还剩26页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
一级造价工程师《建设工程计价》冲刺试卷一含答案[单选题]
1.已知某世行项目各项数据如下:项目管理费500万元,开工试车费30江南博哥0万元,业主的行政性费用100万元,生产前费用600万元,运费和保险费150万元,地方税100万元,建设成本上升费用120万元,则该项目间接建设成本为0万元1000150017501870参考答案C参考解析本题考查国外项目间接建设成本国外项目间接建设成本二项目管理费+开工试车费+业主的行政性费用+生产前费用+运费和保险费+税金=500+300+100+600+150+100=1750万元,故C选项正确[单选题]
2.有关关税的计算,下列表述中正确的是A.到岸价格作为关税的计征基数时,通常又可称为关税完税价格B.根据进口商品的不同,关税税率分为优惠和普通两种C.进口设备缴纳完关税后的价格是关税完税价格D.关税通常是指进入国境或关境的货物和物品征收的一种税参考答案A参考解析AC选项,到岸价格作为关税的计征基数时,通常又可称为关税完税价格B选项,进口关税税率分为优惠和普通两种优惠税率适用于与我国签订关税互惠条款的贸易条约或协定的国家的进口设备;普通税率适用于与我国未签订关税互惠条款的贸易条约或协定的国家的进口设备D选项,关税,由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税[单选题]
3.下列费用中,属于建筑工程费用的是A.建筑工程以及各种炉窑的砌筑工程和金属结构工程的费用B.生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装肖己静用C.对应台设备进行单机试运转的费用D.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费参考答案A参考解析本题主要考查建筑安装工程费用内容建筑工程费用内容⑴各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用,列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用ACD选项,固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资,包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用,后者被称为固定资产其他费用,主要包括建设管理费、技术服务费、场地准备及临时设施费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施费等B选项,无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资,主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等[单选题]
30.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确能计算工程量时,编制单位工程概算宜采用()A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法参考答案A参考解析本题主要考查单位工程概算的编制方法概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法,要求初步设计必须达到一定深度,建筑结构尺寸比较明确,能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程(或扩大结构构件)项目的工程量时,方可采用[单选题]
31.拟建某教学楼,与概算指标略有不同概算指标工程外墙面贴瓷砖,拟建工程为外墙面干挂花岗石该地区外墙面贴瓷砖的综合单价为80元/m2干挂花岗石的综合单价为280元Ai教学楼工程和概算指标工程每100nf建筑面积中外墙面工程量均为80nl2概算指标土建工程综合单价为2000元Ai则拟建教学楼土建工程综合单价为()元加二2160184022001760参考答案A参考解析本题主要考查单位工程概算的编制方法拟建教学楼土建工程综合单价二2000十280X80/100-80X80/100=2160(元/m2)o[单选题]
32.下列概算编制方法中,用于设备及安装工程概算编制的方法为()A.生产能力指数法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.概算指标法参考答案C参考解析本题主要考查设备安装工程费概算的编制方法设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用,主要编制方法有1预算单价法2扩大单价法3设备价值百分比法,又称为安装设备百分比法4综合吨位指标法[单选题]33根据国家有关文件规定,对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程,根据相关部门的意见和要求可以进行的设计阶段是一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计参考答案C参考解析根据国家有关文件的规定,一般工业项目设计可按初步设计和施工图设计两个阶段进行,称为〃两阶段设计〃,对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程,根据项目相关管理部门的意见和要求,可以按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行,称为“三阶段设计”小型工程建设项目,技术上较简单的,经项目相关管理部门同意可以简化为施工图设计一阶段进行[单选题]34某土建分项工程工程量为lOrA预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3n和
0.6台班,其他材料费5元当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/n和100元/台班用实物量法编制的该分项工程人材机费为元A.290295C.2905D.2950参考答案D参考解析本题主要考查施工图预算的编制人材机费二10X2X40+3X50+
0.6X100+5=2950元,故D选项正确[单选题]
35.采用电子招标投标在线提交投标文件的,最短不少于日7101520参考答案B参考解析本题主要考查施工招标文件的编制内容采用电子招标投标在线提交投标文件的,最短不少于10日,故B选项正确[单选题]
36.根据《标准施工招标文件》的规定,下列各项内容中属于招标文件中投标人须知的是A.合同条款及格式B.评标方法C.中标通知书的发出时间D.图纸参考答案C参考解析本题主要考查施工招标文件的编制内容投标人须知1总则;2招标文件;3投标文件;4投标;5开标;6评标;7合同授予,说明拟采用的定标方式,中标通知书的发出时间,要求承包人提交的履约担保和合同的签订时限8重新招标和不再招标;9纪律和监督;10需要补充的其他内容[单选题]
37.下列各项编制依据中,只能用于投标报价编制,而通常不用于最高投标限价编制的是A.建设工程工程量清单计价规范B.建设工程设计文件及相关资料C.与建设项目相关的标准、规范等技术资料D.施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案参考答案D参考解析本题主要考查最高投标限价的编制《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定,投标报价应根据下列依据编制1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与专业工程量计算规范⑵企业定额;⑶国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据、标准和办法;⑷招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要;⑸建设工程设计文件及相关资料;6施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;⑺与建设项目相关的标准、规范等技术资料;8市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;⑼其他的相关资料[单选题]
38.招标工程量清单应根据常规施工组织设计编制,拟定常规施工组织设计时A.应对主要项目进行估算,如土石方、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺做明确具体的规定,并考虑施工步骤C.不需计算人、材、机资源消耗量D.不需考虑节假日与气候对工期的影响参考答案A参考解析本题考查的是招标工程量清单的编制A选项,估算整体工程量根据概算指标或类似工程进行估算,且仅对主要项目加以估算即可,如土石方、混凝土等B选项,拟定施工总方案施工总方案只需对重大问题和关键工艺做原则性的规定,不需考虑施工步骤CD选项,计算人材机资源需要量人工工日数量根据估算的工程量、选用的计价依据、拟定的施工总方案、施工方法及要求的工期来确定,并考虑节假日、气候等因素的影响[单选题]
39.关于投标报价的编制原则,下列说法错误的是A.自主报价原则B.可以低于成本原则C.风险分担原则D.发挥自身优势原则参考答案B参考解析本题主要考查投标报价的编制原则与依据投标报价的编制原则1自主报价原则⑵不低于成本原则⑶风险分担原则⑷发挥自身优势原则⑸科学严谨原则[单选题]
40.投标报价时,常需以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础,清单单位含量是指A.每一计量单位的工程内容的定额工程量所对应的清单项目工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的定额项目的工程数量C.每一计量单位的定额项目的工程量所对应的清单项目工程数量D.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量参考答案D参考解析本题主要考查分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的编制当采用清单单位含量计算人工费、材料费、施工机具使用费时,还需要计算每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量,即清单单位含量[单选题]
41.投标有效期一般考虑的因素不包括A.组织评标委员会完成评标需要的时间B.确定中标人需要的时间C.签订合同需要的时间D.工程量复核需要的时间参考答案D参考解析本题主要考查编制投标文件投标有效期是招标人对投标人发出的邀约作出承诺的期限,也是投标人就其提交的投标文件承担相关义务的期限投标有效期从投标截止时间起开始计算,主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书以及签订合同等工作,一般考虑以下因素1)组织评标委员会完成评标需要的时间;2)确定中标人需要的时间;3)签订合同需要的时间[单选题]
42.建设工程招投标活动中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期投标有效期的开始计算之日为0A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日参考答案C参考解析本题主要考查编制投标文件投标有效期从投标截止时间起开始计算,主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书,以及签订合同等工作[单选题]
43.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出招标人在做出答复前,正确的处理方式是()A.宣布招标失败,重新招标B.继续招投标活动C.暂停招标投标活动D.向招投标管理部门反映参考答案C参考解析本题主要考查中标人的确定投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动[单选题]
44.建设规模较小,技术难度较低,工期较短,施工图设计已审查批准的建设工程可以采用0A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同参考答案B参考解析本题主要考查合同价款的约定1实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款2建设规模较小,技术难度较低,工期较短的建设工程,发承包双方可以采用总价方式确定合同价款3紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程,发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款[单选题]
45.在确定中标人后,业主须与承包商进行合同谈判,下列各项中不容谈判的是A.合同价格B.工程预付款的多少及支付条件C.完工时间的提前D.损失赔偿的具体规定参考答案A参考解析A选项,中标人确定后,应尽快通知中标的投标人准备谈判在正式通知授予合同后,业主须与承包商进行合同谈判合同价格是不容谈判的,也不得在谈判中要求投标人承担额外的任务但有些技术性或商务性的问题是可以在谈判中确定的BCD选项,技术规格上某些的差别,交货或完工时间提前或推迟,工程预付款的多少及支付条件,损失赔偿的具体规定,价格调整条款及所依据的指数的确定等,都应在谈判中进一步明确[单选题]
46.下列属于交钥匙总承包的优越性的是A.发挥设计的优势B.发挥施工的早期结合C.提高项目经济性D.能满足某些业主的特殊要求参考答案D参考解析本题主要考查工程总承包的类型交钥匙总承包与其他工程总承包方式相比,交钥匙总承包的优越性
①能满足某些业主的特殊要求;
②承包人承担的风险比较大,但获利的机会比较多,有利于调动总包的积极性;
③业主介入的程度比较浅,有利于发挥承包人的主观能动性;
④业主与承包人之间的关系简单[单选题]
47.因物价波动引起的价格调整,可采用价格指数调整价格差额的方法,在确定可调因子的基本价格指数时,所选择的基准日期是指A.投标截止日前28天B.投标截止日前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天参考答案A参考解析本题主要考查物价波动引起的价格调整对于实行招标的建设工程,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日[单选题]
48.已知某分项工程工程量清单数量为1520nA施工中由于设计变更调增为1824nl3该分项工程最高投标限价综合单价为350元,投标报价为406元,则该分项工程最终结算金额为万元
63.
8473.
4273.
6374.03参考答案D参考解析本题主要考查工程变更类合同价款调整事项1824/1520=120%工程量增加超过15幅需对单价做调整P2X1+15%=350X1+15%=
402.50元V406元该项目变更后的综合单价应调整为
402.50元S=1520X1+15%X406+1824-1520X
1.15X
402.50=740278元,故D选项正确[单选题]
49.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款,各项费用权重价格如表所示已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元,则9月份合同价款调整金额为万元A.
22.50B.
61.
4675.
0097.50参考答案D参考解析本题主要考查物价变化类合同价款调整事项价格调整金额=3000X[
0.6+
0.25*110/100+
0.15*4200/4000-11=
97.5万元,故D选项正确[单选题]
50.工程变更按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的规定,不包括0A.取消工程的某项工作并由发包人实施B.增加或减少合同中任何工作C.改变工程的基线、标高、位置和尺寸D.改变工程的时间安排或实施顺序参考答案A参考解析本题主要考查工程变更类合同价款调整事项表
5.L1不同合同文本中工程变更范围的差异[单选题]
51.采用造价信息调整价格差额,对材料和工程设备价格的调整,下列说法正确的有()A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价以材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时参考答案B参考解析本题主要考查物价变化类合同价款调整事项1)如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价,工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整2)如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价,工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整3如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价,工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整[单选题]
52.现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费,现场管理费率的计算通常应采取的方法包括A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法参考答案A参考解析现场管理费率的确定可以选用合同百分比法、行业平均水平法、原始估价法、历史数据法[单选题至
3.已知某工程承包合同价款总额6000万元,其主要材料及构件所占比重为60%预付款总金额为工程价款总额的20%则预付款起扣点是0万元A.2000240036004000参考答案D参考解析本题主要考查预付款及期中支付预付款起扣点=6000-6000*20%/60炉4000万元,故D选项正确[单选题]
54.有关建设工程缺陷责任期的概念和期限,下列表述中正确的是A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计B.缺陷责任期可以是6个月、12个月或36个月C.缺陷责任期的年限应遵从《建设工程质量管理条例》的规定D.缺陷责任期是指在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限参考答案A参考解析ABC选项,缺陷责任期的期限从工程通过竣工验收之日起计,缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发承包双方在合同中约定D选项,缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金已缴纳履约保证金的除外的期限[单选题]
55.在委托咨询合同没有任何约定的情况下,竣工结算审核应采用的方法是A.全面审核法B.重点审核法C.抽样审核法D.类比审核法参考答案A参考解析本题主要考查竣工结算文件的审核竣工结算审核应采用全面审核法,除委托咨询合同另有约定外,不得采用重点审核法、抽样审核法或类比审核法等其他方法[单选题]
56.对于安全文明施工费的预付,发包人应在工程开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()60%50%40%30%参考答案A参考解析本题主要考查预付款及期中支付发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付[单选题]
57.下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中,属于鉴定委托人移交的证据材料的是()A.起诉状或仲裁申请书B.与鉴定项目相关的国家标准规范C.适用于鉴定项目的规范性文件D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标及各类生产要素价格参考答案A参考解析本题主要考查工程造价鉴定委托人移交的证据材料宜包含但不限于下列内容1)起诉状(或仲裁申请书)、反诉状(或仲裁反申请书)及答辩状、代理词;2)证据及《送鉴证据材料•目录》;3)质证记录、庭审记录等卷宗;4)鉴定机构认为需要的其他有关资料[单选题]
58.承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请,下列不属于竣工付款申请单内容的是()A.累计已实际支付的合同价款B.实际应支付的竣工结算款金额C.本周期应扣回的预付款D.竣工结算合同价款总额参考答案C参考解析本题主要考查工程总承包合同价款的结算承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请该中请应包括下列内容
(2)设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种炉窑的砌筑工程和金属结构工程的费用⑶为施工而进行的场地平整、工程和水文地质勘察,原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、暖、气、路、通信和完工后的场地清理,环境绿化、美化等工作的费用⑷矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离,石油、天然气钻井,修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用[单选题M.根据计量规范的规定,垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的OoA.固定装置费B.基础制作费C.轨道铺设费D.安装费参考答案C参考解析本题主要考查措施项目费中的垂直运输费垂直运输费是指现场所用材料机具从地面运至相应高度以及职工人员上下工作面等所发生的运输费用内容由以下各项组成1)垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费;2)行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费[单选题]
5.某建筑工程的造价组成见下表,该工程的含税造价为()万元
6703.
56752.
17145.
397194.0参考答案A参考解析本题主要考查增值税的计算含税造价工(各项不含税的人工费+材料费+机具费)+管理费、规费、利润]*(1+增值税)=(800+3450/
1.15+1600+750)*(1+996)=
6703.5万元,故A选项正确[单选题]
6.下列哪一项不属于措施项目中的安全文明施工费的内容()A.施工排水费⑴竣工结算合同价款总额;⑵累计已实际支付的合同价款;⑶应扣留的质量保证金已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外;4实际应支付的竣工结算款金额[单选题]
59.关于建设工程竣工图的说法中,错误的是A.凡按图竣工没有变动的,由承包人在原施工图上加盖〃竣工图〃标志后,即作为竣工图B.由原设计原因造成的,由承包单位负责重新绘制C.由施工原因造成的,由承包人负责重新绘图D.承包人负责在新图上加盖〃竣工图〃标志,并附以有关记录和说明,作为竣工图参考答案B参考解析A选项,凡按图竣工没有变动的,由承包人包括总包和分包承包人,下同在原施工图上加盖〃竣工图〃标志后,即作为竣工图B选项,由原设计原因造成的,由设计单位负责重新绘制C选项,由施工原因造成的,由承包人负责重新绘图D选项,承包人负责在新图上加盖〃竣工图〃标志,并附以有关记录和说明,作为竣工图[单选题]
60.项目一般不得预留尾工工程,确需预留尾工工程的,尾工工程投资不得超过批准的项目概预算总投资的2%3%4%5%参考答案D参考解析本题考查竣工决算的内容和编制项目一般不得预留尾工工程,确需预留尾工工程的,尾工工程投资不得超过批准的项目概预算总投资的5%故D选项正确[多选题]
1.下列属于设备运杂费构成的是A.运输包装费B.运输损耗C.仓储损耗D.设备采购人员工资E.检验试验费参考答案ADE参考解析本题主要考查设备运杂费构成设备运杂费的构成运费和装卸费;包装费;设备供销部门的手续费;采购与仓库保管费[多选题]2采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时,下列费用中,应作为利润计算基础的是A.加工费B.辅助材料费C.废品损失费D.外购配套件费E.包装费参考答案ABCE参考解析本题主要考查国产设备原价的构成及计算利润,可按材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费和包装费之和乘以一定利润率计算[多选题]
3.根据我国现行建筑安装工程造价计税方法,下列情况,可以选择适用简易计税法的有A.小规模纳税人发生的应税行为一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D.《建筑工程施工许可证》注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目E.实际开工日期在2016年4月30日前的建筑服务参考答案BCD参考解析:宗题主要考查简易计税法的内容简易计税方法主要适用于以下几种情况1小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税2一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税4一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税建筑工程老项目
①《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;
②未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目[多选题]
4.下列项目中,在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括A.试运转所需原材料、燃料及动力消耗费B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加试运转人员的工资参考答案ACDE参考解析本题主要考查建设期计列的生产经营费联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用,以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用[多选题]
5.在其他项目清单中,投标时应由投标人自主确定价格的有A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费参考答案DE参考解析本题主要考查其他项目清单A选项,此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中B选项,此表〃暂估金额〃由招标人填写,投标人应将〃暂估金额〃计入投标总价中结算时按合同约定结算金额填写C选项,此表由招标人填写暂估单价,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中D选项,此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制最高投标限价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价E选项,此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制最高投标限价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中[多选题]
6.下列施工工作时间分类选项中,属于工人有效工作时间的有A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间参考答案ACD参考解析本题主要考查工人工作时间的分类有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗其中包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗[多选题]
7.确定材料消耗量的基本方法包括下列A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法E.工作日对比法参考答案ABCD参考解析本题主要考查确定材料定额消耗量的基本方法确定材料消耗量的基本方法包括现场技术测定法、实验室试验法、现场统计法、理论计算法[多选题]8下列费用项目中,属于人工单价的有0A.计时工资B.计件工资C.奖金D.养老保险费E.劳动竞赛奖参考答案ABCE参考解析本题主要考查人工日工资单价组成内容人工日工资单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成奖金如节约奖、劳动竞赛奖等[多选题]
9.编制预算定额时,机械台班幅度差的内容包括A.不可避免的无负荷工作时间B.工人休息引起的不可避免中断时间C.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间D.检查工程质量影响机械操作的时间E.机械维修引起的停歇时间参考答案CDE参考解析本题主要考查预算定额及其基价编制机械台班幅度差内容包括1施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间2在正常施工条件下,机械在施工中不可避免的工序间歇3工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间4检查工程质量影响机械操作的时间5临时停机、停电影响机械操作的时间6机械维修引起的停歇时间[多选题]
10.关于工程计价信息,下列说法错误的是A.工程造价是最灵敏的调节器和指示器B.工程造价指标是经过统一格式及标准化处理后的造价数值C.汇总计算法计算工程造价指标时,应采用加权平均的计算法,权重为指标对应的消耗量D.工程造价指标可作为反映同类工程造价变化规律的基础资料E.建设工程造价综合指数将不同专业的单位工程造价指数以投资额为权重进行加权汇总参考答案CE参考解析本题主要考查工程计价信息及其主要内容A选项,在工程发承包市场和工程建设中,工程造价是最灵敏的调节器和指示器,无论是政府工程造价主管部门还是工程发承包双方,都要通过接收工程计价信息来了解工程建设市场动态,预测工程造价发展,决定政府的工程造价政策和工程发承包价B选项,工程造价指标,根据已完或在建工程的各种造价信息,经过统一格式及标准化处理后的造价数值C选项,汇总计算法计算工程造价指标时,应采用加权平均计算法,权重为指标对应的总建设规模D选项,工程造价指标作为反映同类工程造价变化规律的基础资料E选项,综合指数通常按照地区进行编制,即将不同专业的单项工程造价指数进行加权汇总后,反映出该地区某一时期内工程造价的综合变动情况[多选题]11应用朗格系数进行工程项目或装置估计的精度仍不是很高,主要原因在于A.装置规模大小发生变化的影响B.不同地区经济制度不同的影响C.不同地区自然地理条件的影响D.不同地区气候条件的影响E.主要设备材质发生变化时,设备费用变化较大而安装费变化不大所产生的影响参考答案ACDE参考解析本题主要考查项目建议书阶段投资估算方法朗格系数法进行工程项目或装置估价的精度仍不是很高,主要原因为
①装置规模大小发生变化;
②不同地区自然地理条件的差异;
③不同地区经济地理条件的差异;
④不同地区气候条件的差异;
⑤主要设备材质发生变化时,设备费用变化较大而安装费变化不大[多选题]
12.建设期利息包括A.银行贷款利息B.债务融资发生的手续费C.债务融资发生的承诺费D.债务融资发生的信贷保险费E.生产期流动资金贷款的利息参考答案ABCD参考解析建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息,以及其他融资费用其他融资费用是指某些债务融资中发生的手续费、承诺费、管理费、信贷保险费等融资费用,一般情况下应将其单独计算并计入建设期利息;在项目前期研究的初期阶段,也可做粗略估算并计入建设投资;对于不涉及国外贷款的项目,在可行性研究阶段,也可做粗略估算并计入建设投资[多选题]
13.采用概算指标法编制建筑工程概算,通常适用于下列何种情况0A.初步设计深度不够,不能准确地计算出工程量,但工程设计采用的技术比较成熟B.通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标C.设计方案急需造价概算而又有类似工程概算指标可以利用的情况D.拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时E.初步设计达到一定深度,建筑结构尺寸比较明确时参考答案ABC参考解析本题主要考查设计概算的编制概算指标法适用的情况包括1)在方案设计中,由于设计无详图而只有概念性设计时,或初步设计深度不够,不能准确地计算出工程量,但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算2)设计方案急需造价概算而又有类似工程概算指标可以利用的情况;3)图样设计间隔很久后再来实施,概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下,可按当前概算指标来修正原有概算造价;4)通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标,来确定造价[多选题]
14.最高投标限价中综合单价应考虑的风险因素包括()A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化参考答案ABD参考解析本题主要考查招标控制价的编制内容综合单价中的风险因素包括1)对于技术难度较大和管理复杂的项目,可考虑一定的风险费用,并纳入综合单价中2)对于工程设备、材料价格的市场风险,应依据招标文件的规定,工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定,以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用,纳入综合单价中3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价[多选题]
15.在编制招标工程量清单时,工程量清单总说明中通常包括的内容有oA.工程概况B.工程招标及分包范围C.工程量清单编制依据D.工程施工的特殊要求E.工程量清单的封面参考答案ABCD参考解析本题蛀牙考查招标工程量清单的编制工程量清单编制总说明包括以下内容工程概况,工程招标及分包范围,工程量清单编制依据,工程质量、材料、施工等的特殊要求,其他需要说明的事项[多选题]
16.根据《标准施工招标文件》,承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致新的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力参考答案BC参考解析本题主要考查工程索赔类合同价款调整事项A选项,可以得到费用补偿B选项,可以得到费用和利润补偿C选项,可以得到费用和利润补偿D选项,可以得到工期和费用补偿E选项,可以得到工期补偿[多选题]
17.关于共同延误的处理说法正确的是A.初始延误者不可能是承包人的原因B.初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任C.在分析有效延误时,应首先判断是否可得到工期延长和经济补偿D.初始延误者是发包人原因,则承包人可以得到工期延长和经济补偿E.若初始延误者是客观原因,则承包人很难得到费用补偿参考答案BDE参考解析本题主要考查工程索赔类合同价款调整事项AC选项,首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定〃初始延误〃者,它应对工程拖期负责B选项,在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任D选项,如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期补偿,又可得到经济补偿E选项,如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期补偿,但很难得到费用补偿[多选题]
18.不可抗力解除合同时,发包人应支付的价款有A.合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款B.承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款C.已实施或部分实施的措施项目应付价款D.承包人员工遣送费E.施工设备运离现场及维修的费用参考答案ABCD参考解析本题主要考查竣工结算由于不可抗力解除合同的,发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款,还应支付下列金额1合同中约定应由发包人承担的费用⑵已实施或部分实施的措施项目应付价款3承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款发包人一经支付此项货款,该材料和工程设备即成为发包人的财产4承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用⑸承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内[多选题]
19.按照财政部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部的有关文件规定,竣工决算是由组成A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程竣工造价对比分析E.工程结算文件参考答案ABCD参考解析本题主要考查竣工结算竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成[多选题]
20.关于国际工程合同价款的结算,下列说法错误的是A.工程师签发工程接收证书后,承包人应将保留金的前一半列入其支付报表中B.当期中支付证书中的累计支付总额包括预付款以及保留金的扣回与返还超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时,开始扣还预付款C.在最后一个缺陷通知期届满后,承包人应立即将保留金的另一半列入支付报表D.每次扣还的金额为每份期中支付证书金额(包括预付款以及保留金的扣留与返还)的50%E.如果承包人还有任何扫尾工作需要完成,工程师有权在该项工作完成前,扣发完成该工作的估算费用参考答案BD参考解析本题主要考查国际工程合同价款的结算选项A正确,工程师签发工程接收证书后,承包人应将保留金的前一半列入其支付报表中选项B错误,预付款的扣还,当期中支付证书中的累计支付总额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时,开始扣还选项C正确,在最后一个缺陷通知期届满后,承包人应立即将保留金的另一半列入支付报表选项D错误,预付款的扣还,每次扣还的金额为每份期中支付证书金额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)的25%直至还清全部预付款扣还的货币及比例与支付预付款时相同选项E正确,如果承包人还有任何扫尾工作需要完成,工程师有权在该项工作完成前,扣发完成该工作的估算费用B.安全施工费C.临时设施费D.环境保护费参考答案A参考解析安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成[单选题]
7.下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是OoA.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费参考答案D参考解析按照费用构成要素划分,建筑安装工程费包括:人工费、材料费包含工程设备
②,下同、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成[单选题]
8.关于拆迁补偿费的说法中,错误的是A.拆迁补偿金的方式可以实行货币补偿,也可以实行房屋产权调换B.拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费C.搬迁期限届满前搬迁的,拆迁人可付提前搬家奖励费D.使用拆迁人提供周转用房的被拆迁人,可获得临时安置补助费参考答案D参考解析本题主要考查拆迁补偿费用的内容A选项拆迁补偿金,补偿方式可以实行货币补偿,也可以实行房屋产权调换B选项,拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费C选项,对于在规定的搬迁期限届满前搬迁的,拆迁人可以付给提前搬家奖励费D、选项,被拆迁人或者房屋承租人使用拆迁人提供的周转房的,拆迁人不支付临时安置补助费[单选题]
9.下列费用中,不属于技术服务费中研究试验费的是A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用参考答案A参考解析本题主要考查技术服务费的内容研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验,以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用[单选题]
10.下列费用中应属于建设单位管理费的是0A.环境影响评价费用B.节能评估及评审费C.竣工验收费D.压覆矿产资源评价费参考答案C参考解析本题主要考查建设单位管理费建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支[单选题]
11.下列关于预备费的表述错误的是()A.按我国现行规定,预备费包括基本预备费和价差预备费B.基本预备费二(工程费用+工程建设其他费用)X基本预备费费率C.不可预见的地下障碍物处理的费用属于预备费D.基本预备费是建设项目在建设期间由于材料、人工、设备等价格可能发生变化引起工程造价变化,而事先预留的费用参考答案D参考解析本题主要考查预备费的内容A选项,预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用,包括基本预备费和价差预备费B选项,基本预备费二(工程费用十工程建设其他费用)X基本预备费费率CD选项,基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的,由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用,亦可称为工程建设不可预见费[单选题]
12.某高校教学楼工程项目,建设期为3年,建设期第1年贷款2000万元、第2年贷款1500万元,第3年贷款1500万元,建设期内只计息不支付,贷款年利率为6队则在建设期期间的利息为()万元
328.
72480.
00497.
32657.43参考答案C参考解析本题主要考查建设期利息第1年建设期利息=2000义6%/2=60(万元)第2年建设期利息二(2000+60+1500/2)X6%=
168.60(万元)第3年建设期利息二2000+60+1500+
168.60+1500/2X6%=
268.72万元项目的建设期利息合计为
497.32万元[单选题]
13.某建设项目工程费用为7200万元,工程建设其他费用为1800万元,基本预备费为400万元项目前期年限1年,建设期2年,各年度完成静态投资额的比例分别为60%和40%年均投资价格上涨率为6%o则该项目建设期第二年价差预备费万元
444.
96464.
74564.
54589.63参考答案D参考解析项目静态投资额=7200+1800+400=9400万元第1年投资额=9400X6096二5640万元第2年投资额=9400X4096=3760万元第1年价差预备费=5640义[1+6%1+h-5-1]=
515.14万元第2年价差预备费=3760义[1+6%“2f・5_i]=589・63万元[单选题]
14.下列工程造价管理活动中,不属于工程量清单计价活动的是A.工程支付B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理D.竣工决算参考答案D参考解析本题主要考查工程量清单计价的基本程序工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理以及竣工交付全过程,主要包括编制招标工程量清单、最高投标限价、投标报价,确定合同价,工程计量与价款支付、合同价款的调整、工程结算和工程计价纠纷处理等活动[单选题]
15.在编制招标工程量清单时,总承包服务费计价表中需要由招标人填写的是A.项目价值和计算基础B.项目名称和项目价值C.项目名称和服务内容D.计算基础和费率参考答案C参考解析本题主要考查其他项目清单总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写,编制最高投标限价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中[单选题]
16.某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土25m3泵的时间利用系数为
0.75则该混凝土输送泵的产量定额为150溢/台班
0.67台班/lOOn200m3/台班
0.50台班/lOOn参考答案A参考解析本题主要考查施工机械台班定额的计算台班产量定额=25X8X
0.75=150//台班[单选题]
17.在测编定额时,需对施工过程进行分解,下列不是工序具有的特征是A.劳动者不变B.使用的劳动工具不变C.劳动对象不变D.工作时段不变参考答案D参考解析本题主要考查施工过程分解及工时研究工序是指施工过程中在组织上不可分割,在操作上属于同一类的作业环节其主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化[单选题]
18.在预算定额中,已知某材料净用量为15t材料消耗量为16t则该材料损耗率为
6.20%
6.25%
6.33%
6.67%参考答案D参考解析本题主要考查确定材料定额消耗量的基本方法材料损耗率=材料损耗量/材料净用量X100%;该材料损耗量二16T5=lt;材料损耗率=1/15X100%=
6.67%O[单选题]
19.下列各项费用中,应计入建筑安装工程施工机械台班单价的是A.大型机械设备进出场费B.设备监造费C.临时故障排除费D.机器损坏保险参考答案C参考解析本题主要考查施工机械台班单价的组成和确定方法施工机械台班单价由七项费用组成,包括折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用[单选题]
20.概算定额与预算定额的主要不同之处在于A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同参考答案D参考解析本题主要考查概算定额的概念概算定额与预算定额的不同之处,在于项目划分和综合扩大程度上的差异,同时,概算定额主要用于设计概算的编制[单选题]
21.下列各项指标,不属于投资估算指标内容的是0A.分部分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标参考答案A参考解析本题主要考查投资估算指标及其编制投资估算指标的内容因行业不同而各异,一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次[单选题]
22.目前我国各种市场均未达到规范要求,要使工程造价管理的信息资料满足不同特点项目的需求,要求工程造价管理的信息具有的特点是A.系统性B.动态性C.专业性D.多样性参考答案D参考解析本题主要考查工程计价信息及其主要内容多样性建设工程具有多样性的特点,要使工程造价管理的信息资料满足不同特点项目的需求,在信息的内容和形式上应具有多样性的特点[单选题]
23.下列关于工程计价信息的说法中,不正确的是A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露材料类别、规格、单价是否含税及税率、供货地区、供货单位以及发布日期等信息C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分,前者对于工程计价更重要D.价格信息一般没有经过系统加工处理参考答案C参考解析本题主要考查工程计价信息包括的主要内容A选项,建筑工种人工成本信息这种价格信息是按照建筑工人的工种分类,反映不同工种的单位人工日工资单价B选项,材料价格信息在材料价格信息的发布中,应披露材料类别、规格、单价(是否含税及税率)、供货地区、供货单位以及发布日期等信息C选项,施工机具价格信息主要内容为施工机械价格信息,又分为设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分相对而言,后者对于工程计价更为重要D选项,价格信息包括各种建筑材料、装修材料、安装材料、人工工资、施工机具等的最新市场价格这些信息是比较初级的,一般没有经过系统的加工处理,也可以称其为数据[单选题]
24.某项目根据《建设项目投资估算编审规程》,采用该算法编制的估算中,工程费用为8000万元,工程建设其他费用为800万元,基本预备费为880万元,价差预备费为120万元,建设期利息为200万元,流动资金为100万元,则该项目建设投资估算为()万元96809800C.10000D.10100参考答案B参考解析本题主要考查投资估算文件的编制按照概算法分类,建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成建设投资估算二工程费用+工程建设其他费用+预备费=8000+800+880+120=9800(万元),故B选项正确[单选题]
25.下列选项中,在选择设备方案时需要注意的是()A.尽量选用国产设备B.尽量选用国外设备C.选用国外价格低廉的设备D.无需注意设备之间的配套问题参考答案A参考解析本题主要考查项目决策阶段影响工程造价的主要因素设备选用应注意处理的问题1)要尽量选用国产设备2)要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套问题3)要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题4)要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题[单选题]
26.下列不属于环境治理方案比选内容的是()A.技术水平对比B.平均成本对比C.管理及监测方式对比D.环境效益对比参考答案B参考解析本题主要考查项目决策阶段影响工程造价的主要因素环境治理方案比选内容技术水平对比、管理及监测方式对比、环境效益对比、治理效果对比[单选题]
27.某年产量25万吨化工产品已建项目的静态投资额为4500万元,现拟建类似项目的生产能力为100万吨/年已知生产能力指数为
0.7因不同时期、不同地点的综合调整系数为L35则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为0万元A.
1603220468.
76122211315.8参考答案A参考解析本题主要考查投资估算的编制生产能力指数法计算公式C2=GQ2/Q1x*f因此,本题C2=4500X100/2507X
1.35=16032万元[单选题]
28.某建设项目建成正常运营后,年销售收入5000万元,年经营成本3500万元,外购原材料、燃料及其他材料的年费用1800万元,应付账款的周转天数60天则该项目应付账款年估算额为万元600250300550参考答案C参考解析本题主要考查流动资金估算方法应付账款年估算额=外购原材料、燃料动力费及他材料年费用/应付账款周转次数;应付账款周转次数=360/60=6次;应付账款二1800/6=300万元,故C选项正确[单选题]
29.在建设投资构成内容中,能够形成固定资产的是A.专利权B.建设管理费C.非专利技术D.商标权参考答案B参考解析本题主要考查投资估算的编制权重系数人工钢材定值
0.
250.
150.6基准日价格100元/工日4000元〃9月份价格110元/工日4200元/T施工合同示范文本标准施工招标文件
(1)增加或减少合同中任•何「作,或追加额外的工作;
(2)取消合同申任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同申任何_£作的质微标准或其他特性;⑷改变工程的微、标高、位置和尺寸;
(5)改变工程的时间安排或实施顺外
(1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;
(3)改变合同,程的基线、标高、位置或尺寸;
(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
(5)为完成工程需要追加的额外工作名称人工费(元)材料费(元)机具费(元)管理费、规费、利闰(元)熠值税金额及费率800345016007509%说明不含税含税,可抵扣综合进项税率为15%不含税——。