文本内容:
木工班组施工合同范文模板木工班组施工合同范文样本木工班组施工合同甲方(施工单位名称)地址法定代表人联系电话乙方(甲方施工队长或负责人)地址身份证号联系电话现经双方协商一致,签订本合同,按照有关法律法规的规定,共同遵守,以确保双方合法权益
一、施工工程名称(以下简称工程)
二、施工地点甲方指定地点
三、施工内容
1、甲方要求乙方按时间节点完成面积为平方米的木工施工工程,包括木质结构、家具、门窗等,施工工程的质量要求符合相关国家标准
2、木质材料和相关附件的品质,乙方需按照甲方要求选择优良品质并报甲方确认
3、施工需要开挖基础,乙方须确保施工期间周围环境安全,防止环境被影响
4、施工期限自本合同生效之日起,乙方开始施工,预计工期为天,但因不可抗拒的客观原因影响工期,甲方与乙方应协商解决,乙方应承担造成的损失和延误的赔偿责任
四、工程价款
1、工程总价款为元
2、甲方在空间和材料、设备等与委托方发生争议时应向委托方提供书面证明、材料等资料,委托方有权对甲方提供的证明、材料等资料进行检查和审查
3、乙方应与甲方在完成本工程的20%、40%、60%、80%、100%等节点时验收工程合格品质,并与甲方签订施工验收单,确认本节点工程合格后进行下一阶段施To
五、工程监理工程监理由甲方自行聘请,乙方应配合监理人员的工作要求,完成工程验收、隐蔽工程验收等监理要求工作乙方未经监理人员同意不得进行工程的拆除、移动、封闭等工作
六、工程保修与保险
1、工程完工后自时间起算,保修期为个月在保修期内,如乙方及其工人所施工程出现缺陷,乙方应在收到甲方书面通知后24小时内赶赴现场协调解决问题保证缺陷被修复
2、工程在施工期间因乙方原因对甲方过失造成了损失,乙方应根据有关保险条款及相关法律的规定,承担应承担的赔偿责任,并赔偿甲方因此遭受的损失
3、施工期间的生产设备,乙方应自行购买保险
七、违约责任和争议解决
1、因乙方原因造成的错误和过失,如工程质量问题等均由乙方承担相应的法律责任;如甲方原因造成的错误和过失,如施工现场基层不平整等,应由甲方承担相应的法律责任
2、如因出现争议双方以协商方式解决不能解决的,提交仲裁委员会处理在仲裁期间,除甲方与乙方之间争议外,施工工作应在正常进行;如甲方在争议解决期间要求中止施工,应在仲裁庭判决生效之前,由甲方补偿乙方所遭受的直接损失
八、合同生效合同自双方盖章生效,合同正本一式两份,双方各执一份甲方(盖章)领导签字乙方(盖章)负责人签字:。