还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
一级造价工程师《建设工程计价》预测试卷二含答案[单选题]
1.与未明确项目准备金相比,不可预见准备金的主要特点在于A江南博哥.补偿直至工程结束时的未知价格增长B.支付几乎可以肯定要发生的费用C.只是一种储备,可能不动用D.支付在估算时不可能明确的潜在项目参考答案C参考解析不可预见准备金用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况此种情况可能发生,也可能不发生因此,不可预见准备金只是一种储备,可能不动用[单选题]
2.下列有关设备原价的表述,正确的是A.国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价的加权平均价格B.进口设备的原价是指进口设备的离岸价C.国产设备原价仅指国产标准设备原价D.设备原价通常包含备品备件费在内参考答案D参考解析A选项,国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价,即出厂场价格B选项,进口设备的原价是指进口设备的抵岸价,即设备抵达买方边境、港口或车站,交纳完各种手续费、税费后形成的价格C选项,国产设备原价分为国产标准设备原价和国产非标准设备原价D选项,设备原价通常包含备品备件费在内[单选题]
3.某工程采购一台国产非标准设备制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计为20万元,专用工具费费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为13%假设不再发生其他费用,则该设备的销项增值税为万元
3.
123.
133.
143.15参考答案D参考解析专用工具费二20*2%=
0.4万元废品损失费二20+
0.4*8%=
1.63万元利润二20+
0.4+
1.63*10%=
2.20万元销项增值税=20+
0.4+
1.63+
2.20*13炉
3.15万元[单选题]
4.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,临时设施费应该列入OoA.建筑安装工程中的分部分项工程费总预算表、单位工程预算表、附件等内容[单选题]
33.下列不是施工图预算对投资方作用的是0A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程最高投标限价的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程进度款的依据参考答案C参考解析施工图预算对投资方的作用1施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节,是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施2施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据3施工图预算是确定工程最高投标限价的依据4施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础[单选题]
34.在项目招标阶段作为工程最高投标限价依据的是A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程结算参考答案C参考解析施工图预算是确定工程最高投标限价的依据在设置最高投标限价的情况下,最高投标限价通常是在施工图预算的基础上考虑工程的特殊施工措施、工程质量要求、目标工期、招标工程范围以及自然条件等因素进行编制的[单选题]
35.当投标人对最高投标限价的编制进行投诉后,组织投诉人、被投诉人或其委托的最高投标限价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对的组织主体是A.招标投标监督机构B.招标人C.评标委员会D.工程造价管理机构参考答案D参考解析投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定进行编制的,应在最高投标限价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉工程造价管理机构受理投诉后,应立即对最高投标限价进行复查,组织投诉人、被投诉人或其委托的最高投标限价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对[单选题]
36.与设标底招标以及采用最高投标限价招标比较,无标底招标的主要缺陷是()A.容易失去招标的公平公正性B.不利于引导投标人理性竞争C.容易出现围标串标现象D.容易影响招标效率,不得不进行二次招标参考答案C参考解析无标底招标1)容易出现围标串标现象,各投标人哄抬价格,给招标人带来投资失控的风险;2)容易出现低价中标后偷工减料,以牺牲工程质量来降低工程成本,或产生先低价中标,后高额索赔等不良后果;3)评标时,招标人对投标人的报价没有参考依据和评判基准[单选题]
37.在施工招标文件的各项内容中,下列各项中属于投标人须知的是OoA.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准参考答案B参考解析投标人须知包括1)总则;2)招标文件;3)投标文件;4)投标;5)开标;6)评标;7)合同授予说明拟采用的定标方式,中标通知书的发出时间,要求承包人提交的履约担保和合同的签订时限;8)重新招标和不再招标;9)纪律和监督;10)需要补充的其他内容[单选题]
38.当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配合服务时,最高投标限价中的总承包服务费应按()计算A.分包的专业工程估算造价的1%〜3%B.分包的专业工程估算造价的3%〜5%C.分部分项工程费的1%〜3%D.分部分项工程费的3%〜5%参考答案B参考解析总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算,在计算时可参考以下标准1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时,按分包的专业工程估算造价的
1.5%计算;2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配合服务时,根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求,按分包的专业工程估算造价的3犷5%计算;3)招标人自行供应材料的,按招标人供应材料价值的1%计算[单选题]
39.关于投标文件的修改与撤回,下列说法正确的是0A.在规定的投标截止时间前,方可修改与撤回已递交的投标文件B.投标人可以打电话形式通知招标人C.在规定的投标有效期内,投标人可以要求撤销或者修改其投标文件D.投标人可以在投标现场撤回投标文件参考答案A参考解析在规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人在招标文件规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或者修改其投标文件[单选题]
40.一般项目的投标有效期规定为天20〜4040~6060〜9090-120参考答案C参考解析投标有效期的期限可根据项目特点确定,一般项目投标有效期为60~90天投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致[单选题]
41.下列不属于投标报价编制依据的是A.企业定额B.工程量清单C.常规的施工组织设计D.建设工程设计文件及相关资料参考答案C参考解析《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定,投标报价应根据下列依据编制1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与专业工程量计算规范;⑵企业定额;⑶国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据、标准和办法;⑷招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要;⑸建设工程设计文件及相关资料;6施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;⑺与建设项目相关的标准、规范等技术资料;⑻市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;⑼其他的相关资料[单选题]
42.在工程项目投标过程中,关于项目工程量清单中工程量的说法,下列说法不正确的是A.工程量清单中的工程量大小是投标报价最直接的依据B.投标人根据工程量的大小采取合适的施工方法C.投标人可以修改工程量清单中的工程量D.投标人可以针对工程量清单中的工程量错误向招标人提出修改意见参考答案C参考解析复核工程量的目的不是修改工程量清单,即使有误,投标人也不能修改招标工程量清单中的工程量,因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决[单选题]
43.在签订合同前,中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间,向招标人提供履约担保,有关履约担保的规定,下列表述中正确的是A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约保证金的,视为放弃中标,投标保证金予以退还,但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的,应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效参考答案C参考解析A选项,履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式B选项,中标人不能按要求提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还C选项,招标人要求中标人提供履约担保的,招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保D选项,中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效[单选题]
44.中标人在签订合同之前向招标人提供的招标项目履约保证金不得超过合同金额2%5%10%15%参考答案C参考解析履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式,可以选择其中一种作为招标项目的履约担保,履约担保金额最高不得超过中标合同金额的10%0[单选题]
45.下列关于国际竞争性招标的说法,正确的是A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中,应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前,借款人应将评标报告,连同授予合同的建议,送交世界银行审查,征得其同意D.在正式通知授予合同后,业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判参考答案C参考解析本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定A选项,除了总采购通告外,借款人应将具体合同的投标机会及时通知国际社会B选项,评标考虑的因素中,不应把属于资格审查的内容包括进去C选项,在正式授予合同之前,借款人应将评标报告,连同授予合同的建议,送交世界银行审查,征得其同意D选项,在正式通知授予合同后,业主或购货人就须与承包人或供应商进行合同谈判但合同谈判并不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务,因为对投标价格的必要的调整已在评标的过程中确定;双方间的权利义务以及其他有关商务条款,招标文件中都已明确规定[单选题]
46.与施工招标文件内容相比,工程总承包招标文件中包括的最突出的特点是A.投标邀请书B.通用合同条款中的可选条款C.评标办法D.投标文件格式参考答案B参考解析《标准设计施工总承包招标文件》在总结各行各业设计施工总承包共同特点的基础上,将设计、采购、施工等内容进行有机整合,对不同类型的总承包做出了有针对性的规定其中最突出的特点是在通用合同条款中提供了可选择的条款[单选题]
47.当现场签证的工作没有相应的计日工单价时,应当在现场签证报告参考解析如果现场签证的工作没有相应的计日工单价,应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价[单选题]
48.当采用价格指数法调整价格差额时,若得不到现行价格指数的,可采取的方法是A.本期暂不调整B.由承包人和发包人协商后进行调整C.暂用上一次价格指数计算D.估计现行价格指数后予以调整参考答案C参考解析在计算调整差额时得不到现行价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整[单选题]
49.下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定,错误的是OoA.实施招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的,不予调整D.发包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的,不予调整参考答案A参考解析对于实行招标的建设工程,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日;对于不实行招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日[单选题]
50.当采用价格指数法调整价格差额时,现行价格指数的日期通常是指OoA.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天参考答案D参考解析可调因子的现行价格指数,指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数[单选题]
51.采用价格指数调整价格差额,已知承包人应得到的已完成工程量的金额为1000万元,定值权重为30%在可调部分中,人工、钢材、水泥、机具使用费分别占比20%、35%、30%、15%各可调因子的基本价格指数和现行价格指数如下表所示,则需调整的价格差额为万元
313.
349.
3417.
42324.88参考答案B参考解析需调整的价格差额=1000*[30%+20%*70%*105/100+35%*70%*104/103+30%*70%*103/105+15%*70%*110/106-11=
9.34万元[单选题]
52.施工过程中,因发包人原因导致承包人工程返工,对承包人可以要求的补偿,下列描述正确的是0A.仅可以要求工期补偿B.可以要求利润补偿C.与发包人原因导致工程试运行失败时提出的补偿内容相同D.不可要求费用和工期外的补偿参考答案B参考解析本题考查的是索赔
1、因发包人原因导致承包人工程返工可以索赔工期、费用、利润
2、因发包人的原因导致工程试运行失败可以索赔费用和利润[单选题]
53.某工程的预付款为150万元,主要材料和构件的款额占65%人工费占10%其他费用占25%该工程预付款的起扣点为1269万元,则该工程的总承包价款额为万元A.1269B.150013501600参考答案B参考解析本题主要考查预付款及期中支付起扣点的计算公式如下:T=P-M/N得P=1269+150/
0.65=1500万元[单选题]
54.关于合同价款纠纷的解决途径,下列表述中错误的是0A.监理或造价工程师暂定属于合同价款纠纷解决的调解途径B.若监理或造价工程师做出了暂定结果,在暂定结果不实质影响发承包双方当事人履约的前提下,发承包双方应实施该结果,直到其按照双方认可的争议解决办法被改变为止C.若工程造价管理机构做出了解释,除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的认定,或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的外,该认定作为最终结果,对双方均有约束力D.若双方约定争议调解人做出了调解,除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改,或合同已经解除,承包人应继续按照合同实施工程参考答案A参考解析建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有和解、调解、仲裁和诉讼其中和解包括协商和解、监理或造价工程师暂定,故选项A说法错误[单选题]
55.工程预付款是由发包人按照合同约定,在正式开工前由发包人预先支付给承包人的款项,主要用途是()A.成立施工管理现场机构B.用于作为工程款支付担保C.搭建施工所需的临时设施D.购买工程施工所需的材料参考答案D参考解析工程预付款是由发包人按照合同约定,在正式开工前由发包人预先支付给承包人,用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款[单选题]
56.下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是0A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款参考答案D参考解析本题主要考查预付款及期中支付期中支付申请的内容1)累计已完成的合同价款2)累计已实际支付的合同价款3)本周期合计完成的合同价款4)本周期合计应扣减的金额5)本周期实际应支付的合同价款选项ABC正确,属于进度款支付申请内容选项D错误,实际应支付的竣工结算款属于工程竣工结算支付[单选题]
57.关于质量保证金的处理,下列说法错误的是()A.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金B.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的,发包人不得再预留质量保证金C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期参考答案D参考解析本题主要考查质量保证金的处理选项A正确,在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金选项B正确,采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的,发包人不得再预留质量保证金选项C正确,由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计选项D错误,由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期[单选题]
58.国际工程合同条件下,在某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他规定的工程量的变动大于()时,允许对费率加以调整5%7%10%18%参考答案C参考解析当某项工作的工程量变化同时满足下列条件时,对该项工作的估价应当适用新的费率或价格1)该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的10%以上;2)该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的
0.01%;3)工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过1%;4)该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”“固定费用”和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目[单选题]
59.编制大型建设项目竣工财务决算表时,下列属于资金占用的项目是OoA.待冲基建支出B.待处理固定资产损失C.地方财政资金D.未交税金参考答案B参考解析资金占用基本建设支出、货币资金合计、预付及应收款合计、固定资产合计(固定资产原价、固定资产净值、固定资产清理、待处理固定资产损失)[单选题]
60.关于无形资产的计价,以下说法中正确的是A.如果商标权是自创的,一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产,不作为无形资产入账D.专利权的转让价格应按照开发成本估价参考答案B参考解析A选项,如果商标权是自创的,一般不作为无形资产入账B选项,购入的无形资产,按照实际支付的价款计价C选项,企业接受捐赠的无形资产,按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D选项,专利权转让价格不按成本估价,而是按照其所能带来的超额收益计价[多选题]L国际贸易中,CFR交货方式下买方的基本义务有A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装船以后的一切风险C.在需要办理海关手续时,办理进口海关手续D.在合同约定的装运港领受货物E.取得进口许可证或其他官方批准的证件参考答案BCDE参考解析在CFR交货方式下,1卖方的基本义务有自负风险和费用,取得出口许可证或其他官方批准的证件,在需要办理海关手续时,办理货物出口所需的一切海关手续;签订从指定装运港承运货物运往指定目的港的运输合同;在买卖合同规定的时间和港口,将货物装上船并支付至目的港的运费,装船后及时通知买方;负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险;向买方提供通常的运输单据或具有同等效力的电子单证2买方的基本义务有自负风险和费用,取得进口许可证或其他官方批准的证件,在需要办理海关手续时,办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续,并支付有关费用及过境费;负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险,接受卖方提供的有关单据,受领货物,并按合同规定支付货款;支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费.[多选题]
2.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》规定,下列关于施工排水、降水费说法正确的是A.此项费用由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成B.排水、降水的费用中包含管道安装、拆除及场内搬运等费用C.成井费用按照设计图示尺寸以钻孔直径按米计算D.排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按昼夜计算E.成井的费用中包含对接上下井管、焊接、安防、洗井、连接试抽等费用B.建筑安装工程中的措施项目费C.建筑安装工程中的规费D.建筑安装工程中的企业管理费参考答案B参考解析安全文明施工费是指工程项目施工期间,施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成[单选题]
5.工程量清单计价模式所采用的综合单价不含A.管理费B.利润C.规费D.风险费参考答案C参考解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润,以及一定范围的风险费用.[单选题]
6.竣工验收前,对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用属于A.安全文明施工费B.地上、地下设施和建筑物的临时保护设施费C.已完工程及设备保护费D.应予计量的措施项目费参考答案C参考解析已完工程及设备保护费竣工验收前,对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用[单选题]
7.对于暂估价的概念及使用,下列表述中正确的是A.暂估价是因不可避免的价格调整而设立的B.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于可能发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备单价以及专业工程的金额C.材料、工程设备暂估价和专业工程暂估价应只是暂估单价,以方便投标人组价D.投标人应将材料暂估价计入工程量清单综合单价报价中参考答案D参考解析暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额AB选项错为方便合同管理,需要纳入分部分项工程项目清单综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价,以方便投标人组价专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润,不包括规费和税金C选项错,D选项正确参考答案ABDE参考解析施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算,该项费用由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成1成井成井的费用主要包括
①准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位,泥浆制作、固壁,成孔、出渣、清孔等费用;
②对接上、下井管滤管、焊接,安防,下滤料,洗井,连接试抽等费用2排水、降水排水、降水的费用主要包括
①管道安装、拆除,场内搬运等费用;
②抽水、值班、降水设备维修等费用
①成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按〃nT计算;
②排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按〃昼夜〃计算[多选题]
3.下列关于专利及专有技术使用费的说法,正确的有A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列参考答案ABCE参考解析本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用在专利及专有技术使用费计算时应注意以下问题⑴按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列⑵专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据⑶项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算⑷一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算[多选题]
4.工程定额按照定额的编制程序和用途分类为A.劳动消耗定额B.机械消耗定额C.投资估算指标D.施工定额E.预算定额参考答案CDE参考解析按定额的编制程序和用途分类施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标[多选题]
5.下列关于工程量清单计价的作用,描述正确的是A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.加大了业主对投资控制工作量D.业主容易确定工程最终造价E.能真正实现快速报价参考答案ABDE参考解析本题主要考查工程量清单计价的范围和作用工程量清单计价的作用.提供一个平等的竞争条件;.满足市场经济条件下竞争的需要;.有利于提高工程计价效率,能真正实现快速报价;.有利于工程款的拨付和工程价款的最终结算;.有利于业主对投资的控制[多选题]
6.关于确定材料消耗的基本方法,下列表述中正确的是A.现场技术测定法是根据对材料消耗过程的观测,通过完成产品数量和材料消耗量的计算,而确定各种材料消耗定额的一种方法B.实验室试验法主要适用于确定材料损耗量C.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响D.现场统计法可分别确定材料净用量和损耗量E.理论计算法较适合于不易产生损耗,且容易确定废料的材料消耗量的计算参考答案ACE参考解析B选项,实验室试验法,主要用于编制材料净用量定额D选项,现场统计法,比较简单易行,但也有缺陷:一是该方法一般只能确定材料总消耗量,不能确定必须消耗的材料和损失量;二是其准确程度受到统计资料和实际使用材料的影响因而其不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据,只能作为编制定额的辅助性方法使用[多选题]
7.下列费用中属于材料价格中材料运杂费组成内容的有A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费参考答案ABDE参考解析本题考查的是材料单价的组成和确定方法材料运杂费包含外埠中转运输过程中发生的一切费用和过境过桥费用,包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费[多选题]
8.工程计价定额中概算定额的主要作用有A.是控制施工图预算的依据B是建设工程主要材料计划编制的依据C.是对设计项目进行技术经济分析比较的基础资料之一D.是工程结束后,进行竣工决算和评价的依据E.是编制施工定额的依据参考答案ABCD参考解析本题主要考查概算定额及其基价编制概算定额主要作用如下⑴是初步设计阶段编制概算、扩大初步设计阶段编制修正概算的主要依据;⑵是对设计项目进行技术经济分析比较的基础资料之一;⑶是建设工程主要材料计划编制的依据;4是控制施工图预算的依据;⑸是施工企业在准备施工期间编制施工组织总设计或总规划时对生产要素提出需要量计划的依据;6是工程结束后,进行竣工决算和评价的依据[多选题]
9.下列属于工程计价信息特点的是A.专业性B.系统性C.可扩展性D.兼容性E.区域性参考答案ABE参考解析工程计价信息的特点区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性[多选题]
10.在确定项目建设规模时,通常采用的比选方法包括A.最小成本法B.盈亏平衡产量分析法C.政府或行业规定D.生产能力平衡法E.最大收益法参考答案BCD参考解析项目合理建设规模的确定方法包括盈亏平衡产量分析法、平均成本法、生产能力平衡法、政府或行业规定[多选题]
11.下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述,正确的是A.在满足建筑物使用要求前提下,将流通空间减少到最小B.通常情况下建筑周长系数越低,设计越经济C.对于多跨厂房,当跨度不变时,中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小,工程造价将有所提高E.对于工业建筑,采用大跨度、大柱距的平面设计形式,可提高平面利用系数,从而降低工程造价参考答案ABCE参考解析本题主要考查设计阶段影响工程造价的主要因素选项A正确,在满足建筑物使用要求的前提下,应将流通空间减少到最小,这是建筑物经济平面布置的主要目标之一选项B正确,通常情况下建筑周长系数越低,设计越经济选项C正确,对于多跨厂房,当跨度不变时,中跨数目越多越经济,这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少选项D错误,室内外高差过大,则建筑物的工程造价提高;高差过小又影响使用及卫生要求等选项E正确,对于工业建筑,厂房、设备布置紧凑合理,可提高生产能力,采用大跨度、大柱距的平面设计形式,可提高平面利用系数,从而降低工程造价[多选题]
12.下列项目中,属于单位设备及安装工程预算书构成要素的有A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程汇总表D.设备及安装工程取费表E.人工实物量汇总表参考答案BD参考解析本题考查的是施工图预算的编制单位设备及安装工程预算书由设备及安装工程预算表和设备及安装工程取费表构成[多选题]
13.关于最高投标限价的编制,下列说法中正确的是0A.非国有资金投资的建筑工程招标的,可设有最高投标限价或招标标底B.最高投标限价中的暂估价中的材料单价,应参考市场价格估算C.招标人应当在招标文件中公布最高投标限价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金D.最高投标限价中的总承包服务费,当招标人自行供应材料的,按招标人供应材料价值的
1.5%计算E.最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于±3%时,应责成招标人改正参考答案ACE参考解析选项A国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有最高投标限价;非国有资金投资的建筑工程招标的,可以设有最高投标限价或者招标标底选项B暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算,工程造价信息未发布的材料单价,其单价参考市场价格估算;暂估价中的专业工程暂估价应分不同专业,按有关计价规定估算选项C招标人应当在招标文件中公布最高投标限价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金选项D招标人自行供应材料的,总承包服务费按招标人供应材料价值的1%计舁选项E当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于±3%时,应责成招标人改正[多选题]
14.关于联合体投标的限制性规定,下列表述中正确的是A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效C.资格预审后联合体增减、更换成员的,应征得招标人同意D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级E.联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金参考答案ABDE参考解析A选项,联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B选项,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效C选项,资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效D选项,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级E选项,联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金[多选题]
15.评标委员会完成评标后提交的评估报告包括的内容有A.基本情况和数据表B.开标记录C.否决投标情况说明D.评标标准E.承发包合同条款参考答案ABCD参考解析本题主要考查中标人的确定评标报告应当如实记载以下内容⑴基本情况和数据表;⑵评标委员会成员名单;⑶开标记录;⑷符合要求的投标一览表;⑸否决投标情况说明;⑹评标标准、评标方法或者评标因素一览表;⑺经评审的价格或者评分比较一览表;⑻经评审的投标人排序;⑼推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;10澄清、说明、补正事项纪要[多选题]
16.对于暂估价引起的合同价款调整,下列表述中正确的是A.暂估价材料不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款B.暂估价材料属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商依法确定中标价格后,以此为依据取代暂估价,调整合同价款C.暂估价专业工程不属于依法必须招标的,按照工程变更事件的合同价款调整方法,确定专业工程价款,以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款D.暂估价专业工程依法必须招标的,承包人不参加投标的专业工程,由承包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人另行支付E.暂估价专业工程依法必须招标的,承包人参加投标的专业工程,由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由承包人承担参考答案ABC参考解析DE选项,1)除合同另有约定外,承包人不参加投标的专业工程,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中2)承包人参加投标的专业工程,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人承担同等条件下,应优先选择承包人中标[多选题]
17.当已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,承包人提出变更工程项目单价的依据包括()A.报价浮动率B.变更工程资料C.现场签证报告D.计量规则E.通过市场调查等取得的有合法依据的市场价格参考答案BDE参考解析已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价,报发包人确认后调整[多选题]
18.对实行工程量清单计价的工程,由于物价波动而引起价格调整,可采用的计算方法有()A.采用价格指数调整价格差额B.采用价格增长率调整价格C.按合同规定调整价格D.采用造价信息调整价格E.采用造价软件调整价格参考答案AD参考解析因物价波动引起的合同价款调整方法有两种:一种是采用价格指数调整价格差额,另一种是采用造价信息调整价格差额[多选题]
19.根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列因不可抗力而发生的费用或损失中,应由发包人承担的有0A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用参考答案BCE参考解析施工合同没有约定或者约定不明的,应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定的下列原则进行分担1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担,[多选题]
20.采用计日工计价的任何一项变更工作,实施过程中,每天提交以下资料和有关凭证报送监理人审批的是()A.工作名称、内容和数量B.投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时C.投入该工作的材料名称、类别和数量D.进度款申请单E.投入该工作施工设备的型号、台数和耗用台时参考答案ABCE参考解析采用计日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核⑴工作名称、内容和数量;⑵投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;⑶投入该工作的材料名称、类别和数量;
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;⑸发包人要求提交的其他资料和凭证[单选题]
8.下列费用中不属于技术服务费的是A.特殊设备安全监督检验费B.专利及专有技术使用费C.监造费D.设计评审费参考答案B参考解析技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费及其他咨询费[单选题]
9.下列关于建设单位管理费的计算,正确的是A.建设单位管理费二工程费用*建设单位管理费率B.建设单位管理费二建设投资*建设单位管理费率C.建设单位管理费二建设工程其他费用*建设单位管理费率D.建设单位管理费二工程费用+建设工程其他费用*建设单位管理费率参考答案A参考解析本题主要考查建设单位管理费建设单位管理费按照工程费用之和包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用乘以建设单位管理费费率计算建设单位管理费二工程费用*建设单位管理费费率,选项A正确[单选题]
10.关于建设期计列的生产经营费,下列说法错误的是A.软件费属于专利及专有技术使用费B.联合试运转费是对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出C.招募生产工人费属于生产准备费D.新建项目按设计定员为基数计算生产准备费参考答案C参考解析本题主要考查建设期计列的生产经营费选项A正确,软件费属于专利及专有技术使用费选项B正确,联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目,在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求,对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出选项C错误,招募生产工人费属于建设单位管理费,不属于生产准备费选项D正确,新建项目按设计定员为基数计算生产准备费[单选题]
11.计算价差预备费时,若政府部门未规定年涨价率,则应由确定A.可行性研究人员预测B.设计人员预测C.行业主管部门D.工程造价管理部门参考答案A参考解析年涨价率,政府部门有规定的按规定执行,没有规定的由可行性研究人员预测[单选题]
12.已知某建设项目设备购置费为5000万元,建筑安装工程费3000万元,工程建设其他费用1000万元,已知基本预备费率为10%项目建设前期年限为2年,建设期为4年,各年投资计划额为第一年完成投资20%第二年完成投资30%第三年完成投资35%第四年完成投资15%已知年均投资价格上涨率为5%则该建设项目建设期第三年的价差预备费为万元
256.
86457.
08553.
05850.74参考答案D参考解析基本预备费二3000+5000+1000*10%=900万元,静态投资二3000+5000+1000+900=9900万元,第三年完成投资=35%*9900=3465万元,第三年价差预备费二3465*[1+5%21+5%尸51+5%尸-1]=
850.74万元[单选题]
13.某新建项目建设期为3年,建设期内贷款分年度均衡发放,第一年贷款600万元,第二年贷款400万元,第三年贷款200万元,年利率10%建设期内利息当年支付,则建设期第三年贷款利息为万元
110.
0120.
0121.
3234.3参考答案A参考解析建设期第三年贷款利息为600+400+200X1/2X1O%=110万元[单选题]
14.工程量清单计价中,编制投标报价和最高投标限价时共同依据资料是A.企业定额B.常规的施工组织和施工技术方案C.工程计价信息和工程特点D.投标人拟定的施工组织设计方案参考答案C参考解析最高投标限价依据统一的计价依据、标准和办法;工程计价信息等;工程特点等工程资料;常规的施工组织和施工技术方案等投标报价依据企业定额;统一的计价依据、标准和办法;工程计价信息等;工程特点等工程资料;拟定的施工组织和施工技术方案[单选题]
15.在以下各项中,需要由招标人在工程量清单中提供金额的是A.总承包服务费B.社会保险费C.暂列金额D.计日工参考答案C参考解析暂列金额表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将暂列金额计入投标总价中[单选题]
16.下列施工过程的分类中,不属于按照施工过程组织上的复杂程度进行分类的是A.工艺过程B.工序过程C.工作过程D.综合工作过程参考答案A参考解析1根据施工过程组织上的复杂程度,施工过程可以分解为工序、工作过程和综合工作过程O2按劳动者、劳动工具、劳动对象所处位置和变化分类,施工过程可分为工艺过程、搬运过程和检验过程[单选题]
17.根据计时观察法获知,人工挖基坑二类土的有关数据如下基本工作时间200分钟,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为5%准备与结束等规范时间占工作日时间百分比为23%则挖该基坑1府的定额时间为分钟
256.
0258.
9273.
4277.8参考答案C参考解析工序作业时间二200/1-5%=2考.5分钟定额时间=
210.53/1-23%=
273.4分钟[单选题]
18.测定和编制定额时,需对施工过程进行分解和工序相比,工作过程独有的特征是A.人员编制不变B.劳动工具不变C.工作地点不变D.劳动工具可变参考答案D参考解析本题考查的是施工过程及其分类工序的主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化工作过程的特点是劳动者和劳动对象不发生变化,而使用的劳动工具可以变换[单选题]
19.对于下列不同的施工机械,其安拆费及场外运费应计入台班单价的是A.安拆简单、移动不需要起重及运输机械的轻型施工机械B.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械C.安拆复杂、移动不需要起重及运输机械的重型施工机械D.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械参考答案B参考解析安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械,其安拆费及场外运费计入台班单价[单选题]
20.砌筑lOni砖墙需基本用工20个工日,辅助用工为5个工日,超运距用工需2个工日,人工幅度差系数为10%则预算定额人工工日消耗量为工日/10m3o
27.
729.
029.
229.7参考答案D参考解析本题考查的是预算定额及其基价编制人工工日消耗量包括基本用工和其他用工两部分组成基本用工二20;人工幅度差二基本用工+辅助用工+超运距用工义人工幅度差系数=20+5+2X10%=
2.7预算定额人工工日消耗量=20+5+2+
2.7=
29.7工日/1Om3o[单选题]
21.工程计价信息需要经过不断收集和补充新的内容,并进行信息更新,及时反映工程造价的动态变化,这是工程计价信息的A.多样性B.专业性C.系统性D.动态性参考答案D参考解析本题主要考查工程计价信息及其主要内容动态性工程计价信息需要经常不断地收集和补充新的内容,进行信息更新,真实反映工程造价的动态变化[单选题]
22.工程造价指数中,能够反映各类工程的人工费、材料费、施工机具使用费报告期价格对基期价格的变化程度的指标是A.人料机市场价格指数B.单项工程造价指数C.单位工程造价指数D.建设工程造价综合指数参考答案A参考解析本题主要考查工程造价指数及其编制人材机市场价格指数这其中包括了反映各类工程的人工费、材料费、施工机具使用费报告期价格对基期价格的变化程度的指标[单选题]
23.不属于单项工程造价指数的是()A.建筑安装工程造价指数B.通用安装工程价格指数C.矿山工程价格指数D.工程建设其他费用指数参考答案D参考解析本题主要考查工程造价指数及其编制选项ABC正确,单项工程造价指数也可划分为房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程和爆破工程等选项D错误,工程建设其他费用指数不属于单项工程造价指数[单选题]
24.下列关于选择建设地点(厂址)的要求,说法错误的是()A.建在农村耕地多的地方B.交通运输条件和水电供应条件好的地方C.减少拆迁移民数量D.有利于厂区合理布置和安全运行参考答案A参考解析选择建设地点(厂址)的要求1)节约土地,少占耕地,降低土地补偿费用;2)减少拆迁移民数量;3)应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段;4)要有利于厂区合理布置和安全运行;5)应尽量靠近交通运输条件和水电供应条件好的地方;6)应尽量减少对环境的污染[单选题]
25.某地2017年拟建一年产30万吨化工产品的项目,建设期两年根据调查,该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元生产能力指数为
0.8若2010年至2017年工程造价平均每年递增10%垩计建设期两年内每年工程造价平均递增8%则该拟建项目的静态投资为()亿)Lo
4.
394.
694.
115.12参考答案B参考解析拟建项目的静态投资=1*30/10°8*1+10%7=
4.69亿元[单选题]
26.在可行性研究阶段采用指标估算法进行建筑工程费用估算时,适合用于矿山井巷开拓、露天剥离工程、坝体堆砌等建筑工程的单位是A.mB.延长米C.座Dloom断面参考答案B参考解析矿山井巷开拓、露天剥离工程、坝体堆砌等,分别以“■,,“延长米”为单位[单选题]
27.采用生产能力指数法估算静态投资时,若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在
0.5〜
2.0之间时,生产能力指数x取值近似为
0.3~
0.
50.6-
0.
70.8-
0.
91.0参考答案D参考解析若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在
0.5〜
2.0之间时,生产能力指数x取值近似为1[单选题]
28.设计概算中能够作为评价和选择设计方案的依据是A.静态投资B.动态投资C.项目总投资D.流动资金参考答案A参考解析设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次静态投资作为评价和选择设计方案的依据;动态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额[单选题]
29.民用建筑设计中,下列关于流通空间说法不正确的是A.在满足建筑物使用要求的前提下,应将流通空间减少到最小B.门厅、走廊、过道、楼梯以及电梯井的流通空间的设施不是为了获利C.需要相当多的采光、采暖、装饰、清扫等方面的费用D.流通空间的设置可以不影响工程造价参考答案D参考解析建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括平面形状、流通空间、空间组合、建筑物的体积与面积、建筑结构、柱网布置流通空间在满足建筑物使用要求的前提下,应将流通空间减少到最小,这是建筑物经济平面布置的主要目标之一因为门厅、走廊、过道、楼梯以及电梯井的流通空间都不能为了获利目的而加以使用,但是却需要相当多的采光、采暖、装饰、清扫等方面的费用[单选题]
30.常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品安装工程概算的是OoA.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法参考答案c参熹军析:设备价值百分比法,又称为安装设备百分比法当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,安装费可按占设备费的百分比计算该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品[单选题]
31.在用概算定额法编制设计概算时,确定了各分部分项工程费后,紧接着的工作步骤是()A.计算措施项目人材机费B.计算措施项目费C.计算间接费、利润和税金D.计算汇总单位工程概算造价参考答案B参考解析概算定额法编制设计概算的步骤如下1)收集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法;2)按照概算定额子目,列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量;3)确定各分部分项工程费;4)计算措施项目费;5)计算汇总单位工程概算造价;6)编写概算编制说明[单选题]
32.采用二级预算编制形式的工程预算文件不包括的内容是()A.编制说明B.总预算表C.综合预算表D.单位工程预算表参考答案C参考解析采用三级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明,总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容采用二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明,可谓闪不人工钢材水泥机U使用费整本价格指数100103105106现行价格指数I0S104103110。