还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程设计协议合同⑵本次项目名称本次项目建设地点协议合同编号(由承接方编填)委托方承接方签订日期委托方(甲方单位)承接方(乙方单位)甲方单位委托乙方单位承担工程设计,经双方协商一致,签订本协议合同第一条本协议合同依据下列文件签订《中华人民共和国经济协议合同法》和《建设工程勘察设计协议合同条例》联系方法方式公司传真开户银行银行帐号签订协议合同代表(签字或盖章).字或盖章)日期年—月—日月—日建设行政主管机构部门审查意见(盖章或签字或盖章)章或签字或盖章)审查号审查日期年—月—日月日国家及地方有关工程察设计管控管理法规和规章建设工程批准文件第二条本协议合同设计本次项目的名称、阶段、规模、投资、设计有关内容及标准:工程特征及附注说明:第三条甲方单位向乙方单位提交的有关资料及文件:第四条乙方单位向甲方单位交付的设计文件:第五条甲方单位应支付协议合同本次项目的设计费为元(取费计算标准详见表)设计费的支付方法为本协议合同合约生效后天内,甲方单位支付设计费总额的20%计元作为定金(本协议合同履行后,定金抵作设计费);乙方单位提交设计文件后天内,甲方单位支付设计费总额的%计元乙方单位提交全部设计文件后天内,甲方单位付清其余的设计费,计元第六条双方责任甲方单位责任甲方单位按本协议合同第三条规定的有关内容,在规定的时间内向乙方单位提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责任甲方单位提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方单位按本协议合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方单位有权重新确定提交设计文件的时间2甲方单位变更委托设计本次项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方单位设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议合同(或另订协议合同)、重新明确有关条款外,甲方单位应按乙方单位所耗工作量向乙方单位支付返工费;在协议合同履行期间,甲方单位相关要求终止或解除协议合同,乙方单位未开始设计工作的,不退还甲方单位已付的定金;已开始设计工作的,甲方单位应根据乙方单位已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;甲方单位应按本协议合同第五条规定的金额和时间向乙方单位支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时,乙方单位有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方单位甲方单位上级对设计文件不审批或本协议合同本次项目停缓建,甲方单位均应支付应付的设计费;
6.
1.5甲方单位相关要求乙方单位比协议合同规定时间提前提交设计文件时甲方单位应支付赶工费;
6.
1.6甲方单位应为乙方单位派驻现场的工作有关人员提供工作生活及交通等方便条件;.7甲方单位应保护乙方单位的设计版权,未经乙方单位同意,甲方单位对乙方单位交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本协议合同外的本次项目,如发生以上情况,乙方单位有权索赔乙方单位责任
2.1乙方单位按本协议合同第四条规定的有关内容、时间及份数向甲方单位交付设计文件;
2.2乙方单位对设计文件出现的遗漏或错误负责任修改或补充由于乙方单位设计错误造成工程质量事故损失,乙方单位除负责任采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方单位偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
2.3由于乙方单位自身原因,延误了按本协议合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该本次项目应收设计费的千分之二;
2.4协议合同合约生效后,乙方单位相关要求终止或解除协议合同,乙方单位应双倍返还定金;
2.5乙方单位交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责任不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充乙方单位按协议合同规定时限交付设计文件一年内本次项目开始施工,负责任向甲方单位及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工质量验收在一年内本次项目尚未开始施工,乙方单位仍负责任上述工作,可按所需工作量向甲方单位适当收取元咨询服务费;
2.6乙方单位不得向第三方扩散、转让甲方单位提交的生产产品图纸等技术经济资料如发生以上情况,甲方单位有权索赔第七条其他方单位相关要求乙方单位派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务协议合同2乙方单位为本协议合同本次项目所采用的国家或地方标准图,由甲方单位自费向有关出版机构部门购买本协议合同第四条规定乙方单位交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方单位另收工本费本工程本次项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方单位需要乙方单位设计有关人员配合时,所需费用由甲方单位承担4甲方单位委托乙方单位配合引进本次项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方单位参加出国费用,除制装费外,其他费用由甲方单位支付5甲方单位委托乙方单位承担本协议合同有关内容之外的工作服务另行支付费用
7.6由于不可抗力因素致使协议合同无法履行时,双方应及时协商解决7本建设工程设计协议合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本协议合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)本协议合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本协议合同具有同等效力本协议合同一式八份,合约双方各执四份
7.10本协议合同双方签章后,在15日内报本次项目所在地省级建设行政主管机构部门规定的审查机构部门审查双方认为必要时,到本次项目所在地工商行政管控管理机构部门鉴证双方履行协议合同规定的义务后,本协议合同即行终止委托方单位名称承接方单位名称(盖章或签字或盖章)(盖章或签字或盖章)法定代表人法定代表人单位公司地址单位公司地址邮政编码邮政编码序号本次项目名称阶段规模投资设计有关内容及标准序号资料及文件名称份数有关内容相关要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月H年月日序号资料及文件名称份数有关内容相关要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日。