还剩29页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑装饰(维修)合同发包方(甲方)武汉市新洲区社会福利院承包方(乙方)武汉凌云建筑装饰工程有限公司按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程实际情况,双方达成如下协议第一条工程概况工程名称武汉市新洲区社会福利院(夕阳红养老院)室内装修本次项目工程地点武汉市新洲区社会福利院o承包方式包工包料o工期1个半月2016年8月10日至2016年11月15日合同价款壹仟陆佰贰拾贰万零捌仟壹佰捌拾元第二条工程合适的内容1#楼、2#楼、3#室内装修装潢及用品购置,水电及卫生间改建(工程结算书附后)第三条甲方工作开工前审核、确认乙方的施工相关能力全部或部分腾空所要装饰的房屋,并向乙方提供施工所需水电指派余应德为甲方监工代表负责合同履行,随时对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更及其他协调事宜设计图纸、施工图纸如需变更,应提前公安消防部门批准第七条验收和工程质量五日书而通知对方,并经乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工相关技术档案,甲方在五日内组织验收消防设施安装质量以通过建筑白动消防相关系统相关技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准第八条保修
(一)保修合适的内容见安装施工范围
(二)保修期限白验收合格之日起保修贰年;接到维修电话通知,维修人员2小时内到达现场处理相关问题否则,甲方可委派其他单位人员修理,维修所产生的费用由乙方承担,甲方有权从乙方质量保证金中双倍扣除
(三)保修期满后,根据甲方需要,双方可按《湖北省建筑消防设施使用维修保养管理管控办法》的规定签定维修保养合同第九条违约责任
(一)甲方责任
1、按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等;
2、工程未经消防验收提前使用,因甲方原因造成的质量相关问题甲方承担责任
(二)乙方责任
1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每闩按工程总造价的万分之三/闩向甲方偿伺逾期的违约金,且承担由此对甲方造成的经济损失(包括延期交工引起的业主索赔)及其他法律责任的索赔
2、该工程乙方不得私白分包、转包,一经发现有分包、转包事实,甲方有权终止合同,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担,并罚20万元违约金
3、因乙方施工质量过不到国家和地方的验收标准而引起客户不满等情况,责任均由乙方承担并赔偿甲方因此而造成的损失修复,甲方支付相应费用第十条本合同履行式过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采取(B)的式方解决A向仲裁委员会中请仲裁B向人民法院提起诉讼第十一条如需担保,另立合同第十二条其他
1、配合总甲方达到市级安全文明施工现场,因乙方原因造成工程达不到市级安全文明施工现场,罚乙方工程总造价的1%
2、消防验收、乙方施工本次项目中的所有材料、构件、成品及半成品的检验、试验等与所承建二工程相关的一切检验、试验均由乙方负责手续办理并承担费用,且以上费用均包括在合同价款内
3、乙方应积极配合甲方办理开工证、安全报装等各项手续,并承担相应的费用
4、施工中如有甲方供应的材料,结算时按实际价格从合同价款中扣除
5、乙方的承诺书作为合同的附件
6、施正过程中涉及到的签证及变更必须按甲方要求的表格进行填写,完整签字后方能生效
7、变更部分的主要材料及其他需要定价的材料,乙方采购前须以书而的形式将数量、规格、使用部位报与甲方,甲方组织考察定价后乙方方能购买,否则甲方不予结算
8、竣工资料汇总整理、归档、备案,应达到档案馆存档要求
9、免费培训消防值班人员,施工过程中因施工原因发生的所有安全事故均由乙方负责处理并承担所有费用
10、乙方负责处理施工过程中与该本次项目有关的社会关系及外界影响,因乙方原因对第三方带来影响的损失,均由乙方负责消除影响并承担所有费用第十三条本合同白双方签字盖章之日起生效,质保期满终止第十四条本合同正木贰份法律效力甲方法定代理人委托代理人经办人电力建设工程合同甲方武汉市新洲区社会福利院(夕阳红养老院)乙方武汉华光电力有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》将福利院水灾毁损修建,承包给乙方施工,为明确双方职责,确保工程优质高效地按期建成投运,经双方协商一致,签订本合同,望共同遵守第一条工程名称、地点、承包方式
1、工程名称福利院水灾毁损修建工程
2、工程地点新洲区社会福利院院内
3、承包方式包工包料第二条工程合适的内容水毁高低压线路、配电柜、电路维修、路灯拆换第三条工程价款(工程包干总造价)伍拾伍万伍仟伍佰贰拾捌元叁角捌分(¥
555928.38元人民币)第四条建设工期开工日期2016年8月10日竣工日期2016年9月10日第五条工程质量
1、本工程施工必须符合设计图纸要求和《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173—92及与本工程有关的国家现行施工验收规范和标准
2、工程质量工程质量必须优良尤其是分支箱必须满足本次项目完成后该小区长期接、用电的需要第六条相关技术资料的交付
1、甲方在合同签订后壹天内将工程有关的新洲供电公司提供的高压供电解决方案及供电线路示意图交与乙方
2、乙方在施工前将设计图纸和拟安装的设备清单递交给甲方第七条材料设备供应责任本工程全部设备及材料由乙方提供,乙方对所提供材料及设备质量负责,确保材料是合格的国标正品新材料第八条付款方式与工程结算
1、本工程开工前乙方向甲方交壹万元人民币用作履约保证金,待工程开工后一个礼拜内甲方退还给乙方
2、工程竣工验收合格正式送电,设备及其相关资料移交甲方后甲方将全部工程款的95%打入乙方基本账户,剩余5%作为工程保修款,待保修期满后在付给乙方第九条双方职责
一、甲方职责
1、按合同约定拨付工程款
2、负责临时接电费和预存电费的缴纳
3、甲方实施检查监督不得影响乙方正常的施工进行
二、乙方职责1承诺提供给甲方的本单位资料真实有效按照国家电力工程质量验评标准,严格遵照国家《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》、按施工图纸组织施工、保质保量按合同规定时间如期完成建设任务
2、与甲方签定工程施工合同,并接受甲方管理管控人员对所有施工工程的质量检查监督
3、做好施工准备,编制施工安全及组织措施和综合进度计划,及时向甲方提交工程开工报告、施工计划进度表、隐蔽工程验收通知、工程竣工报告等
4、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准在合同规定的保修期内,出现的工程质量相关问题,乙方负责无偿处理
5、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案
6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理管控规定,并办理有关手续,自行承担费用,因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿概由乙方自行承当,甲方不负任何责任
7、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复
8、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作
9、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款
10、乙方雇佣的临时工在进入生产现场前乙方应对其进行安全教育和培训
11、乙方应承担因自身工作失误、管理管控不严而造成的人员死亡、重伤、轻伤、设备及其他安全事故的经济责任和法律责任
12、乙方承诺在办理临时接电费时控制在万内;预交电费在万内第十条竣工验收.未经甲方代表检查签证不得稳蔽.工程竣工后,乙方在甲方监督下及时组织验收,经电业主管部门验收合格并正式送电后,双方签字盖章交接设备及其他相关资料.工程竣工后一个月内,乙方向甲方移交图纸资料,写出工程竣工总结报告第十一条质量保修.保修合适的内容合同承包范围工程.保修期限壹年,自工程验收合格并交付使用之日起计算在保修期内,乙方应在接到修理通知之时起24小时内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付甲方保留追诉乙方因此带来损失的权利第十二条违约责任.若乙方未能在合同规定的工期之内交付经验收合格的工程,每延迟一天罚款工程总价的1%.工程质量不符合国家相关规范规定的,乙方应负责无偿修理或返工,由于修理或返工造成工程逾期交付的,由乙方偿付的逾期违约金为工程总价款的1%
3.由于任何一方违约造成停建、缓建或终止合同,给另一方偿付违约金为工程总价款的20%由此带来的经济损失(直接损失费)由违约方承担第十三条争议解决方式本合同发生争议,由甲乙双方协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉第十四条本合同末尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议第十五条本合同白双方签字盖章交纳保证金后生效,工程竣工验收符合要求移交后,结清工程余款终止第十六条其它拟安装的设备清单见合同附件本合同正本一式四份,双方各执二份具有同等法律效力建设单位(甲方)施工单位(乙方)法定代表人法定代表人开户银行开户银行银行账号银行账号工程合同书(福利院弱电智能化相关系统安装工程)委托方武汉市新洲区福利院(夕阳红养老院)(以下简称甲方)受托方武汉市新洲区鼎好电脑经营部(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方福利院弱电智能化相关系统安装工程安装工作达成一致,特订立本合同第一条工程服务合适的内容
1、甲方同意由乙方负责实施福利院弱电智能化相关系统安装工程安装工作乙方承诺按照甲方的要求,在规定时间内完成设备的安装和调试,甲方配合乙方进行安装和调试
2、乙方负责提供安装工程服务中所需的辅材,并保证提供的辅材为符合本次项目要求的国内知名品牌的行货正品
3、经双方协商,乙方的施工开始日期为2016年8月180交工日期为2016年1()月28日如因甲方工程协调及付款等相关问题造成时间延误,则施工日期顺延
4、工程施工合适的内容(明细详见附件一)第二条合同价格合同总价款为人民币大写肆拾玖万元整第三条付款方式
1、合同签字生效后,甲方向乙方支付合同总价40%的预付款,即人民币大写贰拾万元整乙方收到款项立即开始综合布线相关系统施工;
2、乙方综合布线相关系统施工完成后,甲方向乙方支付合同总价40%的二期付款,即人民币大写贰拾万元整乙方收到款项立即开始第1到第5项子相关系统的施工;
3、乙方施工完成后,甲方向乙方支付合同总价10%的三期付款,即人民币大写肆万玖仟元整乙方收到款项立即开始相关系统整体调试;
4、安装调试完成验收合格后6个月内,乙方提供验收报告以及付款通知书,甲方向乙方支付合同总额10%的尾款,即人民币大写肆万壹仟元整第四条质量保证与售后服务乙方承诺提供现场安装调试和1年免费保修服务,保修期满后,终身维修,仅收取成本费用第五条工程增补因甲方或第三方原因造成需要对工程进行变更和增补,乙方有权要求甲方进行增补增补部分由乙方提交变更申请,经甲乙双方确认后以本合同增补协议形式,作为合同不可分割的部分第六条违约责任
1、工程延误甲方在按合同付款的情况下,乙方因自身原因延期完工交货,应向甲方偿付违约金,违约金按每天合同额不能交货部分货款的3%累计计算,但不得超过合同总额的5%
2、付款延误甲方未按合同约定方式付款,应向乙方偿付违约金违约金按每天应付货款的3%累计计算甲方款项未付清之前,工程所有设备及材料为乙方所有第七条其它约定
1、本合同签订后,甲乙双方均不得在对方守约的情况下单方提前终止合同
2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份传真件为有效件
3、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决甲方(盖章)乙方(盖章)委托代表人委托代表人日期日期第四条乙方工作指派陈洋为乙方施工现场代表全面负责合同履行,按甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,做好各项质量检查记录,参加竣工验收遵守国家及地方有关法律法规,妥善保护好施工现场内甲方财产不受损坏,做好现场保卫和垃圾清理等工作,不影响甲方其他楼层的正常工作施工中未经甲方同意,不得拆改原建筑物结构及各种设备、管线随时接受甲方的施工检查,接受甲方提出的施工质量标准和其他新的要求(包括设计变更),并按照执行工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第五条工程质量及验收本工程以国家有关施工及验收规范为质量评定验收标准本工程质量应达到国家质量评定合格标准,合同及甲方在施工过程中有特殊要求的,以合同及甲方要求为准,合同与甲方在施工过程中提出的要求有冲突的,以甲方提出的要求为准乙方在隐蔽工程隐蔽前应通知甲方检查验收,若工程隐蔽后,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验不合格,乙方无条件返工,并承担返工费用由于乙方原因造成质量、安全事故,其返工费用由乙方负责,工期不顺延工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收、移交手续楼宅可视对讲及门禁相关系统闭路电视监控相关系统及周界报警相关系统周界防范中心机房相关系统综合布线相关系统电梯维修合同甲方武汉市新洲区福利院(夕阳红养老院)(以下简称甲方)乙方武汉市铭金机电设备有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,就福利院1号、2号电梯维修事宜达成以下协议具体条款
一、维修数量与施工期限
1、工程名称武汉市新洲区福利院电梯维修2号
2、维修数量电梯两部(1号、2号电梯)
3、施工日期2016年8月10日至2016年8月20日
二、费用与结算方式
1、1号、2号电梯维修工程费用共计人民币
177600.00元(大写金额壹拾柒万柒仟陆佰元整),由甲方向乙方支付乙方向甲方提供合法票据结算方式
(1)自公共维修电梯专项维修款划拨甲方账户到账之日起1()日内,甲方向乙方支付工程款:人民币
100000.00元(大写金额:壹拾万元整)
(2)电梯维修工程完工后,经武汉市新洲区福利院验收合格,并获得电梯检测合格报告及年检合格证后十日内,甲方向乙方支付工程款人民币
68600.00元整(大写金额陆万捌仟陆佰元整)
(3)质量保证金人民币
9000.00元整(大写金额玖仟元整)自武汉市新洲区福利院验收合格之日起贰年后,且期间未出现任何质量相关问题,10日之内由甲方向乙方支付质量保证金
三、甲、乙双方责任甲方责任
1、甲方需向乙方提供福利院电梯井道布置图和随机文件,用于乙方维修过程中做相关技术资料参考
2、协助维护维修现场秩序,以保证顺利施工
3、提供现场施工用电电源及接地相关系统
4、认真履行合同,对工作任务的完成情况和工作质量进行监督检查乙方责任
1、乙方需妥善保管甲方提供的电梯井道布置图和其他文件资料,合同期满后交还甲方,并办理资料移交手续
2、负责组织专业人员按照投标预算列项合适的内容,对电梯进行全面维修工作按相关技术监督局检验要求及公司质量标准维修,以确保工程质量
3、电梯维修工程所需的材料、配件和工具等由乙方全部承担
4、认真执行国家有关施工现场管理管控规定和施工规范及安全操作规程承担因乙方原因造成公共财产及人身伤害等法律责任
5、维修施工现场进行安全标识、架设安全防护措施,确保安全,做到文明施工
6、福利院两部电梯维修工程中所有更换的材料、配件等由乙方负责质量保修,自武汉市新洲区福利院验收合格之日起保修贰年质保期内出现相关问题均由乙方负责进行免费更换
7、遵守中方院方管理管控规定,合理安排电梯维修作业时间,确保不影响业主正常使用
8、维修完成后,负责办理并取得验收合格报告及年检合格证验收与报检费用由乙方负责
9、维修完工后,乙方需向甲方提供维修过程中更换、使用的材料及配件清单等相关技术资料
10、向甲方提供企业资质证明、证照以的有关电梯安全修理许可证复印件
11、在合同期内,由乙方原因发生任何影响甲、乙双方工作人员及乘客的人身、设备安全等情况时,由乙方承担责任
12、出具电梯维修承诺书
四、其他约定责任
1、如遇不可抗力本合同自动终止,合同未履行部分双方协商解决
2、乙方未能按合同要求履行本合同时,或乙方工作质量未达到合同规定时,甲方应有权要求乙方在约定期限内改进工作
3、合同未尽事宜,由双方协商解决
五、违约责任甲、乙双方应严格按合同条款履行各自的责任和义务,否则违约造成的一切后果和经济损失,均由违约方承担
六、争议的解决方式甲、乙双方在合同执行过程中如有争议,双方应按合同条款分清责任,本着友好协商原则,及时协商解决,协商不成时,合同双方的任何一方均可在合同签订地点提起诉讼
七、合同生效本合同及其附件经双方授权代表签字并加盖公章后生效本合同壹式肆份,双方各执两份甲方(盖章)乙方(盖章)授权代表授权代表签订R期:园林绿化施工合同书发包方(以下简称甲方)武汉市新洲区社会福利院(夕阳红养老院)承包方(以下简称乙方)武汉市金盛世纪园林绿化工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同第一条工程本次项目
(一)工程名称
(二)工程地点
(三)工程合适的内容绿化场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、花草苗木的移苗、假植、装卸运输、种植穴开挖、施肥、种植、修剪、病虫防害养护及相应的安全文明措施等工作
(四)承包范围按甲方提供的景观工程施工范围内相关绿化工程的施工
(五)乙方不得再分包本工程,否则,甲方有权终止本合同
(六)承包方式
1、乙方按包人工、包场地清理平整、清理碎石杂草、包苗木的移苗、包材料机械设备运输、包开挖种植穴、包施肥、包种植成活、养护、包施工机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保险等方式承包施工
2、本工程采用综合单价含税包干(后附苗木清单综合单价报价单)
3、上述下浮后的固定综合单价(包干价)包含了以下费用材料(化肥、撑杆)采购、种植场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、苗木的移苗、假植、开挖种植穴、施肥、种植、修剪、病虫害防治、养护施工和养护期间的一切人工费和机械设备费用,含所有的劳保费和劳务费,如安全帽、手套、雨衣、雨鞋、工作服、工人的来回路费、医药费等;所需小五金(如板手、钳子、铁丝、卸扣、钢丝绳、铁铲、斗车等);含所有的机具设备及材料的装卸、归堆、保管、搬运等费用;施工现场文明施工用工;施工人员的吃住等费用;包因工受伤、治病药费等所需费用各综合单价在合同执行期间不因劳务、材料价格浮动、设备或其它影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整
4、其它要求本工程乙方施工范围内施工材料机械设备的搬运、装卸、归堆由乙方自行负责乙方材料堆放地必须按照甲方的要求堆放在施工范围内按照文明施工的标准,需要悬挂标志牌的必须悬挂,需要围蔽施工的路段要做好围蔽,根据现场的实际情况,必须遵守甲方的指导在施工期间,由甲方提供的周转材料等,如因乙方责任造成损耗或丢失,费用由乙方承担乙方有责任协助保管好现场施工材料安全第二条本工程造价暂定人民币叁拾陆万零叁佰贰拾伍元肆角伍分,具体工程总造价以实际工程量为准第三条合同工期
(一)按甲方每个单项工程要求的工期按时完工乙方须严格按该工期指导施工同时乙方必须保证有足够的人力及机械设备,确保工程质量、安全、文明,按期完成
(二)如因拆迁、设计变更或业主责任影响致使乙方暂时无法进行正常施工时,所延误的工期,乙方要想办法补上,并必须严格执行甲方对每道工序的工期要求
(三)若工程外观达不到要求,不能交付使用,不能视为完工如因乙方的原因,乙方应负责返工至业主、设计、监理、甲方等有关单位全部通过为止,由此产生的费用由乙方承担
(四)合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、停水、停电等影响施工的时间
(五)如因乙方的原因,发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任,不能借此顺延工期
(六)若乙方的施工进度达不到业主、甲方的工期要求时,乙方应无条件增加劳动力和机具设备,其费用不作调整;此后若仍无改观,甲方有权再增加劳动力和机具设备,发生的所有费用均由乙方负责,甲方在乙方工程款中扣除
(七)乙方施工工期每拖延一天,甲方按500元/天罚款,并由乙方承担甲方因此造成的损失,罚款金从乙方工程进度款中扣除第六条工程价款结算、变更工程不拨付预付款工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方,经甲方审查完毕,办理结算,支付总造价的95%;待质保期3个月后,支付剩余的5%乙方负责提供相应税务发票,否则甲方有权拒付施工过程中,工程设计有变更的,经双方签认联系单,相应增加或减少合同价款第七条材料条款本工程乙方负责材料、设备的采购供应,但须为符合要求的合格产品乙方采购的材料,应接受甲方的检查和检测,符合甲方要求,方能使用,否则禁止使用,已使用的,必须返工重新使用符合要求的产品,发生的赛用由乙方承担第八条安全、防火条款乙方的施工解决方案,应符合国家有关安全、防火的法律法规,并在施工过程中严格遵守相关法律法规、规范由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失包括罚款和相关法律责任第九条质保期与质保金本工程质量保证期为工程移交后支个月,质保期内,发生质量相关问题时1乙方在接到甲方通知后2日内,应立即派员进行维修,并承担相应费用;第四条工程质量标准
(一)工程质量标准按国家现行施工相关技术规范、施工验收规范、施工安全规范,以及按业主的要求,做到一次优良执行甲方质量、环境、职业安全健康工作文件的规定
(二)乙方必须对工程质量全面负责,质量达到优良,如乙方有违反操作规程或施工质量不符合规定的,甲方有权令其停止施工,由此造成的经济损失、工期延误以及引起变更设计增加的费用,均由乙方负责
(三)由于本工程是重点工程,工程的外观感必须符合业主、设计、监理、甲方等有关单位的要求,为此,乙方必须采取必要的措施以保证外观质量第五条材料设备供应
(一)工程所需的材料(花草苗木、化肥、五金劳保用品)由乙方负责材料由乙方采购运输至施工现场,经甲方验收合格后方可使用
(二)工程施工所需的机械设备由乙方自行负责,乙方所有机械设备的使用证件复印件须交甲方安全部门备案
(三)属甲方或建设方提供的材料、设备,乙方必须无条件承担管理管控责任,如因乙方原因造成材料损坏或失窃(含配件)的,责任由乙方负责,对甲方的供料,若甲方发现乙方有浪费现象,予以十倍处罚第六条工程款支付和结算
(一)本合同工程无工程预付款甲方收到业主当期计量款(绿化工程)后,甲方按乙方月度完成总工作量的80%支付乙方工程进度款;余款在该分项工程竣工验收且收到绿化工程分项工程款后一个月内支付至95%(每期支付以甲方收到业主工程款为前提),余下5%作为质量保证金,待一年养护期期满且苗木全部成活后甲方一个月内付清余款
(二)甲方在没有收到业主工程款的情况下,乙方应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转,不能以资金不足为由停工,由此造成的损失一概由乙方负责
(三)乙方每次的工程进度款均在甲方收到建设单位工程进度款后按比例拨付,乙方收款时须交工程本次项目所在地的建安统一税务发票(由甲方提供完税证明部分的代缴税的则在进度款中扣除)
(四)甲方以人民币支付第七条双方责任
(一)甲方责任
1、做好开工前施工放线定位工作,负责施工的定位测量监督检查工程质量、安全、进度、文明施工;设计图纸的变更;工程实施期间的质量验收及其他事宜
2、组织对工程竣工验收和办理竣工结算
3、提供施工电源及接驳口
4、甲方尽力配合乙方看管好现场材料、设备
(二)乙方责任
1、按施工安全规范做好施工、质量、安全管理管控,遵守甲方文明施工管理管控规定,指定安全、防火负责人,物件堆放整齐,道路畅通凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并上报甲方及有关部门
2、乙方委派本次项目经理为现场管理管控代表,其应持有与本工程本次项目相应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全、进度等
3、按合同要求的竣工时间和甲方的进度安排,配备足够的人工及机械设备施工
4、综合单价内己包含了乙方施工作业所需的一切协调费用若由于乙方工作不到位,致使有关政府部门的罚款,甚至返工,所造成的一切费用由乙方承担
5、在乙方施工过程中,若甲方某些工作需乙方协助配合,乙方对此必须服从
6、工程竣工后的场地清理,并且保证施工现场不得存在遗弃的苗木枝干、淤泥渣土,若乙方没有清理干净,所造成的费用由乙方负责
7、一切劳务纠纷,均由乙方负责
8、接受甲方、业主、监理等部门的检查监督,若乙方不能按要求执行,甲方有权代乙方执行,费用由乙方负责
9、乙方委派的现场管理管控代表必须驻场,随时听从甲方的工作安排,执行甲方下达的各项计划、指令,每周依时参加甲方召开的本次项目部会议,不得缺席,否则甲方按500元/次对乙方进行处罚,同时乙方须严格执行会议纪要条款
10、乙方自行负责现场的施工用电费用
11、甲乙双方达成如下条款
(1)乙方必须与工人依法签订劳动合同
(2)乙方每月5日前将工人工资制表报甲方备案,如未报工资表,甲方有权暂停拨付工程款
(3)乙方保证其所上报人工工资表的真实性,若甲方发现乙方弄虚作假时,每发现做假一次,甲方有权按本合同价5%扣罚乙方,乙方不得有异议4乙方在收到工程款后,优先解决工人工资;乙方未收到工程款前,应预备足够的资金支付工人工资若甲方发现乙方不及时支付工人工资并导致不良影响时每发现一次甲方有权按本合同价5%扣罚乙方,乙方不得有异议5当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为,甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款并直接支付给工人,乙方应根据此条款的规定予以承认甲方己将工程款支付给乙方,同时补交工程款发票当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时,甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产第十条本合同未尽事宜,本着双方友好协商的原则,协商解决第十一条争议解决方式本合同甲方拥有最终解释权,发生纠纷协商或调解不成时,可向工程所在地法院提起诉讼第十二条本合一同书贰份,一甲乙双方各执童份合同经双方式方法人授权的代表签字并加盖公章后生效,全部工程完工后经交工验收合格,付清工程尾款后自然失效甲方单位:甲方代表:签约时间:电话:
(2)处于质量方面考虑,甲方有权保留自行维修的权利,发生的维修费用由乙方承担本工程质量保证金为合同总价的
2507533.69元,待工程移交后实际使用一L个月,若未发生维修及其他应由乙方承担的费用,一次性结清第十条违约责任由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付违约金500元甲方要求提前竣工,应支付赶工措施费用乙方应妥善保护好甲方现场滞留财产,如造成损失,应照价赔偿未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备、管线,或对原有建筑物结构或设备、管线造成损害,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失第十一条合同的解除发生以下情形,合同可解除
(1)双方一致同意解除;
(2)乙方停工达2天以上的(包括2天);
(3)乙方出现两起以上(包括两起)材料设备不合格的;
(4)施工过程中,经甲方检查,乙方已完成工程的质量大部分或关键特殊工序不符合合同或甲方要求的;
(5)法律规定的其他情形
11.2合同解除后,按已完工并符合合同及甲方要求的工程量结算价款,若有应由乙方承担的费用,须扣除因上一款第4项而解除合同的,不予结算,甲方不承担给付工程款的义务,乙方须承担恢复原状或重新装修的费用第十二条争议或纠纷处理本合同出现争议或纠纷时,应双方协商解决,协商不成的,应向甲方公司住所地法院起诉第十三条附则施工过程中,甲方有其他书面要求,亦系本合同的组成部分本合同一式三份,甲方两份,乙方一份乙方负责人施工代表无负压供水设备采购及安装合同供方武汉市陈满机电设备维修有限公司需方武汉市新洲区社会福利院(夕阳红养老院)为共同遵守市场经经济规律,规范相互的经济活动行为,在双方相互的经济活动中充分保障各自的权益,承担各自应尽义务,在相互信任、平等互利的基础上,经充分协商,就需方购买供方以下产品一事达成一致意见,特签订本合同,以资共同遵守
一、产品名称、型号、规格、厂家、数量、金额、供货时间:合同总金额(人民币)包干价(大写)叁拾玖万柒仟肆佰贰拾贰元壹角捌分
二、质量要求、相关技术标准、供应对质量负责的条件和期限供方对所供以上产品严格按国家三包政策执行;质保期为三年;为需方免费保修三年,终身负责维护及维修,但质保期后收取维护及维修费
三、运输方式及到达站洪费用负担,分贷地点、方式由供方负责运输至需方安装场地,赛用由供方负责供方负责货物至需方工地(包括卸货)的所有责任风险,安装风险及安全由供方负责
四、验收标准、方式方法及提出异议期限需方安装调式好设备运转正常,供需双方组织人员共同验收,验收合格即为合格异议期为三个月
五、随机备品、配件工具数量及供应办法(无)
六、结算方式及期限本本次项目不无能为力付预付款货到需方地,需方即付合同总金额80%给供方,供方安装调试好设备,供需双方共同验收合格,需方即在验收合格两个工作日内付合同总金额的97%给供方合同总金额的3%作为质保金,质保金在设备运行三年期满即付清
七、违约责任按《合同法》执行
八、解决合同纠纷的方式协商解决如果协商未果,任何一方可向合同签订地新洲仲裁委员会申请仲裁
九、其他约定事项
1、设备清单见合同附件
2、需方在设备安装时,提前15天通知供方进场安装,安装工期为2天
3、水泵设备安装现场的进水和出水口的连接由需方负责,需方提供安装用电源
4、水泵设备安装的土建基础由需方负责
5、需方负责将动力电源布置到水泵房的电源控制箱
十、合同有限期自2016年8月25日至2016年9月15日需方单位名称单位地址法定代表人:委托代理人:开户行开户帐号建筑消防设施安装施工合同甲方(建设单位)武汉市新洲区社会福利院(夕阳红养老院)乙方(施工单位)武汉博尔特消防科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《湖北省消防管理管控办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成协议,共同遵守第一条建筑消防设施情况
(一)工程名称福利院水灾毁损修建工程
(二)安装施工范围消火栓、联动报警相关系统等工作甲方发包人提供的施工图纸、图纸答疑等资料范围内的消防安装工程其中消防箱、灭火器等设备由材料采保费由乙方按规定计取
(三)日期和安装工程同时竣工施工日期2016年8月20日至2016年1()月20日
(四)质量标准工程施工质量必须符合国家施工质量验收规范标准要求,达到“市级优良工程”(以市优工程优良证书为准),如因乙方原因达不到市级优良工程按结算总价款下浮1%如出现质量相关问题造成的罚款和其他损失由乙方承担第二条图纸、预算支付
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过消防部门审批的设计图纸三套
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告第三条合同价款、拨付和结算
(一)合同价款肆拾叁万贰仟玖佰元整
(二)工程款支付方式工程开工前不支付工程款,工程主体验收合格、消防主管道安装完、打压验收合格后付总价款的30%电缆桥架安装完、电缆、电线敷设完付总价款的35%报警设备探头等验收合格、消防验收发生的所有消防费用收据整理完毕并交予甲方后付总价款的10%工程结算审计完后付至结算总价款的95%其余款项在质保期满后一次付清
(三)结算方式木合同为固定价格合同,交钥匙工程本工程结算方式为合同价加有效变更签证;变更部分执行2003年《湖北省建筑安装工程消耗量定额》、《湖北省建筑安装工程量计算规则》鄂建标字[2()()6]2号文《湖北省建筑安装工程费用项日组成及计算规则》、2008年《武汉市价日表》(人工基价48元/工日)及《湖北省建筑安装工程消耗量定额补充册》及相关文件规定,按工程取费,人工日单价执行48元/工日,变更部分总造价让利4%结算时其它有关说明的相关问题.变更结算的材料价格以甲方认可的价格为准.措施费用及安全施工费包干使用,结算时不再调整.合同价款除包括第一条第
(二)项合适的内容外,还包括该工程的消检费、电检费、材料实验费及评估费,结算时不再计取任何费用第四条设备材料供应工程所需的主要材料设备由承包人采购,质量必须符合国家有关标准,采购前双方共同看货第五条双方责任
(一)甲方开工前将施工所需的水电接至施工现场,并满足施工需要,协调乙方与工地其他施工单位的协作关系,及时组织验收并付款
(二)乙方应及时采购设备,严格按照操作规程过程,确保安装质量,服从甲方的进度安排,通知公安消防等有关部门参加验收,通知参与组织验收的相关单位进行验收,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收第六条图纸变更序号本次项目备注1楼宅可视对讲及门禁相关系统点位表见附件二2闭路电视监控相关系统及周界报警相关系统3呼叫相关系统4巡更相关系统5中心机房相关系统6综合布线相关系统含以上5个子相关系统的综合布线,不含住户电话及宽带序号产品名称数量单位备注1豪华彩色主机54台彩色门口机2彩色可视分机2307台
3.5寸彩色屏幕可视分机3大功率电源240台每十户一台4联网控制器27台每个单元一个5可视层间整体平台750台每层一个6多门口控制器16台每栋楼一个732路视频合路器2台8小区管理管控中心机1台9电控锁54把10闭门器54把11接头、辅材1套按每户20元估算序号产品名称数量单位备注闭路监控1视频距阵切换主机1144路输入16路输出,含控制键盘2综合保安管理管控软件1食对所有监控点进行管理管控3数字硬盘录像机816路全实时,CIF4监控专用硬盘16块ITSATA5视频分配放大器816路进32路出6电梯专用摄像机54高清彩色摄像机7低照度彩色枪式摄象机54彩色转黑白,含支架、护罩、镜头、电源;每个单元入口一个8红外一体化摄像机10彩色转黑白红外灯一体化,含支架、电源9匀速球形摄像机10一体化变倍摄像机,带匀速云台、护罩10室外动点监控立杆10根不锈钢立柱,含地笼、水泥11室外监控接线箱20个室外防水散热设备箱12防雷器10室外防雷器,三合一防雷13视频光端机10对1路视频加1路反向数据14视频光端机4对四路视频光端机15网络交换机124口网络交换机,带千兆上行16室外动点接地防雷10套室外接地线、地桩等17监控接头、套软管128套按每个监控点10米估算1现场报警控制器32套联网型模块2红外报警主机1套3主动红外对射探测器对32对按每对5米计算,共2075米4安装支架32对序号产品名称数量单位备注1屏幕墙1套4+14台29寸/1台46寸电视墙2操作台2套两联操作台,平板3多媒体电脑2用于值班、相关系统管理管控、录像查看6彩色46*液晶电视146寸液晶电视7纯平电视机429寸纯平电视机8UPS1套6KVA2小时备用电池9空调1机房柜式空调,大3P10电源插座板8个5孔插排11办公椅2把13421机柜2个带风扇,2块隔板,玻璃门14静电地板40平米15布线槽40米16机房设备接地防雷40平米17机房防雷箱1套强电防雷18灯光1食根据机房实际情况配置19机房配电1套含配电箱、主电缆20各种接头,线缆、管、卡1序号产品名称数量单位备注可视对讲线路1RW4*
0.752700米楼层主干线,723层,每层按3米计算,含地下一层,其余27层按每层6米计算2SYV75—52700米楼层主干线,723层,每层按3米计算,含地下一层,其余27层按每层6米计算3RW4*
0.534605米入户线,共2307户,按平均每产15米算4RWP4*
0.755500米联网主干线,按每栋楼300米计算共16栋5SYV75—55500米联网主干线,按每栋楼300米计算共16栋62700米电源接入,每层按3米计算7超五类双绞线11箱安装电锁用,每个电锁按30米计算,共90个电锁8管材2700米垂直线管32nm1723层,每层按3米计算含地下一层,其余27层按每层6米计算9管材40000米水平线管,20mm共2313户,按平均每户15米算建议对外报价时,线材在原有基础上增加15%10管材5500米联网主干线管50mm按每栋楼300米计算共16栋视频监控线路1SYV75—52160米单元入口固定摄像头,每一个按40米算到地下室,共54个点
21.02160米一楼入口固定摄像头,每一个按40米算到地下室共54个点3电梯专用电缆7560米电梯摄像头按平均每个点140米计算,共54个点4超五类双绞线3箱用于室外监控动点控制信号传输,按每个点100米,共10个点5SYV75—52000米用于室外监控点共20个点,平均每个点按100米算6RW2*i.O2000米用于室外监控点电源共2个点,平均每个点按100米算7光纤7400米6芯室外铠装光纤,按每栋楼400米计算8光纤盒32个4口光纤盒9光线跳线128条SC接口光纤跳线10光纤熔接测试128个每栋楼4个,机房64个11机柜16个每栋楼一个12管材5500米联网主干线管,50mm按每栋楼300米计算共16栋13管材1600米32mm用于室外监控点每个点按80米计,共20个点14管材1300米水平线管20mm每一个按20米算到地下室,共57个点停车管理管控线路1RW3*
2.0120米220V供电线路,4个出入口,每个按30米算2RW6*
0.5120米信号线路,4个出入口,每个按30米算3RW2*I.0120米12V供电线路,4个出入口,每个按30米算4SW75—5120米视频线路,4个出入口,每个按30米算5光纤2000米6芯室外铠装光纤,到监控中心,每个点按450米算,共4个出入口,6光纤盒4个四口光纤盒7光线跳线8条SC接口光纤跳线8光纤熔接测试32个每个岗亭4个,机房16个9管材720米水平线管,20mm每个按20米算到地下室,共57个点序号产品名称数量单位备注四周界报警线路1RVV4*
0.7519200米按平均每对600米计算2管材19200米线管32mm五中心机房1RVV3*
4.0180米强电线路2RYV2*i.0240米信号线路3SYV75—5610米视频跳线,每个监控点按5米跳线计算4超五类双绞线1箱网络布线5管材1190米线管32mm本次项目单位数量金额(元)备注控制柜套
1325000.00明细清单附后配套材料套
133038.00税费
39384.18。