整(P85)A.单价改变的调整B.支付工程进度款C.索赔处理D.工程量改变的价格调整.工程量改变的价格调整,当工期不变或非发包人缘由延期时,按承包人在一项承包合同价格中的()相对固定的原则调整综合单价(P85)A.现场管理费和利润总额B.企业管理费和利润总额C.企业管理费和规费总额D.干脆工程费和规费总额.工程量改变的价格调整,当工期发生改变时,应依据延长工期的缘由区分对待承包人在合同价格中包括的企业管理费和利润总额可以作为参考,综合考虑()和工期改变的综合影响(P85)A.工程量改变B.工程进度款C.现场管理费D.企业管理费和规费总额.调价计算公式,如尸尸尸△尸=+xq++—片)1FO2用)〃其中Ft
1、其、Ft3……Ftn是指各可调因子的()指数(P85)A.现行价格B.基本价格C.协商价格D.投标价格.目前国内工程施工招标评标基本上多采纳()和经评审的最低标价法(P86)A.综合评分法B.最低投标价法C.干脆托付法D.随机抽取法.合同纠纷解决方式有和解、调解、()o(P86)A.行政吩咐和诉讼B.工程师吩咐和诉讼C.DABD.仲裁和诉讼.()是解决合同纠纷的一种主要方式(P87)A.和解B.仲裁C.调解D.诉讼.《施工合同文本》(GF-1999-0201)由()三部分组成(P92)A.协议书、通用条款、三个附件B.专用条款、通用条款、三个附件C.协议书、通用条款、专用条款D.协议书、专用条款、三个附件.《施工合同文本》(GF-1999-0201)涉及工程造价的条款体现在()(P93)A.价款数量确定和价款支付过程B.工程进度款C.现场管理费D.企业管理费和规费总额.价款的数量就是承包人按合同中的要求施工,发包人为此必需担当并支付的费用它涉及两个方面()o(P93)A.计价项目和计价规则B.企业管理费和利润总额C.现场管理费和利润总额D.干脆工程费和规费总额.无条件计价项目是指不论什么状况都明确由发包人(或承包人)担当的费用项目以下无条件计价项目是指()o(P93)A.承包人缘由造成的损失B.分包单位违约行为给发包人造成的损失C.施工人员意外损害保险D.设计变更发主的费用.FIDIC(99版)合同条件
53.3条也规定当据以提出索赔的事务具有连续性影响时,承包商提出的索赔报告应被视为是临时的具体报告,承包应在事务所产生的影响结束后的()天之内发出一个最终的具体报告(P100)A.7B.14C.21D.
28.承包人的推定责任,依据合同的订立原则,对于索赔的发生导致的承包人的损失,应当推定由承包人担当承包人推定责任判别的一个重要原则就是()o(P102)A.作为一名合格的有阅历发包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题B.作为一名合格的有阅历承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题C.作为一名合格的有阅历监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题D.作为一名合格的有阅历设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题.工程索赔的一般原则,非承包人责任和非发包人责任,承包人可以获得()补偿(P102)A.费用B.工期C.费用和工期D.均不能.在工程采纳平行承包模式下,发包人托付多个承包人参与工程建设,由()负责协调各承包人(P103)A.发包人B.承包人C.设计人D.分包人.据《施工合同文本》第
39.3条,当发生不行抗力事务时,承包人与业主遵照()的原则,进行风险安排(P105)A.发包人担当B.承包人担当C.分包人担当D.风险共担.工程拖期可以分为“可宽恕的拖期”和“不行宽恕的拖期”可宽恕的拖期是由于()缘由造成的工程拖期(P103)A.非发包人B.非承包人C.非监理人D.非设计人.依据《施工合同文本》第
3.3条,双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称,当国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款的约定的时间向承包人供应施工技术要求,发包人要求运用国外标准、规范的,应由()负责供应中文译本(P105)A发包人B.承包人C.监理人D.设计人.依据《施工合同文本》第
16.3条规定工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人担当除此之外影响正常施工的追加合同价款由()担当,相应顺延工期(P106)A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人二.推断题.严格的合同管理是建筑市场法制化、规范化的具体体现和主要内容之一(J)(P78).要加强合同管理,就必需建立索赔机制,须要健全法律法规和规范化的市场,而这两个方面是相互冲突的XP
78.按国际惯例进行工程项目管理包括三个核心内容,即按国际通用的程序进行招投标、采纳国际工程合同条件和进行严格的合同管理(J)(P80).单价合同又可分为固定单价合同和可调单价合同单价合同适用范围比较宽,风险可以得到合理分摊而总价合同则可分为固定总价合同和可调总价合同总价合同适用于设计深度较高,预料变更较少,或工程范围明确项目相比较单价合同而言,总价合同对承包人的风险较小(X)(P84).目前国内工程施工招标评标基本上多采纳综合评分法和经评审的最低标价法,这些评标方法,企业有完全的自主定价权,即无论企业的技术水平、管理水平有多高,其成本多低,都可以保证企业能够依据自己的内在实力来获得报价的高分值或接近评标最低价(*)(P86).工程量清单是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据精确、全面、规范的工程量清单既有利于工程造价管理,又有利于发包人和承包人对工程目标的限制(V)(P83).《施工合同文本》(GF-1999-0201)适用于各类公用建筑、民用住宅、交通工程、工业厂房、交通设施和线路、管道的施工和设备安装等全部工程项目施工(X)(P93).《施工合同文本》(GF-1999-0201)第
42.1款中承包人提出访用专利技术或特别工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续,发包人担当有关费用等(X)(P93).价款的数量,就是承包人按合同中的要求施工,发包人为此必需担当并支付的费用它涉及两个方面计价项目和计价规则(J)(P93).过失条件计价项目是指因发包人(或承包人)不当行为或过错而相应担当的费用项目(J)(P94)1L价款支付过程,就是指自合同生效后,随着施工的进行,从开工到竣工这整个过程中,不同阶段价款的支付这也涉及两个方面支付条件确定和支付过程管理(义)(P94).依据国际通行的做法,计量规则是合同文本的配套文件,我国现行的《施工合同文本》与计价规范就是完全配套的(义)(P95).我国建筑施工合同范本的编制工作一般由建设部和工商行政管理局共同担当,但考虑到建筑产品选购的特别性、技术要求的多样性,工程变更、工程款支付及施工索赔程序的困难性等因素,合同范本的编制工作不应由政府担当,而应由具有丰富专业阅历的行业协会来完成,如土木建筑学会、造价管理协会等行业协会(J)(P96).DRB与DAB解决合同争议的方式基本原理一样,将合同争议交给具有施工技术和管理阅历的专家,比起将争议交给仲裁或诉讼中仅凭法律条款来处理困难技术问题的法律专家,更令人放心(J)(P97).SWOT策略(strengthweaknessopportunitiesthreats)是指企业在选择竞争战略时,要对企业外部的优势与劣势,内部环境的机会与威逼进行综合评价,最终达到选出一种相宜战略的目的(X)(P101).SWOT策略中,优势(S)包括企业核心竞争力较强、企业员工素养较高和企业资金周转困难等(X)(P102)
17.SWOT策略中,当S和值评分较高时,应实行保守型的索赔策略当W和T值较大时,应实行进攻型的索赔策略当S、
0、W和T值均居中偏移时,宜实行适当竞争型的索赔策略(X)(P102).依据国际惯例,费用索赔的基本原则是,应使索赔人能达到犹如合同得以履行的状态这一原则也在肯定程度上体现在我国《合同法》之中(J)(P103).工期索赔的计算的方法主要是网络分析法当采纳单项索赔时,若延误事务是关键工作,则工期补偿=延误事务延误的时间;当延误事务是非关键工作时,若延误时间W总时差时,不赐予补偿;当延误时间〉总时差时,工期补偿=延误时间一总时差(J)(P105).《施工合同文本》(GF-1999-0201)第
16.3条规定工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人担当除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当,相应顺延工期(J)(P106)第3篇《工程项目招标代理实务》
一、单选题
1.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国务院2000年第3号令),明确了必需进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准,其中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的必需进行招标PillA.50B.200C.500D.
1000.乙级工程招标代理机构只能担当工程总投资()人民币以下的工程招标代理业务P112A.5000万元B6000万元C.8000万元D.1亿元.招标代理机构的工作内容不包括()P114-P115A.进行招标策划B.对投标申请人进行资格预审确定投标人C.编制招标文件D.确定中标人.招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起()内与中标人订立书面合同P117A.7日B.15日C.30日D.90日.标段划分的原则包括哪几方面()P119A.科学合理、系统完善;界面清楚、责权明确;经济合理、客观务实B.符合我国相关法律和法规;科学合理、系统完善;界面清楚、责权明确;经济合理、客观务实C.符合我国相关法律和法规;科学合理、系统完善;经济合理、客观务实D.符合我国相关法律和法规;界面清楚、责权明确;经济合理、客观务实.一般可采纳的工程承发包模式包括哪几类()P124-P125A.施工总承包模式;平行发包模式;设计施工一体化(总)承包模式B.施工总承包模式;设计施工一体化(总)承包模式C.施工总承包模式;平行发包模式D.平行发包模式.一个完整的招标投标过程,包括五个基本环节,除了招标、投标、开标、定标之外,还包括()环节P122-P124A.发布招标公告B.踏勘现场C.评标D.编制招标文件.施工招标打算阶段,草拟招标公告或投标邀请书、资格预审公告所需时间一般为()P123A.1天B.3天C.4天D.2天.招标代理机构帮助招标人形成施工招标合同的时间一般需()P124A.9天B.5天C.7天D.6天.招标文件由()编制,是投标人参与投标、编制投标文件的主要依据P127功能区功能重要性系数功能现实成本(元)Fl
0.342000F
20.421900F
30.241100。