还剩49页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
安装工程安全生产协议书建设单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方工程名称:工程地点为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-
88、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全
一、甲方的权利、责任和义务
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改并
3、承包范围:
4、承包方式第二条工程现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员
1、乙方项目负责人,联系电话:
2、乙方现场安全负责人,联系电话:风险提示施工现场情况复杂,有的一个施工工地,会同时有几个不同的分包单位在施工,因此,针对安全生产来说,就是要服从总承包单位的安全生产管理,包括制定安全生产责任制度,遵守相关的规章制度和操作等同时,发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定,保障工程建设安全,双方应当做好沟通与管理,避免发生安全事故时候双方相互推诿第三条双方责任双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制放定期安全检查制度双方在施工前要认真勘察现场1工程项目应由乙方编制施工队组织设计;2专项分包施工组织设计必须有针对性的安全技术措施施工要求需经业主、甲方审核,乙方必须严格按施工组织设计的要求实施施工第四条乙方责任
1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具
2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定风险提示工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》
3、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书
4、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由乙方自理,且应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品乙方住宿卫生必须落实到位凡发生因生活卫生检查不符要求的处罚则应承担责任
5、乙方施工人员应对其所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工并向甲方汇报凡一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态乙方对施工过程中产生的后果自行负责
6、总包单位提供的机构设备严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责乙方施工机械必须符合检测、验收,因乙方施工机械安全问题则由乙方全部承担责任
7、贯彻先订合同后施工的原则甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均有关方负责风险提示如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展,双方可以据此约定违约责任,以便发生违约行为,可以比较方便执行第五条违约责任乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关第六条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同第七条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效第八条本协议一式两份,甲乙双方各执一份甲方(盖章)法定代表人或委托代理人(签字)签订时间年一月―日乙方(盖章)法定代表人或委托代理人(签字)签订时间年—月—日安装工程分包协议书总包单位XXXXXXXXX新区项目部(以下简称甲方)分包单位XXXXXX身份证号码(以下简称乙方)由甲方承包的XXXXXXX水电安装工程,经过商议和对比,决定将此工程安装费(辅材除外)部分,遵循平等、公平和诚实守信的原则经双方协商一致,订立本协议
一、工程概况
1、工程名称XXXXXXXXXX
2、工程地点城南路
3、工程内容水电安装
二、施工日期:以业主的工期要求为根据,乙方只可提前,不得延误,如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担
三、工程质量乙方本着创精品工程,树公司形象的原则精心组织、规范施工,服从甲方现场项目部指挥,确保所施工的工程达到甲方与业主的要求,根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准,如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担
四、文明施工
1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班,进入施工现场一定要戴好安全帽,系好安全带,高空作业系好保险带等劳保用品,
2、乙方应按照有关规定,采取严格的安全防范措施,承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任,切实做到文明施工,安全生产
3、施工人员(包括管理人员)在工作期间不得酗酒、打架,如一经发现每次罚款200元,严禁偷窃工地材料,如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款,严重的送公安机关处理
4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范,如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责,甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款
5、甲方配备专职的安全员,乙方必须服从指挥,做到无一般(火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等)事故,杜绝重大伤亡事故
6、以上任何一条如因乙方不遵守,甲方有权利给予相应的处罚和辞退,工资按分包协议书中完成任务的50%结帐
五、施工范围XXXX工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止
六、工程资料
1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料,并在工程结束后向甲方提供竣工图纸
七、材料供应
1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方,经项目部核定后,由甲方统一上报材料部采购零星材料三〜七天到场,大型材料十天〜半个月到场
八、付款方式
1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费,但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%(农忙、小孩上学另行考虑)
2、工程竣工验收合格后,甲方在次月内一次性给乙方结清
3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表,乙方可以每月支取1000~XX元备用资金
九、工程安装费结算方式根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定不作任何调整,图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费
十、双方职责
1、甲方提供乙方工程图纸,并进行相关交底,负责协调施工中的各部环节,确保乙方工程施工的顺利进行,
2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场
3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底,全面督促乙方做好各项安全生产工作,并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施
4、依据业主、监理单位意见,及时制定出各阶段的施工计划,并以书面形式通知乙方,确保工程施工有序进行
5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具,安排技术过硬的施工队伍进行施工,如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担
6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资监督整改落实情况
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案
二、乙方的权利、责任和义务
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任
2、服从甲方安全生产管理
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业
三、协议内容
(一)登高上架要求
1.施工采用的脚手架、安必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录
2.高空作业时,严禁立体交叉作业水平作业时各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查
3.进入施工现场的人员必须佩带安全帽凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用
4.工程施工前除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底并履行签字手续外必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续
5.特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作
6.拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站
7.严禁在工作前
7、材料进入施工现场,乙方应积极安排人员卸货入库,领料应办好相应的入库手续
8、乙方领材料应按施工图纸,工程完工后应当做好成品保护工作
9、乙方在施工过程中不得浪费材料,或大料小用如果发现一律按照成品材料价格扣除,人工费作为对充
10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏(包括遗失)由乙方照价赔偿,费用从承包工程款中扣除
11、乙方应当做到工完场清、材料清,对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库,并做好交接记录如果发现现场有遗失材料和工具设备,甲方有权作出相应的处罚
十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效,删改或添加条件无效
十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决
十三、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,交主管部门一份存档备查甲方乙方建筑安装工程承包协议书建筑安装工程承包协议书工程名称审查单位工程编号年月日签订合同双方建设单位,以下简称甲方;施工单位以下简称乙方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守第一条总则
一、工程名称O
二、国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划,工程项目表,申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计,总概算等文件号
三、工程编号
四、工程地点O
五、工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)
六、工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表)第二条工程期限本合同全部工程自年月日开工至年月日竣工(各单项工程,中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;
三、因甲方不能按期供图,供料,供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备第四条物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第项供应方式办理
1、特殊材料,统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应;
2、统配部管材料由乙方负责办理申请,订货,调剂使用特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应;
3、包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点
4、o
二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其它规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担
四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担
五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担第五条工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第项办理
1、以施工图预算加增减变更预算进行结算;
2、按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;
3、按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
4、包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算
5、o
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之的尾款,待工程竣工验收后全部付清(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理)第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准
二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力,机械调迁等损失,应由甲方负担:
1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;
2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;
3、在施工中如遇中途停建,缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责;符合要求者,其检查费用由甲方负责路灯安装工程施工协议书本文《路灯安装工程施工协议书》由合同范文频道整理,仅供参考如果觉得很不错,欢迎点评和分享〜感谢你的阅读与支持!甲方乙方甲方承建的工程,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行
一、工程内容按照甲方施工要求安装24盏路灯和1盏一体化信号灯的工程项目
二、合同工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为天;开工日期为年月日,竣工日期为:年月日
三、工程造价、路灯单价及付款方式
1、工程造价元,大写
2、每盏太阳能路灯单价3300元,一体化信号灯8750元
3、甲方根据乙方负责施工之上述工程以方式对乙方进行一次性结算各类税费均由乙方另行缴纳
四、组织管理.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工.乙方必须确保进场人员的技术素质在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋
8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中
9.严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安、跳板、脚手板、支撑等防护设施
10.面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤
11.各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线
12.施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复
13.脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料
14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人
15.作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中
16.年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业
17.遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业
18.手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具
19.作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行
(二)用电要求
1.配电箱的箱柜门处应有
4、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延
五、双方责任.甲方责任
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理
(2)负责审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款
(3)负责与甲方相关部门进行工作联系并申报有关文件资料
(4)甲方在本合同签订之日起3日内,向乙方缴纳工程款的%订金此订金在所约定期限内到乙方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效.乙方责任
(1)严格按照施工图纸施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上2强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生否则由乙方承担由此产生之全部责任3工人进入施工现场必须佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清4必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担5乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责
六、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级
七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权
八、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力
九、该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止甲方乙方代表代表经办人施工责任人年月日年月—日水电安装工程承包协议水电安装工程承包协议发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款一.工程概况工程名称工程地点施工内容图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型
二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场
三、工期进度要求
(一)开工日期20xx年月日
(二)总(日历)工期个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工
四、承包方式与范围
(一)承包方式包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工
(二)承包范围.图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料).乙方负责现场所有临时水电的安装工作(甲方提供材料负责给乙方签证工).夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)
(三)计价方式:
1、采用可调价格合同,合同价款调整方法:a、—按定额计价方式计价建筑、装饰及安装等工程按《20xx年陕西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年陕西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年陕西省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《20xx年陕西省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件【陕建发20xx181号】,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行
2、水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格
3、人工调差按总承包合同执行
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方
5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方
6、材料送检费用由乙方负责
五、工程要求甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电
(一)质量要求按IS09002质量标准和工程质量验收标准组织施工.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工乙方除承担工程款和工期外还应赔偿相应的材料费.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场.保修期为一年
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行
2、工期延误1乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工2如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;3如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延三成本控制要求.乙方必须科学管理、合理施工避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方原价赔偿.乙方必须遵守甲方材料的管理制度
(四)安全施工要求.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程严格按一标三规范要求组织施工检查.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担
六、付款方式进度款支付按照月进度实施
1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作
2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁
3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具
4.施工现场下班停止工作时必须将班后不用的配电装置分闸断电并上锁班中停止工作1小时以上时相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁
5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备
6.配电装置的漏电保护器应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用
7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零
8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行
9.现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作
10.现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板
(三)电焊机使用要求
1.操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作
2.所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零焊接的金属和结构本身接地
3.电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在4遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊
5.焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具
6.各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全7无铭牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气的70%的工程款
2、乙方主体完工后主体预埋部分甲方按进度支付乙方90%的工程款
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%
3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;.其他造成工程各种损失的过失行为;.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议.不服从甲方的管理
(二)违约处罚.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款200-500元的
九、附则
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找其他队伍
(二)水电班组人员保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担
(三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效甲方负责人(签字)乙方负责人(签字)签章签订日期年月日身份证号码安装工程合同书以下是为大家整理的关于《安装工程合同书》,供大家学习参考!建设单位(甲方)承包单位(乙方)乙方承接甲方的工程项目,该项目总造价(大写),双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下
1、施工方面乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决
2、材料保证方面乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题
3、施工安全施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时一,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责
4、技术要求按照附件《设计说明和报价》所注说明
5、保养责任乙方对该项安装工程,实行的保养;但有规定对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料则不在该保养范围内(备注如有发生不可预测的自然灾害,则自动终止保养责任)
6、施工期甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起天(即XX年月日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准
7、付款方式总工程费用为付款方式
8、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金
2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁甲方盖章乙方盖章发包方承包方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程概况
1.工程名称;
2.工程地点;
3.工程计划批准单位及文号;
4.工程范围和内容全部工程建筑面积——平方米(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限
1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)
2.本工程开工日期年月日,竣工日期年——月日
3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限
(1)发包方在合同规定开工日期前天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者第三条工程合同总价
1.本工程合同总价为人民币元
2.如遇下列情况,合同总价作相应调整
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)基础超过设计深度;
(5)在施工中新增加了工程项目;
(6)其它第四条材料、设备供应
1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第办理
2.材料、设备供应范围的划分和检验
(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和
二、三类机电产品,由发包方组织供应到现场或指定地点如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责
(2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用丢失或损坏
(3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应
(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外
(5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外
(6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时;可以重新检验,检验后如属合格产品其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担
(7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责
(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责
3.材料价差及实物价格的结算
(1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费
(2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款
(3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算
(4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后天内一次付清
(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费元(或承包方不收取劳务费)
(6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担第五条工程质量和检查验收
1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查
2.发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务
3.承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表
4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用
5.隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责
6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后必须按照1;2;3等有关规定进行技术检验属于单体试车,由承包方负责进行无论由谁负责试车双方均应相互配合,共同进行试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担
7.设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据
8.工程竣工验收、应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据
9.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验竣工日期以最后检验合格的日期为准
10.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失
11.工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担第六条施工设计变更
1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改
2.施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前天办理设计修改议定单设计修改议定单经发包方签证后承包方才予实施议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价
4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配
5.在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认:
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件所表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等确认的事实必须在限期内解决,不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担第七条双方负责事项L发包方
(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;
(2)在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修;
(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况采取措施满足施工用水、用电的需要;
(4)按规定提供不少于承包合设备应铭牌齐全
(四)动火要求1进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育2施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用3施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理4施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放5电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施6焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作7属
一、
二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业
8.五级风以上禁止动用电气焊
(五)室外吊篮施工要求
1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用
2.上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接
3.吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上
4.进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作
5.上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作
6.吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固
7.吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安将篮身围护严密
8.篮内放置同建筑面积%的施工用地,办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证,并承担所发生的费用;
(5)合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料套;
(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;
(7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在天内分送有关单位;
(8)审核承包方工程进度月报,及时向承包方支付工程进度款;
(9)按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应,应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要;
(10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;
(11)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾数o
2.承包方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
(2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;
(3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理
(4)于每月底前天向发包方报送月度施工计划,属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等)
(5)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;
(7)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
(8)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理第八条工程价款的支付与结算
1.本合同签订后日内,发包方支付不少于合同总价的(或当年投资额的)%的预付款,计人民币万元
2.发包方收到承包方的工程进度月报后,必须在一—日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的%时,逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)
3.工程进度款支付达到合同总价款的%时,不再按进度付款办完交工验收后天内支付%的价款,留——%的价款存入建设银行,待保修期满后连本息一次支付给承包方
4.如发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理
5.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担
6.本工程造价结算方式按下列情况办理
(1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;
(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,按等有关规定结算;
(3)按标准施工图单位造价包干结算,包干范围以外的费用按——等有关规定结算;
(4)包干不包料的工程,按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;
(5)招标工程按中标价款结算,中标范围以外的工程费用,另按等有关规定结算
7.承包方在单项工程竣工验收后天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件天内审查完毕,如到期未提出异议,即由经办银行审定后拨款给承包方第九条违约责任与奖励规定
1.承包方的责任
(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的%偿付逾期违约金
(2)工程交付时间不符合规定,按合同总价的%偿付逾期违约金
2.发包方的责任
(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失
(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失
(3)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任
(4)超过合同规定日期验收,按合同总价的%偿付逾期违约金
3.发包方有提前工期要求的,可能实行提前竣工奖,按照合同工期,每提前1天由发包方按合同总价的%奖给承包方优良工程每平方米奖——元第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条附则其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行合同附件
(1)工程项目一览表(附表一);
(2)全部施工图纸;
(3)施工图预算;
(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);
(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等份文件上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效本合同正本份,其中发包方执份承包方执份,副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案发包方(盖章)承包方(盖章)鉴(公)证意见地址地址经办人法定代表人(签名)法定代表人(签名)鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名)委托代理人(签名)开户银行开户银行帐号帐号电话电话电挂电挂邮政编码邮政编码签约日期年月日签约地点有效期限至年月曰的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上1安装队员进入施工现场必须戴安全帽要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象2高空施工操作时必须系好安全带安全带要选用合格产品,有厂家永久字样的商标,合格证进入现场必须先检查安全带是否完好安全带必须挂在牢固结实的地方3施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落工具用后放入工具袋,工具箱内施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上收工后,做到工完场清1成立安全生产领导小组,由项目经理负责,设置专职安全员检查工程的安全生产工作,严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定2编制施工组织设计方案和施工技术措施时,都必须有针对性的安全措施3做好各分部分项安全交底工作,施工班组每天开班前会,对工人进行针对性安全教育,新工人未经三级安全教育不得上岗4保证和完善各项安全宣传措施,醒目位置设立安全生产宣传牌,场内安全生产宣传牌警告
(八)文明施工要求
1.进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理
2.寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况
3.严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息、,以保证所有施工人员的人身安全
4.施工现场严禁随地大小便
5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚
6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场
7.进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚
(九)施工现场环境要求
1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾
2.施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区
3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品
4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率对强噪声机械采取封闭措施
5.在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康
(十)工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议施工合同到期后,本协议同时终止甲方单位(章)乙方单位(章)代表人项目负责人相关阅读装饰及安装工程安全生产协议范本最新整理版甲方(发包方)工作室代理人联系电话联系地址风险提示发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面
(1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业,按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同
(2)审查承包人企业是否具有建筑企业资质,资质等级是否与合同的建设项目相适应按《建筑法》规定,将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程3审查承包人是否存在“挂靠”情况,“挂靠”导致合同无效发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质,是否存在超越资质等情况,避免合同无效乙方承包方工程队代理人联系电话联系地址将项目指定给甲方施工,为了明确安全生产责任确保施工安全,双方在签订原合同协议、补充协议时,签订本协议双方必须严格执行第一条承包工程项目
1、工程项目名称
2、工程地址:。