还剩102页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑工程施合同建筑工程施合同发包方(甲方)承包方(乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议第一条工程概况工程名称
1.2工程地点
1.3承包范围
1.4承包方式工期本工程自年月日开工,于年月日竣工
1.6工程质量合格合同价款(人民币大写)第二条甲方工作开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜施工单位(以下简称甲方)承包单位(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行
一、总则
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(
1.5c厚),屋面防水工程采用〃聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)
二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式
三、工程造价厨卫间聚合物防水每平米元;屋面聚氨酯防水每平米元结算时按实际面积结算
四、质量标准乙方应确保公司生产基地楼防水工程达到优良标准,严格参照有关标准及甲方要求施工,涂膜工按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用已竣工工程在未正式交付甲方之前,应负责工程成品保护工作负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定10工程验收蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收,验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工工验收程具备竣工验收条件的,乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸甲方应在收到报告后7日内组织验收,并在验收后28日内书面通知乙方同意或提出修改意见,双方根据修改工程量的多少约定修改期限乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用方逾期未组织验收或提出修改意见的,视为工程合格同意验收,应办理竣工结算手续工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后达到竣工验收标准的,竣工日期为修改后提请甲方验收的日期竣工日期也视为保修起始日期程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,甲方不得使用;如甲方强行使用则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担特殊原因部分工程暂时不能竣工的,双方可签订甩项竣工协议处理工结算竣工报告经甲方同意后,乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认,按合同约定向乙方支付工程尾款,同时甲、乙双方办理工程交接手续甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的,应承担乙方相应的保管费和利息损失11违约责任甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款%的违约金113由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的%支付违约金由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好Q合同已无法履行2甲、乙方协议停止施工3调解要求停止施工4仲裁要求停止施工5法院要求停止施工12其他有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件13不可抗力因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明14争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决Q)依法向人民法院提请诉讼
(2)提交仲裁委员会仲裁15合同的生效本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效16本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;副本份,甲方份乙方份17补充约定甲方(签章)乙方(签章)住所住所法定代表人法定代表人联系电话联系电话委托代理人委托代理人联系电话联系电话开户银行开户银行账号账号签订时间签订时间建筑工程施合同篇16—以下简称业主与以下简称监理单位经过双方协商一致,签订本合同.业主委托监理单位监理的工程以下简称本工程〃概况如下工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义.下列文件均为本合同的组成部分1监理委托函或中标函;2工程建设监理合同标准条件;3工程建设监理合同专用条件;4在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务5业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金支付方式见工程建设监理合同的专用条件本合同的监理业务自一年—月一日开始实施,至一年—月—日完成本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份副本一份,各执一份业主(签章)监理单位(签章)―法定代表人(签章)法定代表人(签章)―地址地址开户银行开户银行账号账号邮编由B编电话电话年_月_日签于一一年一月—日签于一建筑工程施合同篇17甲方乙方根据安全第一,预防为主’的方针,为关心、爰护施工人员的安全着想,使安全第一,生产必须安全真正有效地落实到实处,经甲乙双方协商一致,特签订此安全协议书
一、乙方进场施工前,必须对施工现场进行细致的安全检查,查看外墙脚手架搭设是否安全、完备,查看脚手架扣件是否牢固、有无松动,若达不到安全施工要求,必须上报甲方及土建方,经整改达到安全施工条件后方可进场
二、甲方向乙方提供施工用脚手架以及竹排,但竹排的质量检查由乙方负责,乙方不得在本工程使用质量不合格、老化、腐烂的竹排并承担竹排检查不力造成的安全责任及有关的一切经济损失
三、乙方施工作业时必须佩带安全帽、安全带(安全帽、安全带由乙方自备),承担因不戴安全帽、不系安全带造成的安全责任及与之有关的一切经济损失
四、施工过程中,乙方应服从现场业主、甲方、监理公司的安全监督、检查和管理,并认真听取各方对乙方安全措施提出合理化建议和意见,及时补救和更正不符安全要求的操作,乙方承担不服从现场安全管理、不按安全操作规程施工所造成的安全责任及与之有关的一切经济损失
五、乙方负责甄别雇请的施工人员身份,不得雇佣童工、刑事犯罪人员以及不适合外墙施工作业的人员,负责监督雇请的施工人员不得带家属和小孩进入施工现场,所有施工人员作业前禁止饮酒,施工现场及作业时禁止嬉戏打闹,禁止使用、移动与施工无关的机械设备及标志牌乙方承担上述甄别不力监督不到位所造成的一切后果,承担与之有关的一切安全责任和经济损失
六、乙方及其施工人员因触犯法律法规或违反《武汉市治安管理处罚条例》的,以及在施工现场以外发生的事故(事件),其责任自负,与甲方无关
七、本安全施工责任书,甲、乙双方一经签字则具有法律效律
八、本安全施工责任书壹式两份,甲乙双方各执壹份未尽事宜,甲乙双方可增设补充协议甲方(盖章)乙方(盖章)签订时间:建筑工程施合同篇18发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称催化料车间4号库工程地点皇马工业园一区工程内容土建及钢结构、不包括地坪、水电群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号资金来源自筹
二、工程承包范围承包范围包工包料
三、合同工期开工日期20xx年11月1日竣工日期20xx年4月30日合同工期总日历天数180天
四、质量标准工程质量标准合格
五、合同价款金额(大写)壹佰零柒零伍拾肆元(人民币)$:1070054元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括L本合同协议书.中标通知书.投标书及其附件.本合同专用条款.本合同通用条款.标准、规范及有关技术文件.图纸.工程量清单.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间20xx年10月26日合同订立地点新隆市场C区58号程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求
五、双方责任
1、甲方责任1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延3配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等4甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改
2、乙方责任1听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送检验合格后使用2配合—公司基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延3应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚本合同双方约定鉴字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人年月日
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修年
六、付款方式本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效未尽事宜,双方共同协商解决甲方乙方建筑工程施合同篇4发包人(甲方)地址法定代表人联系电话承包人(乙方)身份证号联系电话依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同甲方将位于市内,所建筑的厂房发包给乙方承包厂房散水乙方必须严格按施工要求施工乙方对安全及文明施工实行全面承担,包工包料,乙方为安全施工、文明施工第一责任人开工日期年月日,竣工日期年月日第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款第4条甲方开工前提供具备开工条件的施工场地,需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿第5条乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行,而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担第6条施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用第7条工程款支付(两次性支付)
7.1第一次付款年月日前,付给人工费)-3JLo第二次付款年月日前,甲方一次性支付全部工程款(以收据为凭)
7.2若甲方到期未给付工程款,承担违约责任违约金为万兀第8条本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份自双方在合同上签字或盖章之日起生效甲方乙方法人代表责任人年月日年月日建筑工程施合同篇5发包单位(以下简称甲方)承包单位(以下简称乙方)通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价,同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点第二条工程承包范围及内容地下室底板,地下室侧墙,转换层顶板第三条承包方式包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式第四条防水材料和工程单价
1、所使用的防水材料为防水材料
2、地下室底板防水采用
3、地下室侧墙防水采用每平方米
4、地下室顶板防水采用每平方米本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用,不再读取其它任何费率第五条工程计量按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算,其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证,刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算每米根据现场实际情况确定价格元(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)第六条合同工期工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准第七条付款方式本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约),于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户;本工程无预付款,按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款,乙方完成甲方前期指定的工作,待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%±
0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%留5%作为保质金,一年内退还5%保证金中的3%其余2%两年内退还到乙方指定银行账号第八条质量标准乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用如发现使用假冒产品或偷工减料,甲方有效拒付工程款项,并且甲方有权索赔乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准,必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,按国家GB5028-20--、GB5027---20--验收规范的要求验收,并接受甲方和质监部门的监督达到设计厚度等质量要求,确保工程质量为一次性合格质量达不到验收标准时,甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责,乙方根据验收规范,应无条件整改到位”方水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理,直到不渗水为止,费用由乙方负责,返工整改不得影响整体工程进度第九条甲方驻工地代表甲方委派为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务有关甲方的指令、通知,以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达乙方委派为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权利,发行合同约定的义务乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效,并视其为乙方意见的有效表达第十条双方责任与义务
1、甲方责任1应提前15天提出施工计划,督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延⑶配合乙方施工,协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点,其费用乙方负责4协调与其他施工单位的矛盾5甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改返工6工程验收后,对防水层成品,甲方应督促施工单位保护成品,谁破坏谁负责防水工程完工后乙方必须提出收申请,经监理审核后报甲方,向部门申请,质监同意后,乙方三天内组织验收,验收合格后15天内就按合同付款,如不按期付款,四方应承担乙方的所有经济损失
2、乙方责任1按甲方的施工要求,作详细的施工方案,报甲方监理审核,听候甲方通知,及时组织防水材料进场,及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料,由甲方现场负责人抽检合格后方可使用2乙方应文明安全施工,施工中所有工伤事故乙方自理,甲方概不负责3乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工,对施工所有的设备必须符合安全生产要求4配合工程的整体施工进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延5应遵守施工现场的各项规章制度,不得有违规行为,否则接受甲方各规章制度制定的处罚6应严格按防水工程标准规范竣工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年
2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命我为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方壹份
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,可协助乙方到有关部门办理相应审批手续
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并由乙方承担相应费用第三条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算,完善竣工图纸等遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线做好施工现场保卫和垃圾消防等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线7在保修期内,由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,若非正常情况人为破坏,私自改动防水层、自然灾害等下漏水乙方不予以承担责任第十一条违约责任甲方在未经乙方同意,不得单方面对本工程项目进行再次转包,如发生此情况,属违约,乙方一经发现,由此造成直接经济损失均由甲方承担工程质量达不到验收标准的部分,乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复,直到符合验收标准为止,其费用与工期造成的损失由乙方承担工程延误或施工质量达不到规范要求,而乙方义无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方应赔偿由此造成直接经济损失第十二条其他条款
1、根据双方附属工程总承包合同,乙方有权进行分包、转包,甲方无权就此终止合同并索赔
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等的法律效力
3、本合同执行中若有争议,先协商解决,如协商无效向人民法院诉讼解决
4、本合同的有效期,自签约日起至工程保修期满为合同有效期,逾期自然失效
5、乙方在与分包方履行合同的过程中,如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时,甲方应与乙方共同处理相关事宜
6、本合同价款现金支付或转账支付,乙方指定付款帐号为户名建筑工程施合同篇6发包方(以下简称甲方)内蒙古一县一能源有限公司承包方(以下简称乙方)根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称一县一能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程
2、工程地址商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司
3、工程范围及标准,30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号C25厂房是C
254、承包方式乙方包工包料施工,甲方负责水电
5、工程期限本工程自期天
二、验收标准本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求
三、合同价款及工人工资预付款
1、本合同工程单价为人民币写)单价为税后价
2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%3本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计),乙方保证及时足额支付工人工资,如未能按时足额支付工人工资甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元
四、双方的权利和义务
1、乙方保证有建设本工程的资质要求
2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设
3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工
4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准
5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任
6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担
7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督
8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽否则视为该隐蔽工程不合格
9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金待本工程一年后无质量问题,全额给付
10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修
11.平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除
五、违约责任
1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责
2、如乙方未按合同所约定的工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担
3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁
4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效本合同一式两份,双份各执一份甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)一年-月一日一年-月一日建筑工程施合同篇7甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,本着平等、自愿、公平、公正的原则,经甲、乙双方共同协商一致,甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工,特订立本合同如下
一、工程名称
二、工程地点
三、承包工程内容除本工程所需的商碎及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外,其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工(但甲方采购的商硅及钢材质量由甲方负责)
四、工程造价本工程建筑面积共计平方米单价元,工程总造价
五、付款方式甲方按工程进度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款,余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后再经甲方验收合格后,(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清,保修期满后,退还质保金
六、甲、乙双方的权利和义务甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作本工程在施工合同签订后,本工程的工伤保险由乙方自行购买,在施工期间,乙方必须做到安全文明施工,如出现任何安全事故,一切后果由乙方承担在施工期间,甲方必须保证工程款的按时支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及损失,由甲方承担
七、合同工期有效天气为能超出陆个月,如在超期陆个月后再超期,每超期一天,甲方惩罚乙方壹仟元人民币,以此类推
八、保修责任按国家规定执行,在保修期内,乙方在接到甲方通知后24小时内,必须派人到场维修,否则甲方有权自行维修,所产生的费用从乙方保修金中扣除,不足部分由乙方补足
九、未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份甲方乙方年月日建筑工程施合同篇8发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方经甲乙双方共同协商,甲方同意将下列工作承包给乙方完成,为了更好地完成此工作,双方同意签定此合同合同条款及内容如下
一、工作内容与劳动报酬1地下负二层砌水沟、地面砌砖坎分格人工费单价元/米水沟按双边计算2地下室负二层地面30cm厚找平混凝土浇筑,要求浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工费单价一元/立方米3地下室负二层地面10cm厚找平混凝土浇筑,要求人工浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工费单价一元/平方米4水沟抹灰,要求水沟底最溥处厚度5cm按1%坡度找坡,表面用水泥粉压光,水沟口要抹成放盖板的子口,水沟口要平直光滑人工费单价元/米5集水坑抹灰,口部做法与水沟口一样,人工费单价一元/个6不浇混凝土的人防门口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面人工费单价元/平方米7水沟盖板铺设及刷黑色油漆人工费单价元/块8墙脚水泥砂踢脚线抹灰要求线口离地12cm厚度9mm表面水泥粉压光人工费单价元/米
二、施工质量标准及承包责任要求Q以上单价包括施工工艺上必须进行的水平线弹设,混凝土厚度定点的费用,以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用2以上单价包括商品混凝土施工的输送泵管接拆及清洗用工3乙方必须在此单价内承担地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火门框脚及其它一切地面手尾修补4地面水泥砂施工技术及质量必须符合以下要求:
1、根据水沟位置,分设地面找坡方向,然后定出地面标高灰饼灰饼间距2米设置一个
2、地面做4cm高分水坡面,水沟完成面宽度20cm坡向集水坑不得有积水
3、浇碎要分段浇筑,每段均按同一个方向浇筑,使得混凝土能同一个方向先后凝固,方便面层找平表面找平时,有积水的地方要吸光表面水,然后补充砂浆,用铝合金方刮平避免积水的地面凝
4、待混凝土开始凝固可以站稳人脚时,即对混凝土表面进行打磨,洒水泥粉,固后起皮
5、完成地面不得有积水,不得起皮,表面平整度允许偏差5mm0地面墙脚必然后再压光须平整,且不能污染墙面5如地面完成后有大片的积水或地面起皮或地面起砂眼面,则按每个位置处罚100元
三、施工进度要求及工资发放方式乙方按甲方要求从地面定点开始,20天内完成本合同的1至5项内容,⑹至7均数项何时完成则何时才能进行工程量结算如乙方无法按甲方要求进行施工,甲方则有权终止施工合同由于该合同工程施工期较短,人工费结算一次性完成,在整个地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天内结算人工费乙方当施工完成每项工作内容时,应及时通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收,验收合格才有资格进行结算如上述验收人员发现施工质量不合格,项目部会发出质量整改通知给乙方乙方应及时对质量毛病进整改,整改完毕后再通知主管施工员及项目部质量检查小组验收,验收合格经得上述有关人员签名确认才给予结算工程量计算方法按实际地面的可见面积计算地面+高低差面,浇碎地面按30CM硅地面的实际计算量
四、甲乙双方责任及施工条件1甲方提供施工场地及施工材料2甲方提供混凝土输送泵、混凝土磨面机、砂浆搅拌机、运输手推斗车3甲方提供施工照明所需的电灯及地拖线该用品属于借用,完工后乙方必须按数归还,否则按价赔偿4甲方提供踢脚线施工用的9厘木板压条5甲方提供工人的住宿场地、生活用水及照明用电6甲方负责给乙方施工工人购买工伤保险保险范围由保险公司指定,如超出保险范围由乙方自负,与甲方无关7甲方指定地方给乙方自行做饭,乙方炊事员、炊具及柴火煤气自理8乙方必须自带施工用的小型工具如铁铲、灰桶、铝合金方、灰刀、灰板、灰抹子等9乙方按工程施工规范及技术交底进行施工,做到工完场清,节约使用材料
五、安全文明施工管理有关规定⑴凡进入本工地施工的人员须持有身份证或深圳市劳务工暂住证凡属三无人员及国家通缉犯均不准进入本工地务工一经查获,送公安部门处理
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上一周内累计计算,工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量及验收规范》GB50210-20xx、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88-88等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延2乙方所有工人不准带家属进住工地进场的工人必须领用安全帽及工作卡,由乙方负责人到工地办公室统一办理其中安全帽10元工作卡5元,共15元作为押金,在乙方人工费中扣押,在乙方人员退场时归还领用物品时统一退回押金如领用物品损坏,则按价赔偿3乙方进场人员必须经过项目部安全教育才能上岗工作施工时必须遵守甲方的安全管理如有违反安全操作规程且不听指挥的,每次给予50元的罚款严重者给予停工退场处理4不能让砂浆硬结在地面上、斗车上及搅拌机内一经发现,每次给予乙方500元的处罚5乙方所有人员必须遵守《工地管理条例合约》如有违反,按条例规定处罚
六、合同生效与终止本合同自甲乙双方签字或盖章后生效乙方完成该项工作结清帐款后合同自动失效
七、合同份数本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力
八、合同争议1甲乙双方若因故不能履行合同,应征得对方的同意,并赔偿另一方的损失,损失大小由双方协商解决若甲方有足够证据认证乙方无能力完成本合同任务,可随时取消乙方施工资格,并按本合同第三条结算乙方人工费2本合同解释权在甲方,乙方需详细阅读以上各条款,一经签字即视为认可因甲方乙方代表签名代表签名电话电话签订日期20年—月—日建筑工程施合同篇9甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守第一条工程概况1厂房A—5层,总高度
24.15M建筑层水平投影面积
15160.6m2;2厂房B—5层,总高度
24.15M建筑层水平投影面积
8851.82m2;3旧宿舍在原有楼层上加二层;暂定厂房A、B宿舍加层建筑层水平投影面积约25000m2合总价2100万,(每平方米以850元计价如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000nf的面积按每平方米850元计价工程名称东莞市佳达包装材料有限公司建设工程工程项目厂房A、B、宿舍加层(不包括原有宿舍装修)工程地点东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园开工期限自开工日起300个晴天,不包括节假日,工程在期限内未能完工,如未超出一个月不奖不罚第二条付款方式
1、厂房A、B、宿舍加层,甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户,余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方,每月15日前至少支付138800元)0乙方指定账户,开户名邓康强,开户行东莞农村商业银行凤岗支行,账户
2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期,其中窗框工程50万元,窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完,按进度比例付款乙方(即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元,厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元)第三条建筑材料标准
1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚
2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石,楼面分格原色水泥金刚砂
3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500_500陶瓷地砖
4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖
5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆铺贴每平方米100元以内的大理石决料
6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600—600的地板砖割成5块,120MM长条砖粘贴
7、厂房A、B卫生间墙面用250_400每块约
1.5元的瓷片粘贴
2.2M高,加层宿舍卫生间粘贴至板底
8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子
9、厂房A、B、宿舍加层所有天栅底梁柱面不可抹灰,只用刮腻子
10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰,面粘贴每平方米16元的纸皮砖
11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚
1.0的不锈钢材料制安
12、厂房卫生间门用铝材料制安
13、铝窗用雄业牌白铝白玻,玻璃5MM材料制安
14、层面防水按二布三油铺贴第四条其他事项
1、甲方责任
1、天然基础检测费由甲方支付
2、10万元以上的城建押金由甲方支付
3、城建基础设施费,建筑监督部门放线费由甲方支付
4、静压桩检测费由甲方支付
2、乙方责任
1、10万元以下城建押金由乙方支付
2、工程公司管理费、建筑工程税金,工人社保,费用,工地工程用水用电费由乙方支付
3、静压桩工程费由乙方支付
4、乙方包括厂房A、B化粪池建造,楼层内排污、排水安装,但是不包厂区内排污、排水管道及设施,不包防雷设施工程,不包水电安装工程
5、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕,由乙方负责补修及费用,但甲方不可扣减工程款第五条违约责任
1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工,甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算
2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款,若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金
3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务,视为违约,守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者要求继续履行合同第六条争议解决本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,有权依法向人民法院起诉第七条未尽事宜工程建设过程中,发生的不可预算的其他事项,由甲乙双方协商另签补充协议,补充协议与本合同具有同等效力本合同经双方认可,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,自签订之日起发生法律效力甲方乙方日期建筑工程施合同篇10根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议
一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)
二、该土地位于,四至为东至,南至,西至,北至,使用年限为50年甲方对该土地享有所有权和使用权
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权
五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本
(一)该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报
(二)该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的12月30日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的12月30日前一次性全额支付,所有款项在20xx年12月30日前付清
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任
十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任
十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本
十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的20%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行
十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担
十六、本合同的签订地在济宁市市中区,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效甲方某市开发区管委会(盖章,法人签字)乙方某公司(盖章,法人签字)由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失第9条、奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价采用第⑴固定价格2固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括内容3可调价格按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料15天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意并在60天内,结清尾款第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到场凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担甲方未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第10条、争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)第11条、其它约定第12条、附则本工程需要进行保修或保险时,应另订协议本合同正本两份,双方各执一份副本份,甲方执份,乙方执份本合同履行完成后自动终止
12.4附件Q施工图纸或作法说明⑵工程项目一览表3工程预算书4甲方提供货物清单5会议纪要6设计变更7其他甲方盖章乙方盖章:法定代表人法定代表人:代理人代理人:单位地址单位地址:电话电话:传真传真:邮码邮码:开户银行开户银行:户名户名帐号帐号年月日年月日建筑工程施合同篇11发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》,经甲乙双商定,甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方具体承包内容如下
一、工程概况工程名称原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程工程地点原阳县城关镇振华学校院内工程内容土建、安装
二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期承包范围图纸包括的土建、安装内容,其中图纸中保温工程不包括质量标准合格合同价款单平方造价为850元每平方米本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用工期4个月(120天)
二、合同履行条款甲方责任与义务:
1、开工前施工现场具备三通一平条件,并提供地质及地下管线资料
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题,均由甲方承担并承担相应责任
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知
5、施工期间一切外因干扰,均由甲方承担谐调责任,严重影响工程施工,造成损失的由甲方给予乙方相应补尝
6、按合同约定及时拔付工程款乙方责任与义务
1、开工后积极组织人员,机械设备进场
2、配备合格施工、技术、管理人员
3、严格控制施工质量,所用一切建筑材料禁用伪劣产品,必须经监理检查方可使用
4、确保按合同工期完成施工任务
5、施工期间,安全第一因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任
四、工程款(进度款)支付按形象进度支付,合同签订后,机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束,支付总工程款的15%;二层主体结束,支付总款的15%;三层主体结束,支付总款的10%;四层主体结束支付总款的10%;粉刷结束,支付总款的10%;门窗安装结束,付总款的5%;余款工程后1年内一次付清
五、工程变更,变更增加费用,由甲方出资另行增加
六、其它未尽事宜,双方协商解决以上合同,甲乙双方均认为合理、合法同意执行,双方签订后,即产生法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各持1份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月—B年一月一日建筑工程施合同篇12发包方(甲方)承包方(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项仿古建筑施工有关事项,双方协商达成如下协议
一、工程内容四柱五楼牌坊仿古建筑工程,承包方式包工包料
二、工程造价经协商,本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金,如需要发票税金由甲方承担)若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算
三、甲方责任
1、场地确保三通一平,即电通、路通、水通、场地平整
2、由于乙方异地施工,甲方负责提供住宿费、水电费等
3、甲方负责处理乙方在施工过程中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的关系
4、在施工过程中如出现阻工情况,甲方负责处理,保证乙方顺利施工如因阻造成乙方损失,由甲方承担
四、乙方责任L乙方负责组织施工队进入施工现场
2、乙方按照图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)
3、在施工中,出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工
4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图,结构图由于涉及专利技术不予提供
五、拨款方式乙方进行,拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整,主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整,其余款陆万伍仟元一次付清
六、双方不得违约,在施工中,甲方造成停工损失由甲方负责是乙方造成停工损失由乙方负责
七、本协议一式两份,甲乙双方各一份
八、未尽事宜双方协商解决甲方代表签字乙方代表签字:年月日建筑工程施合同篇13合同编号工程名称工程编号发包方承包方签订时间年月日签订地点根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同第一条工程项目
一、工程名称
二、工程地点
三、工程项目批准单位批准文号(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位
四、承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积(平方米);其它
五、工程造价(万元),其中土建(万元),安装(万元)第二条施工准备
一、发包方.月日前做好建筑红线以外的三通〃,负责红线外进场道路的维修.月日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料.本合同签订后天内提交建筑许可证.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)份.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在天内分送有关单位天内提供会审纪要和修改施工图份
二、承包方.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方第三条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至年月日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)
二、开工前天,承包方向发包方发出开工通知书
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用,对工程造成的损失由乙方负责第八条由关安全生产和防火的约定.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范83由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此发生的一切经济损失
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失第九条奖励和违约责任.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;.人力不可抗拒的因素而延误工期第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担
四、本工程材料和设备差价的处理办法第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法〃执行
一、本合同签订后日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的%计人民币万元,安装工程按人工费的%计人民币万元;材料设备差价万元,分次支付,每次支付时间、金额
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的%时,按规定比例逐步开始扣回备料款
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担
六、本合同造价结算方式
七、承包方在单项工程竣工验收后天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款第七条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施第八条工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续
三、工程竣工验收后,方包方方可使用在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部84城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法试行》执行第九条违约责任承包方的责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任
四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定双方协商不成,按以下第项方式解决
一、向仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉第十一条附则
一、本合同一式份,合同附件份甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求结清工程款后终止
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同发包方(盖章):承包方(盖章):I法定代表人(签章)I法定代表人(签章)委托代理人(签章):委托代理人(签章):单位地址:单位地址:I开户银行:I开户银行:I帐号.I电话电话乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿甲方未办理任何手续,擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理
10.1本合同在履行过程中发生的争议,在不影响工程进度的前提下,由双方当事人协商解决,协调不成的按下列第Q)种方式解决
(1)提交仲裁委员会仲裁;(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后未达成书面协议的,可向人民法院起诉)
(2)依法向人民法院起诉第十一条其它约定第十二条附则挂I电挂I邮政编码:邮政编码:年月Hl经办建设银行建筑管理部门鉴(公)证机关(盖章)(盖章)(盖章)鉴(公)证意见经办人:本工程需要进行保修或保险时,应另订协议本合同正本两份,双方各执一份副本五份,甲方执四份,乙方执一份本合同履行完成后自动终止合同订立地点合同订立时间甲方盖章法定代表人乙方盖章法定代表人年月日建筑工程施合同篇2委托人(以下简称甲方)居间人(以下简称乙方)甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)第二条甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议年月曰I年月曰年月曰附件附表一工程项目一览表建设单位IIIIIIIIIIIIIIII序I工I设I栋I结I层I面I资I批准I投资I工程总I开工I竣工I备III程I计IIIII金II总额I造价IIIII号I名I单I数I构I数I积I来I文号1(万元)1(万元)1时间I时间I注III称I位IIIII源I注维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写附表二由甲方负责供应设备和材料表I材料名称I规格I单位I数量I交料地点I到场日期I备注第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日第四条乙方的居间报酬为人民币十万元第五条乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方甲方逾期支付的,每逾期-日需支付乙方违约金一千元第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行1——1~11111建筑工程施合同篇14发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰,现经双方协商一致,为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下
一、工程概况工程名称工程地点工程内容地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)资金来源自筹
二、双方明确工程范围为地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程,其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人
三、合同工期确定为开工日期竣工日期
四、质量标准工程质量标准合格
五、合同价款本合同包干总价(含税)为¥:元(大写)0合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分
六、适用标准、规范适用标准、规范的名称国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范
七、双方对一般权利和义务补充明确如下L发包人工作发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作Q)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间施工现场已经具备施工条件
(2)水准点与座标控制点交验要求符合施工要求
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况,具体实施办法
1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;
2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人,否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐,不予支付当月施工进度款4双方约定发包人应做的其他工作无发包人委托承包人办理的工作根据施工实际情况另定
2、承包人工作
2.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作3承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求由承包人负责4向监理公司提供的办公房屋及设施的要求提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施,并承担水电费6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由承包人负责7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担由承包人负责8施工场清洁卫生的要求由承包人按照当地相关部门要求进行9双方约定承包人应做的其他工作施工道路维护承包人应根据实际情况,对临时施工道路和用水管道设施进行维护如果施工现场承包人数量较多,则由发包人联合所有承包人进行协商但维护费用由承包人负担
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责Q1)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款,做到专款专用
八、施工组织设计和工期
1、进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间20xx年月日前重新确定并提供上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施
2、工期延误双方约定工期顺延的其他情况雨水天不作工期顺延;当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划,下同)的70%时,发包人将暂不予支付该月施工进度款,并推迟到下月与下月施工进度款一并支付,当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况,发包人以书面形式通知承包人,如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施,发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理,以确保工程工期顺利推进,并由承包人负责由此引起的一切经济责任如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任因承包人的原因造成每月进度工期延误的,从延误的第五天起,每天罚款10000元(人民币壹万圆整),累计计算承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任工程施工过程中,承包人延误进度工期累计达30天,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任
九、质量与验收
1、质量要求承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工,对质量通病采取强有力的措施,确保质量通病降低到最低限度屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控如部分工程质量达不到质量标准,发包人或监理工程师要求拆除重新施工的承包人承担返工费用,工期不予顺延达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时,发包人有权拒付剩余工程款,待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后,发包人才支付剩余的工程款如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期,承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的,发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完,由此产生的费用及损失由承包人承担如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷,则发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包人承担
2、隐蔽工程和中间验收中间验收部位所有分部分项工程及工序
2.2工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包人先进行自检,然后向监理工程师通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工监理工程师和发包人主管工程师不管是否参加验收,只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀疑态度要求进行重新检验时,承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔,检验合格,由提出方承担全部费用,工期顺延;检验不合格,承包人承担全部费用,工期不予顺延
十、安全文明施工
1、承包人必须承担工程施工过程中的所有文明施工及安全生产责任
2、承包人对全体施工人员进行安全教育,设立专职安全检查员检查、发现、消除各种隐患,确保人身安全和财产不受损失,对特殊工种进行培训,做到持证上岗
3、承包人对施工现场中的动力设备、输电线路、电源开关、易燃易爆和有毒物资,须有专人负责,并有严格的防护措施
4、监理人员、发包人有关人员违规指挥,承包人有权拒绝
5、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事故由承包人负责,承包人承担全部责任、支付各种费用
6、承包人做好施工现场的防火防盗工作
7、发生重大伤亡事故、水灾事故或其他事故,承包人应全力以赴进行抢救,同时向政府主管部门报告,并通知监理和发包人现场主管人员
8、承包人必须严格按照安全文明施工要求进行施工,并保证在整个项目建设过程中不发生打架斗殴事件和违法乱纪现象,若有发生发包人将给予承包人处以10000元/次的罚款
十一、合同价款与支付
1、合同价款及调整本合同价款采用固定总价包干方式确定承包人收取工程款时必须向发包人提供建筑工程发票,所有税金由承包人承担13采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:合同总价中,承包人已充分考虑除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外的所有风险因素,合同总价不因除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外任何原因而调整采用可调价格合同,合同价款调整方法不采用采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定不采用
1.6双方约定合同价款的其他调整因素工程变更
2、工程量确认
3.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间每月的5号前提交上一月度已完工程量报告
3、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间进度款按实际工程进度分次支付,每月5号前由承包人提交上月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额发票,经审核无异议后本月31号前发包人按上月完成工程量造价的80%进行拨付;本工程进度款累计支付达到合同总价的80%时,发包人停止拨付工程款;工程通过竣工验收并完成工程竣工备案后发包人将划拨至合同总价85%工程款及增减工程价款的85%;通过竣工验收合格并完成工程竣工备案后,根据承包人提交的结算资料三个月内完成结算工作,结算完成后一个月内支付至工程结算总价的95%按结算总价留下5%作保修承诺金,保修期起一年后退给施工单位结算总价2%扣除维修费用之后支付,保修期起满二年退还施工单位2%扣除维修费用之后支付,留1%待保修期月进度款中的工程量造价审核计算办法各分项工程造价二«20xx年广东省建筑工程综合定额》中直接费x82%x实际完成工程量
十二、材料设备供应L承包人采购材料设备
1.1承包人采购材料设备的约定1对于本补充协议附件中指定的材料或工艺,承包人必须遵照执行承包人若要更换指定材料,必须经过发包人允许2承包人所采购的用于本工程项目的材料、配件、构件等,必须提交相应的产品合格证书、出厂证明等资料,并按照有关规定进行取样送检,经过发包人委托的工地代表和建设监理单位验证合格后才允许进场使用3对于发包人所指定的材料或工艺,承包人不遵照执行的,将被视为不履行合同实质内容而受到发包人扣罚履约保证的处罚;每发现一第六条本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉第七条如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力第八条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效甲方(公章)乙方(公章):法定代表人(签字)法定代表人(签字):年—月一日年一月一日建筑工程施合同篇3次处罚10000元,且这些不符合合同附件规定的材料不得用于本工程篇二建设工程施工合同补充协议建设工程施工合同补充协议建设单位施工单位日期建筑工程施合同篇15承包人(乙方)(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同1工程概况工程名称工程地点工程内容承包范围承包方式□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工工程结构装饰装修施工面积2工程质量本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准国家、北京或专业标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-20xxXO
2.3约定标准3工期总工期日为日历工期,并包括法定节假日开工日期年月日竣工日期年月日延期开工乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期暂停施工停工:甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复甲方未能按时答复的,乙方可自行复工工期顺延发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任Q甲方未能按合同约定提供开工条件的2工程量增加、设计变更的3甲方未按时验收隐蔽工程的4甲方未按时供应合同约定的材料和设备的7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的6甲方未按时支付工程款的7因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的8不可抗力和其他非乙方原因造成停工的出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延工期提前提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段双方应签订提前竣工协议,且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施并为赶工提供必要的条件提前竣工协议应包含以下内容1提前的时间2乙方采取的技术措施3甲方为实行新技术措施提供的条件4实行新技术措施增加的费用4设计设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于日内审批完毕并交还乙方由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件设计变更甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据5工程价款本工程价款□招标工程以中标价为准应附中标通知书□非招标工程以审定的工程预概算书为准本工程价款总计人民币元,?元本工程价款可在出现下列情况时调整1甲方确认的工程量增减2甲方确认的设计变更或工程洽商3符合361〃约定的其他工期顺延条件之一的
(4)双方约定的其他增减或调整工程价款支付预付款为工程总价的%支付时间为甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后3日内仍不能支付,乙方可延期开工工程进度款乙方应在每月日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;甲方逾期未作计量及质量验收的,从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据5A
2.2工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等).23乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)工程进度款付至工程总价90%时停止支付,10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清6材料设备供应本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用本工程中的主要材料应由双方选定样品样本样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》7双方派驻本工程项目的代表甲方派驻本工程项目的代表为职务,职称本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理监理工程师职务职称注册证书号乙方派驻本工程的项目经理为,是乙方在本工程项目中的代表双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行8双方权利甲方权利有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7日书面通知乙方撤换后代表或监理工程师的权责不变有权监督乙方履行各项合同义务有权审批乙方编制的施工进度计划有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收乙方权利有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前7日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变有权监督甲方履行各项合同义务乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担9双方义务甲方义务按约定向乙方支付工程款办理施工许可证及其他施工所需的审批证件组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作提供施工场地,并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用提供房屋主体结构,水、电、暖风机电设备的技术资料提供施工所需水、电、冬季供暖设备,保证施工期间的需要协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为:1随意改动房屋主体和承重结构2在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体3增加楼、地面荷载4破坏地面,层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施5强令乙方违章作业施工的其他行为凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明乙方义务制定并组织落实施工进度计划遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定安全施工应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故事故引发的费用由责任方承担。