还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共5()题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意).施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施选购材料的行为属于()oA.职务代理B.指定代理C.法定代理D.托付代理.监理公司以其全部的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为()之日A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有.下列关于留置担保的说法中,正确的是()A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提.投标保证的有效期限从()之日起计算A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出.采纳《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人.下列关于合同公证的说法中,正确的是()A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同,法律效力高于经过签证的合同.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中有意拖延时间在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,依据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是()A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应担当违约责任.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应担当缔约过失责任C.甲施工企业担当法律责任,以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业担当法律责任,以乙施工企业有损失为前提
8.某工程项目的发包人代表只有3()万元变更确认权,但施工企业并不知道详细的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应当由()A.发包人担当责任B.发包人代表担当责任A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的平安保卫C.已完工程的爱护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的爱护.工程师依据施工现场的下列状况向承包人发布暂停施工指令时,其中应顺延合同工期的状况有()oA.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,须要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大平安隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物须要实行爱护措施予以爱护.施工过程中假如发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议依据《建设工程施工合同(示范文本)》,提前竣工协议书中应包括的内容有()oA.提前竣工的时间B.发包人为赶工应供应的便利条件C.承包人实行的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法.下列施工过程中发生的事务中,属于不行抗力的有()oA.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸.依据《建设工程质量管理条例》,工程在正常运用条件下,承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()oA.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程.材料选购合同履行过程中,选购方应担当违约责任的状况有()A.不按合同约定的时间支付货款B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C.不按合同约定接受运抵的货物D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝担当货物转运费用.依据FIDIC《施工合同条件》,下列情形中,属于施工中承包商不行预见物质条件的有()oA.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质状况与招标文件中供应的资料不一样D.施工中遇到业主供应资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰.依据FIDIC《施工合同条件》,下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中,正确的有()oA.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地运用D.目前闲置的机械,承包商可以自主调到其他工地运用E.后期不再运用的施工机械,经工程师同意后方可撤离工地.依据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中,应包括的内容有()A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额.依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,工程师对分包工程的管理职责有()oA.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程运用的材料E.参加计量分包人完成的永久工程.依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,下列关于承包商对分包商索赔的处理方法中,正确的是()oA.因承包商缘由使分包商受到损失的索赔,应提交工程师处理确定B.因业主缘由使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,先行赐予分包商补偿后,再向业主索赔C.因业主缘由使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以分包商的名义向工程师提交索赔报告D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以承包商的名义向工程师提交索赔报告E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以分包商的名义向业主提交索赔报告.在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()oA.事务造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的缘由,不属于承包人应担当的责任C.造成费用增加或工期延误的缘由,属于分包人的过错D.按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告.依据FIDIC《施工合同条件》,承包人可以提出费用补偿的有()oA.延误发放图样B.不行预见的外界条件C.其他承包商的干扰D.公共当局引起的延误E.异样不利的气候条件2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案C.承包人与发包人代表担当法律责任D.施工企业确定责任担当人
9.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任担当的说法中,正确的是()oA.各自担当自己的损失B.分别担当对方的损失C.供应方担当购买方1万元损失D.供应方担当购买方2万元损失
10.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议该型号钢材的价格订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元该型号钢材的结算价格应为每吨()元
4300425042004150.某工程项目材料供应合同中约定,供货方支付订购的材料后,选购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,选购方拒付货款,选购方行使的是()oA.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.担心抗辩权.依据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()oA.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元后因材料供应商违约给施工企业造成7万元损失,施工企业可要求材料供应商担当违约责任的最大款额为()万元
25712.下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁.某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()oA.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效.建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发觉裁决所依据的证据是伪造的,应()oA.审请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决.某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加实惠条件,招标人对该实惠条件的正确处理是()A.接受该实惠条件B.接受该实惠条件,但在评标时仅作参考C.拒绝接受该实惠条件D.将该投标人的投标按废标处理.下列关于最低评标价法的说法中,正确的是()A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价.依据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在()天内订立书面合同10203()
40.建设工程监理招标中,评标时须要考虑的最主要因素是()oA.监理实力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉.依据《建设工程托付监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中不属于对监理人有约束力的是()A.监理托付函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与托付人签署的补充文件.依据《建设工程托付监理合同(示范文本)》,监理人巡察过程中发觉危及作业人员平安的紧急状况时,首先应实行的措施是()A.通知托付人,建议下达停工指令B.征得托付人同意后,下达停工指令C.马上下达停工指令并尽快通知托付人D.马上召开现场会议,探讨对策.建设工程托付监理合同的终止日为()之日A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D.监理的工程保修期届满.依据《建设工程托付监理合同(示范文本)》,下列情形中监理人可获得经济嘉奖的是()oA.监理的工程施工质量完全满意规范的要求B.监理的工程施工中未发生平安事故C.托付人采纳监理人的建议削减了工程建设投资D.监理人的有效协调避开了承包人的索赔.依据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是()A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满意编制初步设计文件的须要C.施工图设计文件应满意设备材料选购的须要D.方案设计文件应满意编制工程预算的要求.建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时、下列关于勘察费结算的说法中正确的是()A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在5()%以内时,应支付预算额50%的勘察费,完成的工作量超过5()%时,应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应依据工作量比例支付勘察费当组成合同的文件出现冲突时,应按合同约定的优先依次进行说明合同中没有约定的,优先依次正确的是()A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易精确预期,宜采纳可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够精确,宜采纳固定总价合同C.采纳新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易精确确定,宜采纳固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采纳成本加酬金合同
29.下列关于施工进度安排的说法中,错误的是()A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度安排B.工程师无权对承包人提交的施工进度安排提出不同看法C.工程师对施工进度安排的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度安排,将作为工程的施工进度限制的依据
30.某施工合同约定的开工日期为2010年9月100承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,依据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()9月10日9月17日9月25日9月30日.依据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人选购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过()共同清点A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人.依据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人选购的建筑材料,在运用前须要进行试验时,责任的分担为oA.发包人负责试验,费用由发包人担当B.发包人负责试验,费用由承包人担当C.承包人负责试验,费用由发包人担当D.承包人负责试验,费用由承包人担当.某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐藏,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐藏工程的施工质量满意合同要求下列关于处理此事务的说法中,正确的是()A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人担当.某顷目分项工程的施工具备隐藏条件,经工程师检查认可后承包人接着施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示重新检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐藏,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任担当的说法中,正确的是()oA.工期和经济损失由承包人担当B.赐予经济损失补偿,不顺延合同工期C.顺延合同工期,不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期.工程师发觉工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了恳求复工的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示,依据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是()oA.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出恳求复工的要求C.自行复工D.向发包人发出恳求复工的要求.依据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需赐予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为()之日A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付.发包人选购的设备经过试车表明存在严峻质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事务责任担当的说法中,正确的是()oA.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包人缘由导致实际进度滞后于安排进度,承包人修改后的进度安排的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度安排的修改,承包人的实际施工期为21个月.下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是()A.提前工期1个月赐予承包人嘉奖B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不赐予嘉奖D.因工程师对修改进度安排的认可,按延误工期
0.5个月追究承包人违约责任.承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与()共同验货A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门.某材料选购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当选购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款.依据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形,依据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是()A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减‘,日拖期赔偿额不折减
43.依据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定.依据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日为()A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天.依据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业依次的指令,工程师发布该指令的依据是()的规定A.施工合同中关于进度限制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款.依据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施.依据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的,工程师有权选择处理方法,下列处理方法中错误的是()oA.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限.依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是()oA.马上执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行.依据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失.某建设工程施工期间,承包商依据索赔程序提交了索赔报告,工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是()oA.顺延合同工期,赐予费用补偿B.顺延合同工期,不赐予费用补偿C.不顺延合同工期,赐予费用补偿D.缩短合同工期,赐予费用补偿
二、多项选择题(共30题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5分).施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商供应连带责任保证对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是()oA.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司担当保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业担当担保责任.施工企业以商业汇票向债权人供应担保,下列关于该担保的说法中,正确的有()A.该担保方式是抵押B.该担保方式是质押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票应由施工企业保管.某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期下列关于该投标保函的说法中,正确的是()A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必需延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函接着评标.下列情形中,可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有()oA.工程全部人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程全部人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理运用期满.下列关于合同订立过程的说法中,正确的有()A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约.依据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于可撤销合同的有()的合同A.因重大误会而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公允E.损害社会公共利益.依据《中华人民共和国合同法》,合同被确认无效后,当事人因履行产生的财产应当()A.返还财产B.赔偿损失C.没收财产D.上缴法院全部E.追缴收归国库.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不主动行使,施工单位()oA.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利.依据《中华人民共和国合同法》,下列关于违约赔偿损失的说法中,正确的有()A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未实行适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用.在总投资为2000万元的运用国有资金的一个建设项目中,必需通过招标签订合同的有()A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为17()万元的材料选购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目.施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()oA.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一样的E.投标报价明显低于市场价格的.某须要招标的施工项目,采纳综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第
一、其次,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先依次确定中标人的说法中,正确的是()A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.假如甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人D.假如甲拒签合同,招标人应重新招标E.假如甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人.在托付监理合同中,监理人相对于托付人享有的权利有()A.完成监理任务后获得酬金B.变更托付监理工作范围C.监督托付人执行法规政策D.托付人严峻违约时解除监理合同E.协调托付人与设计单位的关系.依据《建设工程托付监理合同(示范文本)》,下列工作中属于监理人附加工作的有()A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后,需接着完成的监理工作C.托付人因承包人严峻违约解除施工合同后,对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应托付人要求,编制采纳新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工须要穿越马路时,应托付人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续.依据《建设工程托付监理合同(示范文本I》,下列状况中,监理人应担当违约责任的有()oA.因承包人修理工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生平安事故C.承包商未能发觉设计错误,导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确推断,导致工程发生质量事故.依据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中,正确的有()oA.设计合同经签字盖章后马上生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标记E.托付人不按约定支付定金应担当违约责任.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()oA.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度安排一样C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满意规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求.依据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列工作中,应由发包人完成的工作有()1D
2.A
3.B
4.C
5.A6D
7.C
8.A
9.C
10.D
11.B
12.A
13.C
14.D
15.B
16.C
17.C
18.D
19.C
20.A
21.B
22.C
23.C
24.C
25.C
26.B
27.D
28.A
29.B
30.B
31.C
32.D
33.A
34.A
35.C
36.D
37.D
38.B
39.B
40.A
41.D
42.C
43.C
44.C
45.B
46.D
47.C
48.C
49.B
50.D
51.AD
52.BC
53.CD
54.AC
55.ACD
56.ABD
57.ABE
58.AD
59.ADE
60.AB61BC
62.AC
63.ADE
64.BCD
65.DE
66.BCD
67.ACDE
68.AD
69.ABDE
70.ABCD
71.ABC
72.CDE
73.ACE
74.ACDE
75.AE76BC
77.BD
78.BD
79.ABDE
80.AB。