还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
大连市住宅室内装饰装修合同2022大连市住宅室内装饰装修合同正文内容发包人承包人按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理辩法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方愤商达成如下愤议第1条工程概况1工程地点
1.2工程内容房屋间数室厅总建筑面积平方米3承包范围承包方式双方商定采取下列第种承包方式承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承包人包工、发包人包料开工日期年月日竣工日期年月日总日历工期日第2条合同价款与支付1合同价款金客机¥
2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定采用固定价格固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括采用可价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行^整和竣工结算成本加酬金3工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款—%即人民币,预付款扣回的时间、比例4工程款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更^整的合同价款及其他条款中的定的追加合同价款,应与工程款同期^整支付发包人不按合同的定支付工程款,双方未达成延期付款愤议,导致施工无法进行承包人可停止施工,由发包人承担违约责任第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份第4条发包人工作指派为发包人驻工地代表,合同履行对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,辨理验收、变更、登记手续和其他事宜
4.2装饰装修工程开工前,向物业或者房屋管理机构辨理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务琳议,主动接受监督管理如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线,到有关部门辩理审批手续
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项^与周围的邻里关系
4.4负责清除影响施工的障碍物对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底
4.6:装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委IE承包人处理承担相应的费用第5条承包人工作
5.1指派为承包人驻工地代表,M责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定参加竣工验收,编制工程结算3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护6保瞪装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作第6条材料供应装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名耦、规格、型号、生产厂厂名、厂址等禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失责任由发包方承担3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用,对工程造成的损失由承包人负责第7条安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保^作业人员和周围住房及财■产的安全
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失第8条工程质量及验收1双方的定本工程质量应达到国家质量评定标准2优良工程等级增加的经济支出.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准.4发承包双方应及时辨理隐蔽工程和中间的检查与验收手续发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并辨理验收和移交手续6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书第9条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时辨理变更洽商签证方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准第10条竣工结算工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,辨理竣工结算发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款无正当理由不辨理结算,应承担违约责任第11条工程保修
11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任每停工或窝工一天,发包人支付给承包人元发包人不按合同的的定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金
12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人元违约金工程质量达不到双方的定的质量标准,扣除工程总价的%O3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品如造成损失,应照价赔偿未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任未辨理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,辨理合同^止琳议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
12.8双方的定其它违约责任:第13条争议的解泱:方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方熔商解决也可由有关部门^解愤商或^解不成的,按下列第种方式解决提交大连仲裁委员会仲裁依法向工程所在地人民法院起诉第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的的定第15条保险第16条合同生效1合同生效日期第17条合同份数1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份双方的定合同副本份数第18条合同备案、鉴证1合同备案、鉴证发包方身份证号承包方身份证号:第19条其它的定《大连市住宅室内装饰装修合同・北*》大连市住宅室内装饰装修合同正文内容结束。