还剩46页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年二级建立师法规及相关学问真题及答案解析(文字版)
一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.依据施工合同,甲建设单位应于2023年9月30日支付乙建筑公司工程款2023年6月1日,乙单位向甲单位提出支付恳求,则就该项款额的诉讼时效()A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】A.二级注册建立师注册证书有效期为()年1234【答案】C.下列规范性文件中,效力最高的是()A.行政法规.司法说明C.地方性法规D.行政规章【答案】A.没有法定或者约定义务,为避开他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】D.依据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的抵押权自()时设立A.合同签订B.备案C.交付D.登记C.争议解决D.质量检验【答案】C.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方()条款A.应当适用违约金B.应当适用定金C.可以选择适用违约金或者定金D.可以同时适用违约金和定金【答案】C.主债权债务合同无效,担保合同(),但法律另有规定的除外A.仍旧有效B.无效C.在担保期间内有效D.效力待定【答案】B.以下不属于民事纠纷处理方式的是A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【答案】B.下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是()A.财产继承纠纷B.劳动争议C.婚姻纠纷D.工程款纠纷【答案】D
51.下列选项中,对调解的理解错误的是()A.当事人庭外和解的,可以恳求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书【答案】C.在民事诉讼中,当事人不须要运用证据加以证明的是()的事实A.恳求实体权益B.免除自己法律责任C.主见程序违法D.对方承认【答案】D.依据《担保法》规定,必需由第三人为当事人供应担保的方式是()A.保证抵押C.留置D.定金【答案】A
54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参与人的有()A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】A.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向()人民法院提出书面异议A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】B.当事人对仲裁协议的效力有异议,一方恳求仲裁委员会作出确定,另一方恳求人民法院作出裁定的,由()A.仲裁委员会确定B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】D
57.在下列选项中,不属于要式合同的是()A.建设工程设计合同B.企业与银行之间的借款合同C.法人之间签订的保证合同D.自然人之间签订的借款合同【答案】D.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】B.在依法必需进行招标的工程范围内,对于托付监理合同,其单项合同估算价最低金额在(.)万元人民币以上的,必需进行招标50100150200【答案】A.在施工过程中,必需经总监理工程师签字的事项是()A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐藏工程验收D.工程竣工验收【答案】D
二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有1个错项错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5分).依据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款该免责条款无效B.不行抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身损害D.对方不履行合同义务造成损失E.有意或重大过失造成对方财产损失【答案】CE.建设工程竣工验收应当具备()等条件A.完整的技术档案资料和施工管理资料B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D.已付清全部款项E.有施工单位签署的工程保修书【答案】ABCE.建设项目须要配套建设的环境爱护设施,必需与主体工程同时()A.立项B.审批C.设计D.施工E.投产运用【答案】CDE.依据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是A.在本单位患职业病被确认部分丢失劳动实力的B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员,有须要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丢失劳动实力的【答案】ABDE
65.下列属于投标人之间串通投标的行为是()A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票状况告知其他投标状况告知其他投标人B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.投标人在投标时递交虚假业绩证明D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参与投标【答案】ADE
67.发包人具有下列()情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人恳求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持A.未按约定支付工程价款的B.供应的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.施工现场安装摄像设备全程监控D.施工现场支配大量人员E.不履行合同约定的帮助义务的【答案】ABE
68.依据合同法的规定,债权人转让权利应当通知债务人,债权人转让权利的通知()A.不得自行撤销B.有权自行撤销C.经受让人同意可以撤销D.经债务人同意可以撤销E.定金【答案】AC.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的在合同对违约责任没有详细约定的状况下,违约方应当担当的法定违约责任有()A.接着履行B.实行补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】ABC.当事人提交给法院的以下材料中,不属于民事诉讼证据的有()A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理看法【答案】AE
71.某律师接受当事人托付参与民事诉讼,以下属于托付代理权歼灭的缘由有()A.诉讼终结B.当事人解除托付C.代理人辞去托付D.托付代理人死亡E.托付代理人有过错【答案】ABCD.商事仲裁裁决生效后,应当向()申请执行A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人依据地的中给人民法院C.被执行人居处地的中给人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【答案】CE【解析】《仲裁法说明》其次十九规定,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人居处地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖.人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()A.审判员独任审判员、书记员C.审判员三人以上单数D.审判员、陪审员三人以上单数E.陪审员三人以上单数【答案】CD【解析】人民法院审理行政条件,由审判员组成合议庭,或者由审判员、陪审员组成合议庭,合议庭成员,应当是3人以上的单数
74.依据《物权法》的相关规定,将()作为抵押物的,其抵押权自登记时设立A.交通运输工程B.正在施工匠建筑物C.生产设备、原材料D.正在加工的工程模板E.建设用地运用权【答案】BD【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物同时规定,以正在建立的建筑物抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立
75.建设单位的平安责任包括()A.向施工单位供应地下管线资料B.依法履行合同C.供应平安生产费用D.不推销劣质材料设备E.对分包单位平安生产全面负责【答案】ABCD【解析】建设单位的平安责任主要包括
①向施工单位供应资料的责任;
②依法履行合同的责任;
③供应平安生产费用的责任;
④不得推销劣质材料设备的责任;
⑤供应平安施工措施资料的责任;
⑥对拆除工程进行了备案的责任
76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工,若分包工程出现质量问题时应当由()A.总承包单位单独向建设单位担当责任B.分包单位单独向建设单位担当责任C.总承包单位与分包单位向建设单位担当连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位担当责任E.分包单位向总承包单位担当责任【答案】AE.下列违约责任担当方式可以并用的有()A.赔偿损失与接着履行B.实际发行与解除合同C.定金与支付违约金D.赔偿损失与修理、重作、更换E.违约金与解除合同【答案】ABDE.为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中()若与审理的案件有利害关系,应当回避A.法院的书记员B.勘验人C.鉴定人D.出庭的证人E.被告方的诉讼代理人【答案】ABC.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以A.恳求仲裁庭依据和解协议制作调解书B.恳求仲裁庭依据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请书D.恳求强制执行E.恳求法院判决【答案】BC.可以提起行政复议的事项包括()A.行政惩罚B.行政强制措施C.行政处分D.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】ABC2023年二级建立师施工管理真题及答案解析(文字版)
一、单项选择题(共70题,每题1分每题的备选项中,只有1个符合题意)
1.能够反映项目管理班子内部项目经理各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应担当的策划、执行、限制等职责的组织工具是()A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【答案】A
2.某工作项目施工采纳施工总承包模式,其中电气设备由业主指定的分包单位选购和安装,则在施工中分包单位必需接受()工作指令,听从其总体项目管理A.业主B.设计方C.施工总承包方D.项目监理方【答案】C.对项目的结构进行逐层分角所采纳的组织工具是()A.项目结构图B.组织结构C.合同结构图D.工作流程图【答案】A.线性组织结构模式的特点之一是()A.组织内每个工作部门可能有多个冲突的指令源B.组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源C.能促进组织内管理专业化分工D.组织内每个工作部门只接受一个上级的干脆领导【答案】D.下列关于项目管理工作任务分工表的说法,正确的是()A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.工作任务分工表中的详细任务不能变更D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一【答案】D【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表,这是一个项目的组织设计文件的一部分A项,组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系;B项,业主方和项目各参与方都有各自的项目管理的任务各方都应当编制各自的项目管理任务分工表;C项,在工作任务分工表中应明确程式工作任务由哪个工作部门(或个人)负责、由哪些工作部门(或个人)协作或参与,无疑,在项目的进展过程中,应视必要性对工作任务分工表进行调整
6.项目管理的核心任务是项目的()A.组织协调B.目标限制C.合同管理D.风险管理【答案】B【解析】项目管理的核心任务是项目目标限制,按项目管理学的基本理论,没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象.能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是()A.项目结构图.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【答案】B【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系,它可用以描述工作流程组织工作流程图矩形框表示工作箭线表示工作之间的逻辑关系菱形框表示判别条件也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者
8.某施工企业在编制施工组织总设计时,已完成的工作有收集和熟识有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案,则接下来应当进行的工作是()A.主要技术经济指标B.编制施工总进度支配C.编制资源需求量支配D.施工总平面图设计【答案】B.下列项目目标限制工作中,属于主支限制的是()A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素B.目标出现偏离时实行纠偏措施C.进行目标的实际值与支配值的比较D.分析目标的实际值与支配值之间存在偏差的缘由【答案】A.运用动态限制原理限制施工进,质量目标除各分部分项工程的施工外,还包括()A.建筑材料和有关设备的质量B.设计文件的质量C.施工环境的质量D.建设单位的决策质量【答案】A
11.对建设工程项目管理而言,风险是指可以出现的影响项目目标实现的()A.不确定因素B.错误决策C.不合理指令D.设计变更【答案】A.建设工程施工过程,可能会出现不利的地质条件(如地勘未探明的懦弱层)而使施工进度延误、成本增加,这种风险属于()A.经济与管理风险B.组织风险C.工程环境风险在D.技术风险【答案】C.下列防范土方开挖过程中塌方风险而实行的措施,属于风险转移对策的是【答案】D
6.下列选项中,不属于我国建立师注册类型的是()A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】B
7.某建设工程预料建设工期13个月,依据法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%20304050【答案】B
8.依据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是()A.正在建立的航空器B.土地全部权C.生产原材料D.荒地承包经营权【答案】B
9.我国建筑业企业资质分为()三个序列A.工程总承包,施工总承包和专业承包B.工程总承包,专业分包和劳务分包C.施工总承包,专业分包和劳务分包D.施工总承包,专业承包和劳务分包【答案】D
10.依据工程承包相关法律规定,建筑业企业()承揽工程A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围B.可以另一个建筑施工企业的名义C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内D.可允许其他单位或者个人运用本企业的资质证书A.投保建筑工程一切险B.设置警示牌C.进行专题平安教化D.设置边坡护壁【答案】A【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略对难以限制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施防范土方开挖过程中塌方风险属于难以限制的风险
14.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或冲突时,应坚持的原则是()oA.无条件维护业主的权益B.无条件维护承包方的权益C.在不损害业主合法的前提下,维护承包方的权益D.在维护业主的权益时,不损害承包方的合法公益【答案】D【解析】工程监理机构受业主的托付进行下程建设的监理活动,当业主方和承包商发生利益冲突或冲突时,工程机构应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护业主的合法权益时,不损害承包商的合法权益,这体现了建设工程监理的公正性.对于须要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前()小时,书面通知项目监理机构12243648【答案】B【解析】施工企业依据监理企业制定的旁站监理方案,在须要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构项目监理机构应当支配旁站监理人员依据旁站监理方案实施旁站监理.依据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2023]206号)施工中对建筑材料的般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程()A.材料费B.经费C.措施费D.企业管理费【答案】A【解析】材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、协助材料、构配件、零件、半成品的费用、包括
①材料原价(或借应价格);
②材料运杂费;
③运输损耗费;
④选购及保管费;
⑤检验试验费,是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化淡定药品等费用o.依据《建筑安装费用项目组成》(建标[2023]206号),施工企业为保障平安施工搭讪的防护网的费用应计入建筑安装工程()A.干脆工程费B.措施费C.经费D.企业管理费【答案】B.依据《建筑安装费用项目组成》(建标[2023]206号),施工企业生产工人的劳动爱护费应计入建筑安装工程工()A.干脆工程费中的人工费B.措施费C.企业管理费中的劳动保险费D.社会保障费【答案】A.依据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2023]206号),施工中运用的钢盘混凝土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程()A.干脆工程费中的人工费B.措施费C.经费D.企业管理费【答案】B.依据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2023R06号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()A.劳动保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】A
21.某土方工程干脆工程费为1000万元,干脆费为基础计算建筑安装工程费相关费用和费率如下:措施费100万元间接费费率为10%利润率为5%综合税率为
3.41%则该土方工程的含税总造价为()万元
1194.
391251.
261302.
971313.82【答案】D
22.若施工作业所能依据的定额齐全,则在编制施工作业支配时宜采纳的定额是()A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】D
23.某施工工序的人工产量定额为
4.56m3则该工序的人工时间定额为()
0.22工日/m
30.22工日
1.76/m
34.56工日/m3【答案】B.编制施工机械合班运用定额时,施工机械必需消耗时间包括有效工作时间不行避开的中断时间以及()A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.低负荷下的工作时间D.不行避开的无负荷工作时间【答案】D.以项目实施方案为依据,落实项目经理责任目标为动身点,采纳企业施工定额,通过编制施工预算而形成的施工成本支配一种()成本支配A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【答案】C.以工程承包合同、施工组织设计、要素市场价格等为依据编制,对实现降低施工成本任务具有干脆指导作用的文件是()A.施工成本分析报告B.施工成本支配C.施工成本核算资料D.施工成本预料报告【答案】B.若按项目组成编制施工成本支配,项目应按()的依次依次进行分解A.单项工程-单位工程-分部工程-分项工程B.单项工程-分部工程-单位工程-分项工程C.单位工程•单项工程•分部工程.分项工程D.单位工程•单项工程•分项工程.分部工程【答案】A.施工成本限制须要进行实际成本状况与施工成本支配的比较,其中实际成本状况是通过()反映的A.工程变更文件B.进度报告C.施工组织设计D.分包合同【答案】B.施工成本限制的正确工作步骤是()A.预料-比较-分析-检查-纠偏B.预料-分析-比较•检查-纠偏C.检查-比较-分析-预料-纠偏D.比较-分析-预料-纠偏-检查【答案】D.某土方工程,支配总工程量为4800m3预算单价为580元/m3支配6个月内均衡完成,开工后,实际单价为600元/m3施工至第3个月底,累计实际完成工程量3000m3若运用赢得值法分析,则至第3个月底的费用偏差为()万元-
34.8-
6634.8【答案】D
31.依据《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2024)对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目,在合同中没有适用似的综合单价时,其综合单价应A.由发包人提出,经工程师确认B.由工程师提出,经发包人确认C.由承包人提出,经发包人确认D.由发包人提出,经承包人确认【答案】C
32.由于监理工程师缘由引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时,承包商自有设备闲置费一般按设备的()计算A.台班费B.台班折旧费C.台班费与进出场费用D.市场租赁价格【答案】B
33.对于采纳建设项目总承包模式的建设工程,项目总进度目标的限制是()项目的任务A.业主B.总承包方C.设计方D.监理方【答案】A
34.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度支配的说法,错误的是()A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目试工进度支配的重要依据B.编制项目施工进度支配属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度支配应符合施工企业施工生产支配的总体支配D.项目施工进度支配支配应考虑监理机构人员的进场支配【答案】D.限制性施工进度支配的内容不包括()A.对承包合同的进度目标进行分析论证B.确定施工的总体部署C.划分各作业班组进度限制的责任D.确定限制节点的进度目标【答案】C.工程项目的月度施工支配和旬施工作业支配属于()A.限制性B.指导性C.实施性D.竞争性【答案】C.下列关于横道图进度支配法特点的说法,正确的是()A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清晰B.适用于手工编制进度支配C.可以适应大的进度支配系统【答案】B.工程网络支配执行过程中,假如某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差,则该工作()A.心定影响其紧后工作的最早起先B.必定变为关键工作C.必定导致其后工作的完成时间推迟D.心定影响工程总工期【答案】A.施工方编制施工进度支配的依据之一是()A.施工劳动力需求支配B.施工物资须要支配C.施工任务托付合同D.项目监理规划【答案】C.依据GB/T19000-2000质量管理体系标准,质量管理就是确定和建立质量方针、职能的全部活动质量限制、质量检查和质量改进质量限制、质量保证和质量改进质量检查、质量监督和质量审核质量检查、质量审核和质量改进【答案】B.项目施工方编制施工质量支配的依据是项目质量目标和()A.施工企业的质量手册施工质量成本支配C.项目施工质量限制方法D.项目施工质量记录【答案】A.在质量管理体系的系列文件中,属于质量手册的支持文件的是(A.程序文件B.质量支配C.质量记录D.质量方针【答案】A.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的()A.目测法B.实测法C.现货试验法D.无损检测法【答案】B
44.从建设工程施工质量验收的角度来说,最小的工程施工质量验收单位是()oA.检验批B.工序C.分部工程D.分项工程【答案】A.施工项目竣工质量验收时,如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一样看法时,正确的做法是()A.协商提出解决方法,待看法一样后作出验收结论B.协商提出解决方法,待看法一样后重新组织工程竣工验收C.由建设单位作出验收结论D.由监理单位作出验收结论【答案】B.某工程施工过程中,由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故,如按质量事故产生的缘由划分,该质量事故是由()缘由引发的A.技术B.社会C.管理D.经济【答案】C.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面,经调查分析,其承载力满意设计要求,则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是()A.加固处理修补处理C.返工处理D.不作处理【答案】B.在工程项目开工前,建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议,分布监督方案,提出要求,并时行第一次监督检查工作,其监督检查的重点是()A.工程质量限制资料的完成状况B.特殊工种作业人员的操作质量C.分部分项工程实体的施工质量D.参与工程建设的各方主体的质量行为【答案】D.项目经理部应依据工程特点和规模设置平安管理领导小组,其第一责任人是()A.专职平安员B.总工程师C.技术负责人D.项目经理【答案】D.施工平安管理目标策划中,施工现场应实现各类人员的平安教化,并要求特种作业人员物证上岗率和操作人员三级平安教化率分别达到()95%95%95%100%100%95%100%100%【答案】D.施工现场平安“五标记”中,“佩戴平安帽”属于()标记A.指令B.禁止C.警告D.提示【答案】A.施工现场的职业健康平安与环境管理的实施,须依据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调整,这是由项目的()特点导致的A.流行性B.困难性C.单件性D.长期性【答案】C
53.下列关于职业健康平安体系作用的说法,错误的是()A.可以促使我国职业健康平安管理标准与国际接轨B.实施职业平安会对企业产生干脆和间接的经济效益C.可以促使企业管理水平的全责提高D.有助于提高全民的平安意识【答案】C
54.某桥梁工程桩基施工过程中,由于操作平台整体倒塌导致6人死亡,52人重伤干脆经济损失118万元,依据平安事故主造成的后果,该事故属于()A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特殊重大事故【答案】C.施工单位负责人接到施工现场发生平安事故的报告后,应当在()小时内向事故发生地有关部门报告151224【答案】A.某地铁工程,业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位机电安装工程分别发包给10个机电安装单位业主采纳承包模式是()A.施工总承包模式B.施工平行承发包模式C.施工总承包管理模式D.EPC承包模式【答案】B【解析】施工平行承发包,又称为分别承发包,是指发包方依据建设工程项目的特点、项目进展状况和限制目标的要求等因素,将建设工程项目依据肯定的原则分解,将其施工任务分别发包给不同的施工单位,各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同,其合同结构图如所示.在施工总承包管理模式下,项目总进度支配的编制、限制和协调,以及设计、施工、供货之间的进度支配协调由()负责A.监理工程师B.业主C.施工总承包单位D.施工总承包管理单位【答案】D【解析】由施工总承包单位负责对全部分包单位的管理及组织协调,大大减轻了业主的工作这是施工总承包管理模式的基本动身点.承包人依据监理人批准的支配组织施工,但由于进度支配身存在缺陷造成工期延误,则责任应由()担当A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B【解析】承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施支配,并对全部施工作业和施工方法的完备性和平安牢靠性负责监理人的偿免除承包人的责任.依据《建设工程施工专业分包合同》(GF-2024-0213)下列说法正确的是()A.发包人向分包人供应具备施工条件施工场地B.分包人可干脆致函以包人或工程师C.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令D.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系【答案】c
11.依据《工程建设项目施工招标投标方法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件,并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收【答案】A.依据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在招标文件规定的()公开进行A.随意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时间之后三日内【答案】C.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是()A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】D.依据《平安生产法》规定,生产经营单位必需对平安设备进行常常性维护、保养,并定期检测,这一规定属于平安生产保障措施中的()A.组织保障措施B.管理保障措施C.经济保障措施D.技术保障措施【答案】B
15.书面评标报告作出后,中标人应由()确定A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构【答案】B
16.依据《建设工程平安生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组【答案】B【解析】承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施支配,并对全部施工作业和施工方法的完备性和平安牢靠性负责监理人的批精确认不免除承包人的责任
59.依据《建设工程施工专业分包合同》(GF-
2024.0213)下列说法正确的是()A.发包人向分包人供应具备施工条件的施工场地B.分包人可干脆致函发包人或工程师C.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令D.分包合同坐与总承包合同相应部分的价款存在连带关系【答案】C.某建设项目施工合同约定,由承包人负责选购项目所需的断桥隔热门窗,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料选购合同中,对该瓣质量标准约定应按()执行A.相应的企业标准B.设计要求C.颁布的国家标准D.分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准【答案】B
61.某工程施工承包合同单价合同,在签订合同时双方依据估算的或工程量约定了一个合同总价在实际结算时,上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一样,则价款结算应以()为准A.签订的合同总价B.合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和D.双方重新协商确定的单价和工程量【答案】B.下列施工承包合同形式中,承包商担当全部工作量和价格风险的是()oA.单价合同B.固定总价合同C.变动总价合同D.成本回本合同【答案】B.依据《标准施工招标文件》中的通途合同条款,没有()的变更指示,承包人不得擅自进行工程变更A.发包人B.设计人C.监理人D.政府建设主管部门【答案】C.施工承包合同索赔成立的条件之一是造成承包人费用增加或工期损失的缘由,合同约定()A.不属于发包人的合同责任或风险责任B.不属于承包人的行为责任或风险责任C.属于承包人可预见的不利外界条件D.属于分包人的风险【答案】B.依据《标准施工招标文件》中的通用条款,承包人按合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出()A.在合同工程接收证书颁发前B.在合同工作接收证书颁发后C.在竣工付款证书接收前D.在缺陷责任期终止证书颁发后【答案】B.信息管理手册的主要内容,不包括()A.绘制信息处理流程图B.确定信息管理的任务C.信息处理平台的建立与运行维护D.确定工程档案管理制度【答案】C.下列关于施工文件立卷的说法,正确的是()A.竣工验收文件按单位工程、专业组卷B.卷内备考表排列在卷内文件的首页之前C.保管期限为永久的工程档案,其保存期限等于该工程的运用寿命D.同一案卷内有不同密级的文件,应以低密级为本卷密级【答案】A.下列关于归档施工文件的说法,不符合归档文件质量要求的是()A.工程文件的内容及其尝试必需符合国家有关技术规范、标准和规程B.归档文件可以为复印件,但必需加盖单位印章C.竣工图可以利用施工图改绘D.工程文件运用碳素墨水书写【答案】B.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()A.工程所在地的水文地质条件施工管理人员的阅历和实力C.事故的防范措施和支配D.工程施工方案的牢靠性【答案】D
70.承包单位对施工合同实施进行分析,其内容包括产生合同念头的缘由,合同实施的责任及()A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施的趋势C.偏差的跟踪状况D.业主对合同偏差的看法【答案】B
二、多项选择题(共25分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5分)
71.建筑安装工程费用的主要结算方式有()A.分项结算B.分段结算C.分部结算D.按月结算E.竣工后一次结算【答案】BDE
72.依据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2023)分部分项工程综合单价包括了相应的()A.管理费B.利润C.税金D.措施费E.规费【答案】AB
73.建设工程定额中的周转材料消耗量指标,应当用()等到指标表示A.一次运用量B.摊销量C.周转运用次数D.最终回收量E.理论净用量【答案】AB【解析】定额中周转材料消耗量指标的表示应当用一次运用量和摊销量两个指标表示一次运用量是指周转材料在不重复运用时报一次运用量供施工企业组织施工用;摊销量是指周转材料退出访用,应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量供施工企业成本核算或投标报价运用.下列关于施工成本限制的说法,正确的有()A.施工成本限制应贯穿项目从投标起先到工程竣工验收的全过程B.施工成本限制应对成本的形成过程进行分析,并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本限制需按动态限制原理对实际施工成本的发生过程进行有效限制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本限制过程中的动态资料E.合同文件和成本支配是成本限制的目标【答案】ACDE【解析】B项,施工成本分析是在施工成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析,以寻求进一步降低成本的途径,包括有利偏差的挖掘和不利偏差的订正.下列关于分部分项工程施工成本分析的说法,正确的有()A.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B.成本分析的对象为已完成分部分项工程C.须对施工项目中的全部分部分项工程进行成本分析D.要进行估算成本与目标成本的比较E.要进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算“对比,分别计算实际偏差和目标偏差【答案】ABE【解析】C项,由于施工项目包括许多分部分项工程,不行能也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析o但是对于那些主要分部分项工程则必需进行成本分析O而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析因为通过主要分部分项工程成本的系统分析,可以基本上了解项目形成的全过程,为竣工成本分析和今后的项目成本管理供应一份珍贵的参考资料;D项,分析的方法是进行预算成本、目标成本和实际成本的”三算”对比,分别计算实际念头和目标偏差,分析偏差产生的缘由,为今后的分部分项工程成本寻求节约途径.单位工程施工组织设计的主要内容有()A.工程概况及施工特点分析施工方案C.施工总进度支配D.各项资源需求量支配E.单位工程施工平面图设计【答案】ABDE
77.施工方应视施工项目的特点和施工进度限制的须要,编制()等进度支配A.施工总进度纲要B.不同深度的施工进度支配C.不同功能的施工进度支配D.不同支配周期的施工进度支配E.不同项目参与方的施工进度支配【答案】BCDE.下列关于双代号网络支配绘图规则的说法,正确的有()A.网络图必需正确表达各工作间的逻辑关系B.网络图中可以出现循环回路C.网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线E.单目标网络支配只有一个起点节点和一个终点节点【答案】ADE.工程网络支配工期优化过程中,在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有()A.持续时间最长的工作B.缩短持续时间对质量和平安影响不大的工作C.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作E.有足够备用资源的工作【答案】BCE.施工方进度限制的措施主要包括()A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.法律措施E.行政措施【答案】ABC
81.下列机械设备,属于施工机械设备的有()A.协助配套的电视、泵机B.测量仪器C.计量器具D.空调设备E.操作工具【答案】BCE【解析】机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工器具其中施工机械设备是指施工过程中运用的各类机具设备,包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工平安设施等施工机械设备是全部施工方案和工法得以实施的重要物质基础,合理选择和正确运用施工机械设备是保证施工质量的重要措施AD两项属于工程设备.按有关施工质量验收规范规定,必需进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有()A.地基基础工程B.主体结构工程C.模板工程D.建筑幕墙工程E.钢结构及管道工程【答案】ABDE【解析】按有关施工验收规范规定,下列工程质量必需进行现场质量检测,合格后才能进行下道工序;
①地基基础工程;
②主体结构工程;
③建筑幕墙工程;
④钢结构及管道工程.施工项目竣工质量验收的依据主要包括()A.双方签订的施工合同B.国家和有关部门颁发的施工规范C.设计变更通知书D.批准的设计文件、施工图纸及说明书E.工程施工进度支配【答案】BCD【解析】施工项目竣工质量验收的依据主要包括
①上级主管部门的有关工程竣工验收的文件和规定;
②国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范;
③批准的设计文件、施工图纸及说明书;
④双方签订的施工合;
⑤设备技术说明书;
⑥设计变更通知书;
⑦有关的协作协作协议书.政府对建设工程施工质量监督的职能主要有()A.监督检查参建各方主体的质量行为B.监督检查工程实体的施工质量C.评定工程质量等级D.监督检查施工合同履行状况E.监督检查工程质量验收【答案】ABE
85.下列施工平安制度保证体系的制度中,发球岗位管理类的有()A.平安生产组织制度B.平安生产奖惩制度C.平安生产验收制度D.平安生产值班制度E.劳动爱护用品的购入、发放与管理制度【答案】ABD
86.政府对建设工程平安生产进行监督管理的主要手段有()A.法律手段B.技术手段C.经济手段D.协调手段E.行政手段【答案】AC
87.依据《建设工程施工现场管理规定》,施工单位的下列做法中,符合防止环境污染措施要求的有()A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理干脆排入河流B.施工现场位于城市郊区,在现场熔融沥青C.运用密闭器将高空废弃物运输至地面D.将有毒有害废弃物作为土方回填E.对产生噪音的机械,安装降噪设备【答案】CE
88.施工现场固体废物的处理方法主要有()A.物理处理B.化学处理和生物处理C.热处理和固化处理D.回收利用和循环再造E.回填处理【答案】ABCD
89.施工总承包模式的特点有()A.在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的早期限制B.业主对施工总承包单位的依靠较大C.业主要负责全部承包单位的管理及组织协调,工作量较大D.一般要等施工图设计全部结束后,才能进行施工总承包的招标,对进度限制不利E.适用于大型项目和建设工期紧迫的项目【答案】ABD
90.依据《标准施工招标文件》,在合同约定的期限内,承包人应提交给监理人的工程质量保证措施文件有()A.工程质量报表B.质量检查机构的组织和岗位责任C.质检人员的组成D.工程质量保证金E.质量检查程序和实施细则【答案】BCE工程承包人应完成的工作有()A.向劳务分包人供应相应的工程资料B.向劳务分包人支付劳动酬劳C.为劳务分包人从事危急作业的职工输意外损害保险D.向劳务分包人要供应生产、生活临时设施E.交会具备劳务作业开工条件的施工场地【答案】AD.成本加酬金合同觉的形式有A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同E.最小成本加固定费用合同【答案】ABCD.施工合同执行者进行合同跟踪的依据()A.合同订立前签署的意向书B.合同以及依据合同而编制的各种支配文件C.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件D.管理人员对现场巡察、质量检查了解的状况E.合同实践中出现的偏差状况【答案】BCD.下列施工文档资料中,应归档为工程施工技术管理资料的有()A.图纸会审记录B.交工验收证明书C.交接检查记录D.竣工图E.工程质量事故报告【答案】ABCE.依据《建设工程躲藏管理规范》(GB/T50326—2023)制定项目管理目标责任书的主要依据有()A.图纸会审记录B.交工验收证明书C.交接检查记录D.竣工图E.项目管理规划大纲【答案】BCDE2023年二级建立师考试《建筑工程》真题及答案解析(文字版)
一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意).一般钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()A.热轧钢筋B.热处理钢筋.C.钢丝D.钢绞线.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()A.承受由于弯矩作用而产生的拉力B.承受由于弯矩作用而产生的压力C.承受剪力D.承受因混凝土收缩和温度变更产生的压力.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为
24.300m该住宅属()A.低层住宅B.多层住宅C.中高层住宅D.高层住宅.某实行建筑高度限制区内房层,室外地面标高为・0・300m屋面面层标高为
18.00m女儿墙顶点标高为
19.100m突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为
21.300m该房屋的建筑高度是()mo
18.
30019.
10019.
40021.600织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和()标准A.建设单位要求适用的B.监理单位制定的C.工程建设举荐的D.工程建设行业【答案】A.工程实行总承包的,分包单位作业人员的意外损害保险费由()支付A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.总承包和分包单位共同【答案】B.在施工现场安装、拆卸施工起重机械,整体提升脚手架,模板等自升式架设设施,必需由()担当A.总承包单位B.运用设备的分包单位C.具有相应资质的单位D.设备出租单位【答案】C.下列选项中,属于建筑施工企业取得平安生产许可证应当具备的平安生产条件是()A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参与工伤保险,依法为施工现场从事危急作业人员办理意外损害保险,为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件,须要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和平安的详细措施【答案】B.依据《平安生产许可证条例》规定,平安生产许可证的有效期为()年1234【答案】C
21.某工地发生了平安事故,造成3人死亡,依据生产平安事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于()A.特殊重大.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中,不包括()A.屈服强度B.疲惫强度C.抗拉强度D.伸长率.砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满意()要求A.受压承载力.受剪承载力C.局部受压承载力D.稳定性.测定混凝土立方体抗压强度采纳的标准度件,其养护龄期是()7天14天21天28天.工程测量用水准仪的主要功能是()A.干脆测量待定点的高程.测量两个方向之间的水夹角C.测量两点间的高差D.干脆测量竖直角对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为
12.00m;N点为待测点,安置水准仪于MN之间,先在M点立尺,读得后视读数为
4.500m然后在N点立尺,读得前视读数为
3.500mN点高程为()m
11.
00012.
00012.
50013.
000.当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()A.放坡挖土B.中心岛式(墩工)挖土C.盘式挖土D.逆作法挖土.基坑土方填筑应()进行回填和夯实A.从一侧向另一侧平推B.在相对两侧或四周同时C.由近到远D.在基抗卸土便利处
12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最相宜的模板选择为(A.木模板B.组合钢模板C.滑长模板D.散支散拆胶合板模板
13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在()以上-5℃5℃10℃15℃.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()A.防滑性B.反光性C.弯曲性能D.放射性【答案】D【解析】饰面板(成)工程应对下列材料及其性能指标进行复验
①室内用花岗石的放射性;
②粘贴用水泥的凝聚时间、安定性和抗压强度;
③外墙陶瓷面砖的吸水率;
④寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性.下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是()A.采纳了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标【答案】C【解析】A项,节能幕墙一般采纳隔热型材、中空玻璃(中空低辐射镀膜玻璃等)、高性能密封材料、优质五金件(多点锁等)以及实行相应的保温或遮阳设施,但不是采纳了其中一种或多种材料或设施就可称为节能幕墙幕墙的各项热式工指标标满意节能规范对该建筑物要求才可称为节能幕墙;B项,幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收;单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行;D项,传热系数是衡量围护结构的热工指标,导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标.凡是担当建筑工程项目的施工负责人,依据工程类别必需在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖()专用章A.项目资料员B.项目监理工程师C.项目经理D.注册建立师【答案】D【解析】凡是担当建筑工程项目的施工负责人,依据工程类别必需在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖本人注册建立师专用章.建筑装饰装修工程施工管理过程中,注册签章文件代码为CN下列说法正确的是()A.工程延期申请表是施工进度管理文件B.工程分包合同是施工组织管理文件C.隐藏工程验收记录是质量管理文件D.施工现场文明施工措施是平安管理文件【答案】C【解析】A项,工程延期申请表是施工组织管理文件;B项,工程分包合同管理文件;D项,施工现场文明施工措施是施工环保文明施工管理文件.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是()A.经返工重做或更换器具,设备的检验批,不须要重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批,应以予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求,虽经原设计单位核算能满意结构平安和运用功能的检验批,但仍不行予以验收D.经返修或加固处理的分项,分部工程,一律不予验收【答案】B【解析】A项,经返工重做或更换器具,设备的检验批,应重新进行验收;C项,经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能够满意结构平安和运用功能的检验批可予以验收;D项,经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然变更外形尺寸但仍能满意平安运用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收.民用建筑工程依据限制室内环境污染的不同要求分为I类和H类,属于I类民用建筑工程的是()A.办公楼B.旅馆C.餐厅D.住宅【答案】D【解析】民用建筑依据限制室内环境污染的不同要求分为两类I类民用建筑工程包括住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;II类民用建筑工程办公楼、商店、旅馆、文件消遣场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等般项目,其质量经抽样检验应合格;当采纳计数检验时,除有特地要求外,合格点率应达到()以及上,且不得有严峻缺陷50%70%80%90%【答案】C【解析】检验批合格质量符合下列规定
①主控项目的质量经抽样检验合;
②一般项目的质量经抽样检验合格;当采纳计数检验时,除有特地要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严峻缺陷;
③具有完全的施工操作依据和质量验收记录
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上的符合题意的至少1个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5分).装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中,护栏高度,栏杆间距,安装位置必需符合规范要求,下列表述正确的有()A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于
0.11mB.中小学室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于
1.10mC.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于
0.80mE.幼儿园阳台的护栏净高不应小于
1.20m【答案】ABE【解析】C项,居住建筑扶手高度不应小于
0.90m楼梯水平段栏杆长度大于
0.50m时,其扶手高度不应小于L05m;D项,护栏玻璃应运用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃;当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应运用钢化夹层玻璃.加气混凝土砌块的特性有()A.保温隔热性能好B.自重轻C.强度高D.表面平整,尺寸精确E.干缩小,不易开裂【答案】ABD【解析】加气混凝土砌块的优点是
①保温隔热性能好,用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等运用能耗;
②其表现密度小,可减轻结构自重,有等于提高建筑物抗震实力;
③表面平整、尺寸精确,简洁提高墙面平整度;
④可锯、刨、钻、钉,施工便利快捷;缺点是由于其吸水导温缓慢,导致干缩大、易开裂,且强度不高,表面易粉化,故须要实行特地措施.钢化玻璃的特性包括()A.机械强度高B.抗冲击性好C.弹性比一般玻璃大D.热稳定性好E.易切割,磨削【答案】ABCD【解析】钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比一般玻璃大得多,热稳定性好在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人,但钢化玻璃运用时不能切割、磨削,边角亦不能碰击挤压,需按设计尺寸、规格进行加工定制.混凝土的自然养护方法有()A.覆盖浇水养护B.塑料布覆盖包袱养护C.养生液养护D.蒸汽养护E.升温养护【答案】AC【解析】混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类现场施工一般自然养护O自然养护可分覆盖浇水养护薄膜布覆盖包袱养护和养生液养护等.建筑装饰装修吊顶工程,下列施工方法正确的有A.主龙骨应平行房间短向布置B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC.纸面石膏板应在自由状态下进行固定,固定时应从板的四周向中间固定D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上E.吊杆长度大于1500mm时,应设置反向支撑【答案】BE【解析】A项,主龙骨宜平行房间长向布置;C项,板材应在自由状态下进行固定固定时应从板的中间向板的四周固定;D项,纸面石膏板的长边(即纸包边)应垂直于次龙骨安装,短边平行拱接在次龙骨上,搭接宽度宜为次龙骨宽度为1/
2.烧结一般压和毛石砌筑而成的基础特点有()A.抗压性能好B.整体性较好C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好D.施工操作简洁E.适用于地基坚实,匀称,上部荷载较小的基础工程【答案】ADE【解析】穆、石基础主要指由烧结一般劳动者砖和毛石砌筑而成的基础,均发球则性基础范畴砖、石基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施工操作简便,造价较低适用于地基坚实、匀称、上部荷载较小,7层和7层以上的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定,下列说法正确的有()A.装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底B.装修施工前,不需按设计要求编写防火施工方案C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的运用功能D.装修材料进场后,在项目经理监理下,由施工单位材料员进行现场见证取样E.装修材料现场进行阻燃处理,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验【答案】ACE【解析】B项,装修施工应按设计要求编写施工方案;D项,装修材料进入施工现场后,应《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有()A.甲醛B.挥发性有机化合物C.苯D.二氧化硫E.氨【答案】AC【解析】民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)等.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有()A.甲醛B.挥发性有机化合物C.苯D.二氧化硫E.氨【答案】BC【解析】ADE三项燃烧性能均属于A级.混凝土应按国家现场标准《一般混凝土协作比设计规程》(JGJ55)的有关规定依据混凝土()等要求进行协作比设计A.吸水率B.强度等级C.耐久性D.工作性E.分层度【答案】BCD【解析】混凝土应按国家现行校准《一般混凝土协作比设计规程》(JGJ55)的有关规定,依据混凝土强度等级,耐久性和工作性等要求进行协作比设计
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)背景资料某写字楼工程,地下1层,地上10层,当主体结构已基本完成时,施工企业依据工程实际状况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络支配,经总监理工程师审核批准后组织实施如下图:在施工过程中发生了以一事务事务一工作E原支配6天,由于设计变更变更了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作支配改为9天完成,其他工作与时间执行网络支配事务二一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,一盏大型水晶灯(垂100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上事务三由于建设单位急于搬进写字楼办公室,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员,施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收问题.指出本装饰工程网络支配的关键线路(工作),计算支配工期.指出本装饰工程实际关键线路(工作),计算实际工期.灯安装是否正确?说明理由.竣工验收是不明妥当?说明理由-背景资料某办公楼工程,建筑面积23723m2框架剪力墙结构,地下1层,地上2层,首层高
4.8m标准层高
3.6m顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程结构施工采纳外双排落地脚手架,工程于2023年6月15日开工,支配竣工日期为2023年5月1日事务一2023年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡事务二顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐藏工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目问题.程结构施工脚手架是否须要编制专项施工方案?说明理由.一中,从平安管理方面分析,导致这起事故发生的主要缘由是什么?•地的竖向洞口应采纳哪些方式加以防护?.吊顶隐藏工程验收还应补充申报哪些验收项目?
(三)背景资料某小区内拟建一座6层一般砖泥结构住宅楼,外墙厚370mm内墙厚240mm,抗震设防烈度7度某施工单位于2023年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2综合单位为110元/m2事务一:现场须要安装一台物料提升机解决垂直运输问题物料提升机运到现场后项目经理部依据技术人员供应的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入运用事务二现场施工工程中为了材料运输便利,在内墙处留置临时施工洞口,内墙上留直搓并沿墙高每八皮砖(490mm)设置了26钢筋,钢筋外露长度为500mm事务三由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水明装主管(无套管)从首层向上安装,五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装事务四施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经和平单位核算综合单位为150元/m2该分项工程施工完成后,经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2但建设单位尚未确认该变更单位,施工单位用净值法进行了成本分析备注BCWS一支配完成工作预算费用BCWP-已完工作预算费用ACWP-已完工作实际费用cv—费用偏差问题.事务一中,物料提升机运用是否符合要求?说明理由.事务二中,砖墙留搓的质量限制是否正确?说明理由.事务三中,五层卫生间防水存在什么隐急?说明理由.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWCBCWPACWPCV并分析成本状况
(四)背景资料甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采纳《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同合同采纳固定总价承包方式合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元合同履行中出现了以下事务事务一乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高
4.30米变更为
4.80米,当日乙方停工,25天后甲方才供应正式变更图纸,工程复原施工,复工当日乙方马上提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复事务二在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元但遭到甲方的拒绝事务三从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方问题.事务一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由.事务二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由.事务三中乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金B.重大C.较大D.一些【答案】C.依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在()时,应当向建设单位出具质量保修书A.工程价款结算完毕B.施工完毕C.提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格【答案】C.某工程设计文件须要作重大修改,则()A.设计单位应和建设单位协商一样修改后即可运用B.设计单位可干脆进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.须开专家论证会后,设计单位方可修改【答案】C.某建设项目施工单位拟采纳的新技术与现行强制性标准规定不符,应由()组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于()A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】B.在城市市区范围内,施工过程中运用机械设备,可能产生环境噪声污染的施工单位必需在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境爱护行政主管部门申报10152030【答案】B.以下关于建筑节能的说法,错误的是()A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】D.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工A.建设行政主管部门B.公安消防机构C.平安生产监管部门D.规划行政主管部门【答案】B
29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业的职工代表和企业代表D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表【答案】C.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在()的期间范围内确定15日1个月2个月3个月【答案】B.非全日制用工酬劳结算支付周期最长为()7天15天20天30天【答案】B.工程建设强制性标准由()负责说明A.国家质量监督检验检疫总局B.国务院建设行政主管部门C.省级人民政府建设行政主管部门D.工程建设标准批准部门【答案】D.依据《税收征收管理法》规定,对不按时缴纳税款的,税务机关可从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款()的滞纳金A.万分之五B.千分之五C.万分之三D.千分之三【答案】A.下列选项中,当事人应担当侵权责任的是()A.工地的塔吊倒塌造成接近的民房被砸塌B.某施工单位未依据合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题【答案】A
35.依据行政惩罚法的规定,()可以设定除限制人身自由以外的行政惩罚A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】B.依据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于()A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同【答案】c.从性质上讲,施工企业的投标行为属于()A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价【答案】A.下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是()A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人【答案】C.缔约过失责任与违约责任的区分主要表现为()A.前者产生于订立合同阶段,后者产生于履行合同阶段前者须主观有意,后者须主观过失C.前者是侵权责任,后者是合同责任D.前者无须约定,后者须有约定【答案】A
40.甲施工单位由于施工须要大量钢材,逐向乙供应商发出要约,要求其在一个月内供货,但数量待定,乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示,下列表述正确的是()A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力特定D.该供货合同未成立【答案】D
41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()A.无效B.有效C.效力特定D.失效【答案】B
42.甲乙选购合同约定,甲方交付20%定金时,选购合同生效,该合同是附生效时间的合同附生效条件的合同附解除条件的合同附终止时间的合同【答案】B
43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料选购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严峻恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使(.)A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.担心抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C
44.依据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权12520【答案】A
45.依据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为A.变更B.重新协定C.原则上变更D.未变更【答案】B
46.合同的权利义务终止,不影响合同中()条款的效力A.履行时间。