还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
煤矿建筑安装工程承包合同(GF——)2022煤矿建筑安装工程承包合同(GF——)正文内容合同编号工程名耦工程编号工程类别发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)签订时间签订地点根据《中华人民共和国》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方愤商同意签订本合同第一条?工程项目
一、工程名耦
二、工程地点
三、资金来源
四、承包范围、工程内容.承包范围.工程内容(详见附表
111、1—2).其它
五、合同价款.合同总价款万元.合同价款的计价依据年以文颁发的预算定额(统一基价);年以文颁发的费用标准;工程编号工程名耦简要特征要求达到质量等级备注煤矿建筑安装工程承包合同有关条款的填写说明封面.工程名耦指合同双方要进行建设的工程之称号一般按总概算生产环节填写,如主副井井筒及相关碉室;井底车场巷道及碉室;地面生产系统等.工程类别按井巷、土建、安装三类工程分别填写.发包方(简称甲方)是指投资矿井建设的建设单位,必须填写单位的全称.承包方(简称乙方)是指承建矿井施工的施工单位,必须填写单位的全称.签订时间填写甲乙双方在合同条款愤商一致的情况下,双方签字盖章的时间,年、月、日必须填写清楚,不得简写或缩写.签订地点指甲乙双方在合同条款熔商一致的情况下签字的地点,应详细将省(自治区、直辖市)、市、县的具体地点填写清楚??第一条?工程项目.工程名穗填写方法与封面工程名耦同.工程地点指工程的建设地点,应详细的将建设项目所在的省、市、县的具体地点标清.资金来源,填写建设资金的筹措渠道,如开发银行贷款;集资;合瓷;自筹等.承包范围、工程内容,应按附表要求按单位工程填写工程技术特征;工程数量;承包造价,开竣工时间等.合同价款
(1)合同总价款,是指双方达成愤议的工程内容和承包范围的工程价款工程价款招标工程的,则以中标时确定的中标价为准;施工图预算加现场签证承包的,以批准的施工图预算价为准,现场签证部分在结算时^整;施工图预算加包干系数承包的,以施工图预算加包干系数的造价为准,合同的定的甲方签证(包干范围以外的)部分在结算时^整;施工图预算(或合同价、中标价)加风险系数一次包死承包的,以施工图预算加风险系数以后的造价为准,风险系数的内容应包括基本预备费和工程造价^整预备费两部分
(2)合同价款的计价依据,必须将合同价的计算依据填写清楚,如定额、指标、费用标准的颁发年度、文号;人工、材料价格的编制时间和地区价格等第三条?工程期限工程期限是指施工的工程从开工起到完成施工合同的定的全部工程内容,达到竣工验收标准所经历的时间甲乙双方愤商的定施工工期时,应按乙方投标标书所定工期或者按有关工期定额愤商确定第四条?工程质量与验收中间验收(含月末验收)指工程施工过程中因中间结算的需要对分部分项工程质量和数量的验收,跨年度施工的单位工程还包括竣工前的年度验收第六条?工程价款的支付和结算工程价款的结算方式,一般有以下五种方式可供选择.中标价加现场签证结算,采用这种结算方式时,合同中应明确现场签证的范围;.施工图预算(或合同价)加甲方全部签证结算;.施工图预算(或合同价)加包干系数结算,采用这种方式时,双方共同商定包干系数和包干范围;.施工图预算(或合同价)加风险系数一次包死,不作^整这种方式仅适用于合同价所依据的价格年度至工程竣工的时间跨度在二年以内或工期在一年以内的工程.按投标中标价一次包死,不作^整,采用这种结算方式的条件同施工图预算加风险系数的结算方式第十三条?补充条款内容包括
一、因工程性质不同需补充的专业条款有
1.井巷工程
(1)涌水量甲乙双方必须按规定实测井巷涌水量,根据双方商定的时间,做好实测记录,双方签证认可,据此^整排水费用,结算工程价款如一方不能按时参加,乙方可自行实测,作好记录,缺席方应承认实测结果2岩石硬度变化施工中遇岩石硬度发生变化,双方应按的定的时间取样,做对比分析,及时^整岩石硬度变化而发生的工程造价变化3施工遇地质构造施工中遇较大地质构造时,双方应根据的定的构造变化程度,及时观测并记录,共同拟定处理方案包括费用计算乙方作好完整施工记录,甲方核实拨付价款4井巷验收合格后发生较严重变形或破坏时,经质量监督部门和上级主管部门检查认定由于施工质量原因造成的,由乙方无条件^^返工处理,一切费用由乙方自负;变形、破坏是由于地层压力或其它地质因素造成的,处理工程的费用由甲方承担乙方由于技术原因不能承担该工作时,甲方可另请施工队伍处理
2.安装工程1任何一方供应的设备,在交付安装前,由甲乙双方进行现场验收做好难以记录遇有设备缺件、损坏时,由供应方负责解决并承担费用设备的随机配件、专用工具与技术资料等由甲方保管,乙方需用时向甲方借用金属容器、非标设备、金属结构件等,甲方委乙方加工时,另签加工愤议2对土建和矿建施工的设备基础验收和预埋预留部件的检查,由甲方:M责组织乙方在安装工程开工前派专人配合,参加基础验收和预埋预留部件的检查3试车,管道工程的单体和局部试运,设备安装工程的单机无负荷试车由乙方组织管道工程的负荷试运、电力和通信工程的试送电、试通、设备安装工程的联动无负荷试车由甲方组织试车在48小时以前通知对方,按照於/定的分工各自做好准备乙方做好试车记录,试车通过,双方在试车记录上签字,方可进行竣工验收因设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理由此而发生的重新购置、修理、拆除、重新安装等费用由责任方承担因施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见,乙方修改后重新试车,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延
二、甲乙双方的定执行的国家或行业有关推荐性标准、规范、规程
三、甲乙双方於7定需补充的其它条款《煤矿建筑安装工程承包合同(GF——).docx》煤矿建筑安装工程承包合同(GF——)正文内容结束
(5)其它第二条双方责任
一、甲方责任.辨理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物资料.辨理建筑言午可证及应由甲方辨理的其它证件.年—月—日前完成“四通一平”,即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要场外运输道路的维修,安排好现场排水沟流向(“四通一平”工作如甲方无力承担时,可委^乙方承担).^^地方工农关系,改善施工环境,保^水、电、路、通讯工程的正常使用.合同签订后一天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式一份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)份;天内提交水准点和坐标控制点,并进行现场校验.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审,做好交底会审纪要,在会审后一天内分送有关单位.向经办银行提交拨款依据,按时辨理拨款和结算.按时参加工程的月末验收、中间验收(如双方的定也可由甲方:组织月末和中间验收)、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收,按照国家和行业有关规定,及时拨付工程价款、辨理签证和竣工结算.指派同志为甲方驻工地代表,对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,^^签证和受理各项报表及愤商其它有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题实行监理的工程,甲方委te总监理工程师代行甲方的责任甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续前任在合同中的定的权利义务
二、乙方责任.:施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作.编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作.严格按照施工图说明进行文明施工,符合“环保”要求,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划,材料设备、成品半成品等进场计划(包括月计划、用水、用电计划),月份施工统计报表,工程事故报告等.工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,辨理竣工验收手续和提出工程竣工决算.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在双方的定的移交日期应^保管.利用永久建筑和设备建井时,M黄■建筑物和设备的维修和保养,保瞪矿井移交时的建筑安装工程质量凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担.指派同志为乙方代表,^^施工现场的管理及与甲方的联系工作第三条?工程期限
一、总工期为天(日历天),自年——月一日开工,至年—月一日竣工验收
二、甲方未能按怒7定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时,供应的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证后,工期顺延
三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延
四、提前或延误交工,每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承担违约金第四条?工程质量与验收
一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表和工程监理人员的监督
二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级(见附表3)工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验
三、甲方要求的“创优”工程,工程竣工后,经质量验收达到优质工程,甲方应按工程造价的—%支付优质工程增加费(最高不超过该工程原预算造价的2%)
四、乙方在施工中必须遵守下列规定.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验,对材料改变或代用,必须经原设计单位和甲方同意.乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站重大质量事故处理方案,应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经甲方和设计单位签证后实施由此而发生的费用支出,由乙方承担,工期不予顺延
五、工程验收.月末验收和中间验收由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字.隐蔽工程验收乙方必须保^隐蔽工程的质量乙方应在工程隐蔽前一天书面通知甲方或监理单位参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字如甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程验收记录,甲方应予承认工程隐蔽后若甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,工期相应顺延,其费用应由甲方负担;复验不合格,费用应由乙方负担,工期不予顺延如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不论合格与否,费用由乙方负担,工期不予顺延.竣工验收乙方在单位工程预计竣工前天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在一天内验收完毕验收合格,在验收证书上签字,进行单位工程质量评级并认证如验收不合格,应分清责任,限期整改,直至达到合格标准,所发生费用及工期由责任方:M责.竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式份,移交甲方
六、工程o乙方按国家及行业有关规定的保修辨法,M责保修保修期为土建工程一年;安装工程一年(暖气工程按一个取暖期);井巷工程不实行保修第五条?建筑材料、设备的供应、验收和价差处理
一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量(详见附表2)
二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购
三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允^复验经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,不得应用于工程建设中,且应按指定时间远离施工现场,其复验费用由材料、设备供应方承担
四、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方^
五、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承担费用
六、因材料设备供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担
七、本工程材料价差按文《煤炭建设建筑安装工程造价价差^整辩法》中有关规定计算第六条?工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行
一、本合同签订后日内,甲方按合同总价款(或当年计划建安工作量)的%支付乙方备料款计人民币万元支付临时设施费万元;凿井措施费万元
二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价款的%时,按规定比例逐步扣回备料款
三、工程价款支付达到^整后合同总价的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,等保修期满工程质量仍然合格,欠付的工程款连同利息一次支付给乙方井巷工程办完交工验收即一次结清
四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有.施工组织设计或方案;.设计变更文件;.隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;.井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;.价差^整资料;.其它有关工程造价增(减)的合同文书往来函件或签证
五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省(自治区、直辖市)人民政府或授才霍部门规定的定额(或基价)、费用标准、人工、材料、设备价格等H整时,应相应对合同价款进行^整
六、因甲方延期支付工程进度款或尾款,应向乙方支付延期付款金额每日万分之—的滞纳金
七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担
八、本合同价款的结算方式为0
九、乙方在全部工程竣工后日内,将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查,乙方应负责对审查中的疑问进行解释甲方在收到文件日内审查完毕,如到期未提出书面异议,乙方可请求经办银行审定后拨款第七条施工与设计变更
一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审,作出会议纪要,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面形式通知对方由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计进行施工由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备^迁,材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等)由甲方承担,并^整合同价款,工期也做相应^整
三、乙方在保瞪工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配
四、甲方如需修改或变更设计,必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施重大修改或增加造价时,必须另行愤商,在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施
五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物,乙方应立即通知甲方,由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施由此增减的工程量及费用由甲方At并相应^整工期第八条?工程监理在实行工程监理的建设项目中,要认真执行煤炭部以煤基字[1996]第254号文发布的《煤炭工程建设监理规定》,甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理责任、监理范围监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业乙方要配合监理单位对建设项目进行监督管理甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道,按照规定的方式交换信息第九条?违约责任乙方违约责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方偿付逾期违约金
三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后日内进行修理,否则,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修理费用由乙方承担甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失
三、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任第十条?纠纷解决辩法本合同履行中发生争议,双方常事人应及时愤商解决,愤商不成可申I■青煤炭部主管部门进行^解^不成或^解未达成愤议,双方常事人同意由委员会(双方富事人未在本合同中的定机构,事后未达成书面愤议的,可向人民法院起诉)第H^一条施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用第十二条?附即
一、本合同一式一份(包括附件),甲乙方双方各执正本一份,副本由甲方报送经办银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案按规定必须辩理监(公)证的合同,送工程所在地工商、公证部门辨理监(公)证手续
二、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效需要辨理鉴(公)证的,自鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后^止
三、本合同签订后,如需修改补充的,双方癌商一致后,可以签订补充愤议,作为本合同的组成部分第十三条?补充条款甲方(盖章)乙方(盖章)单位地址单位地址法定代表人(签字)法定代表人(签字)代理人(签字)代理人(签字)开户银行开户银行帐号帐号霜1$霜M电挂电挂XX编码XX编码附表1—1煤炭井巷工程项目一览表序号工程名耦断面(平方米)煤岩类别支护形式工程量工程造价(万元)开工时间竣工时间净断面掘进断面单位数量附表1—2煤炭建筑安装工程项目一览表序号工程名耦简要说明工程量工程造价开工时间竣工时间单位数量附表2由甲方:供应设备和材料表序号设备或材料名耦规格单位数量交货地点到场日期备注附表3甲方要求单位工程达到质量等级序号3___年以文批复的人工费单价;4年以地区预算价格;。