还剩31页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
供水工程施工合同六在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作若此类工作按合同规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人42发包人违约
42.1发包人违约在履行合同过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件2发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误4由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务2承包人有权暂停施工1若发生第
42.1款
1、2项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述包人和承包人的共同风险,则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商,按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用03若发生承包人设备包括其租用的施工设备的损失或损坏,其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,除第
47.1款所列的风险外,应由承包人自行承担其所需的全部费用4在工程完工移交给发包人后,除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外,应由发包人承担任何风险造成工程包括工程设备的损失和修复损坏所需的全部费用49人员的工伤事故
49.1人员工伤事故的责任1承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员包括分包人的人员承担工伤事故责任承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任,但发包人只向承包人追索其工伤事故责任2发包人应为其现场机构雇用的全部人员包括监理人员承担工伤事故责任,但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡,则应由承包人承担其工伤事故责任
49.2人员工伤事故的赔偿发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第
49.1款规定,对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用
49.3人员工伤事故的保险在合同实施期间,承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险承包人可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险,但此项投保不免除承包人按第
49.2款规定应负的责任50人身和财产的损失
50.1发包人的责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失1工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失2工程施工过程中,承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失3由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用2承包人的责任承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用3发包人和承包人的共同责任由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人员伤害和财产损失,若其中含有承包人的部分责任时,应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用4第三者责任险(包括发包人的财产)承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险,其保险金额由双方协商确定此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任,其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其他有关费用51对各项保险的要求1保险凭证和条件承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本,并通知监理人保险单的条件应符合本合同的规定
51.2保险单条件的变动承包人需要变动保险单的条件时,应事先征得发包人同意,并通知监理人
51.3未按规定投保的补救若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险,则发包人可以代为办理,所需费用由承包人承担4遵守保险单规定的条件发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件,任何一方违反保险单规定的条件时,应赔偿另一方由此造成的损失二H^
一、完工与保修52完工验收1完工验收申请报告当工程具备以下条件时,承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告附完工资料1已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外2已按第
52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料3已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划
52.2完工资料完工资料一式6份应包括1工程实施概况和大事记2已完工程移交清单包括工程设备3永久工程竣工图4列入保修期继续施工的尾工工程项目清单5未完成的缺陷修复清单6施工期的观测资料7监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录含图片和录像资料以及其他应补充的完工资料
52.3工程完工的验收监理人收到承包人按第
52.1款规定提交的完工验收申请报告后应审核其报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理1监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时,可拒绝或推迟进行完工验收,但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人,指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其他的工作内容和要求,并将完工验收申请报告同时退还给承包人承包人应在具备完工验收条件后重新申报2监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时,应在收到报告后的28天内将意见通知承包人,承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告,直至监理人同意为止3监理人审核后认为工程已具备完工验收条件,应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收发包人在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书,颁发给承包人4在签署移交证书前,应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期,并在移交证书中写明
52.4单位工程验收在单位工程完工后,经发包人同意,承包人可申请对本合同专用合同条款第
1.3款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收,其验收的内容和程序应按第
52.1款至第
52.3款的规定进行单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件,验收后应由发包人或授权监理人按第
52.3款的规定签发该单位工程的移交证书
52.5部分工程验收在全部工程完工验收前,发包人根据合同进度计划的安排,需要提前使用尚未全部完工的某项工程时,可以对已完成的部分工程进行验收,其验收的内容和程序可参照第
52.1款至第
52.3款的规定进行,并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书,其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位,还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单6施工期运行1按第
52.4款、第
52.5款进行验收的单位工程或部分工程,发包人需要在施工期投入运行时,应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核,在证明其能确保安全时才能投入施工期运行2在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏,应按第
53.2款2项的规定办理3因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时,应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用7发包人不及时验收1若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程,并具备了完工验收条件,但由于非承包人原因使完工验收不能进行时应由发包人或授权监理人进行初步验收,并签发临时移交证书但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示,由此增加的费用由发包人承担当正式完工验收发现工程未符合合同要求时承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作,并承担缺陷修复的费用2若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收,或在验收后不颁发工程移交证书即不接收工程,则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用53工程保修1保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期限在专用合同条款中规定在全部工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程或部分工程,若未投入正常使用,其保修期亦按全部工程的完工日开始算起2保修责任1保修期内,承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作,对已移交发包人使用的工程和工程设备则应由发包人负责日常维护工作,但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复,直至经监理人检验合格为止2发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中,发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏,则承包人应按监理人的指示负责修复,直至经监理人检验合格为止监理人应会同发包人和承包人共同进行查验,若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏,应由承包人承担修复费用;若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏,则应由发包人承担修复费用3保修责任终止证书在整个工程保修期满后的28天内,由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人若保修期满后还有缺陷未修补则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后,再发保修责任终止证书尽管颁发了保修责任终止证书,发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责54完工清场及撤离1完工清场工程移交证书颁发前经发包人同意,可在保修期满前,承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理,并需经监理人检验合格为止1工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场2临时工程已按合同规定拆除,场地已按合同要求清理和平整3按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地,废弃的施工设备和材料亦已清除4施工区内的永久道路和永久建筑物周围包括边坡的排水沟道,均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整5主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物,已按监理人的指示予以清理2承包人撤离整个工程的移交证书颁发后的42天内,除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地,并应按《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地,做好环境恢复工作
二十二、其他55纳税承包人应按有关法律、法规的规定纳税除合同另有规定外,承包人应纳的税金包括在合同价格中56严禁贿赂严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益若发现任何上述行为,发包人和承包人均应进行追查和处理,构成犯罪的提交司法部门处理57化石和文物在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其他遗物等均为国家财产承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品一旦发现上述物品,应立即把发现的情况通知监理人,并按监理人的指示做好保护工作由于采取保护措施而增加的费用和工期延误,应按第
20.2款的规定办理58专利技术1承包人应保障发包人免于承担承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼,保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其他有关费用但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求,或由于发包人提供的设计或《技术条款》规定所引起的除外2发包人要求承包人采用的专利技术,应办理相应的申报审批手续,承包人应按发包人的规定使用,并承担使用专利技术的一切试验工作申报专利技术和试验所需的费用由发包人承担3发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密,应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成对承包人知识产权的侵害,承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任59承包人的合理化建议在合同实施过程中,承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其他方面提出的合理化建议,应以书面形式提交监理人,建议的内容应包括建议的价值、对其他工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等监理人收到承包人的合理化建议后,应会同发包人与有关单位研究后确定若建议被采纳,需待监理人发出变更决定后方可实施,否则承包人仍应按原合同规定进行施工若由于采用了承包人提出的合理化建议降低了合同价格,则发包人应酌情给予奖励60合同生效和终止条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担2若发生第
42.1款3项的违约时,发包人应按第
33.4款的规定加付逾期付款违约金,逾期28天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担
42.3发包人违约解除合同若发生第
42.1款
3、4项的违约时,承包人已按第
42.2款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除合同的要求并抄送监理人发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除合同
42.4解除合同后的付款若因发包人违约解除合同,则发包人应在解除合同后28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用应减去已支付给承包人的金额1即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用发包人一经支付此项费
60.1合同生效除合同另有规定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后,合同生效
60.2合同终止承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止第二部分专用合同条款、♦
一、A刖B专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效1词语涵义
1.1有关合同双方和监理人的词语1发包人是填入发包人名称4监理人是填入监理人名称
1.3有关工程和设备的词语4主体工程包括以下工程:
①填入工程名称;
(5)单位工程指以下工程:
①(填入单位工程名称);
②3合同文件的优先顺序除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序如下(示例,供参考)
(1)协议书(包括补充协议);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;4专用合同条款;5通用合同条款;6技术条款;7图纸;8已标价的工程量清单;9经双方确认进入合同的其他文件4发包人的一般义务和责任4提供施工用地发包人提供给承包人的施工用地范围和时限见填入施工用地范围图表名称,用地范围图应标明范围的坐标若招标文件中仅初步规定施工用地范围而未规定用地的确切界限和分片提供的期限时,本款可作如下修改删去本款全文,并代之以发包人负责办理工地范围内的征地和移民向承包人提供施工用地,提供的用地范围和期限在签订协议书时商定15其他一般义务和责任可根据具体工程情况补充5承包人的一般义务和责任15其他一般义务和责任可根据具体工程情况补充6履约担保1履约担保证件本款中采用履约保函形式的担保金额为合同价格的%;采用履约担保书形式的担保金额为合同价的%2履约担保证件的有效期本款亦可采用以下方案删去本款全文,并代之以履约保函自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效履约担保书自合同生效日起至工程移交证书颁发后一年内一直有效上述两种证件均应在其有效期结束后14天内退还给承包人7监理人和总监理工程师1监理人的职责和权力本款
(2)项补充监理人在行使下列权力前,必须得到发包人的批准(注发包人可根据具体情况规定需经批准的权力范围,以下示例供参考)
①按第11条规定,批准工程的分包;
②按第20条规定,确定延长完工期限;
③按第39条规定,当变更引起的合同价格增加大于%时作出变更决定;
④……
⑤……尽管有以上规定,但当监理人认为出现了危及生俞、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同规定的承包人责任的情况下监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行监理人应按第39条的规定增加相应的费用,并通知承包人11分包
11.1工程分包应经批准若需规定分包总金额的限额时,本款应作如下修改本款中的〃经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去〃改为〃经监理人同意的分包工程总金额不得大于合同价格的%且分包人不得将分包的工程再分包出去〃
11.2发包人指定分包人本款1项后补充发包人指定的分包人的分包工作内容和资质如下1分包工作内容2分包人名称及地址3分包人具有的与分包工作相类似的经验
①工程名称及地点;
②工程主要特性;
③合同价格;
④工程完成年月;
⑤工作内容和履行合同情况;
③该工程的发包人名称及地址14材料和工程设备的提供2发包人提供的工程设备1发包人提供的工程设备名称、规格、数量及交货地点和计划交货日期如下表发包人提供的工程设备表参考格式序号工程设备名称规格数量交货地点计划交货日期备注4本款4项规定的发包人要求提前交货期限为天增加条款若发包人根据工程的特殊情况需要指定部分材料和工程设备的供应来源时,增加下款3发包人指定供应来源的材料和工程设备1发包人指定供应来源的材料和工程设备如下表发包人指定供应来源的材料和工程设备表参考格式序号材料和工程设备名称规格数量供货厂家名称备注
(2)承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和期限,提交上述材料和工程设备的需用计划,经监理人批准后,由承包人与指定的供货厂家签订供货协议,并应将协议副本提交给监理人
(3)除合同另有规定外,承包人应负责上述材料和工程设备的采购、验收、运输和保管,并承担上述工作所需的全部费用
(4)上述指定的供货厂家不能按供货协议规定的规格、数量、质量或时间要求提供材料和工程设备时,由发包人和承包人共同与供货厂家交涉,若由此导致费用增加和工期延误,应依据其原因由发包人和承包人分担各自的责任15承包人材料和设备的管理4承包人租用的施工设备删去本款
(1)项全文,并代之以
(1)发包人可向承包人出租下表所列的施工设备发包人可出租给承包人的施工设备表(参考格式)设备名称型号及规格设备状况数量出租地点每台租赁价格(填入计价单位)注设备状况栏内应填写该设备的新旧程度,如系旧设备应写明设备的购进时间、已使用的小时数和最近一次的大修时间17进度计划4提交资金流估算表本款补充下表资金流估算表(参考格式)金额单位年月工程和材料预付款完成工作量付款保留金扣留预付款扣还其他应得付款18工程开工和完工1开工通知监理人应在年月日前发出开工通知4完工日期本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表要求完工日期表(参考格式)序号项目及其说明要求完工日期20工期延误3承包人的工期延误本款补充下表逾期完工违约金表(参考格式)序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金(元/天)上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定,但其最终的累计总金额不应超过合同价格的%O21工期提前1承包人提前工期本款补充下表提前完工奖金表(参考格式)序号项目及其说明要求完工日期提前完工奖金(元/天)23材料和工程设备的检查和检验
23.1材料和工程设备的检验和交货验收若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时,本款应作如下修改本款
(1)项中〃承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收〃,改为〃无论是承包人提供的材料和工程设备,还是发包人指定供应来源的材料和工程设备,均由承包人负责检验和交货验收〃29文明施工
29.2施工安全若发包人需要委托承包人在工地建立一支消防队伍时,本款应作如下修改删去本款
(3)项全文,并代之以发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作,并配备必要的消防设备和救助设施,所需费用由承包人承担对消防的要求见《技术条款》发包人应负责协调承包人与其他承包人的关系32预付款
32.1工程预付款本款
(1)项中工程预付款总金额为合同价格的%第一次支付金额为该预付款总额的%第二次支付金额为该预用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产2已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用3承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用4承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用5由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润6在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人43索赔1索赔的提出承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的28天内,将索赔意向书提交发包人和监理人在上述意向书发出后的28天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内,向发包人和监付款总额的%本款
(4)项中先后出现的两个〃专用合同条款规定的数额〃,分别为〃合同价格的%〃和〃合同价格的%〃2工程的材料预付款本款
(1)项中所指的〃主要材料〃为
①(填入主要材料名称)
②③33工程进度付款4支付时间本款中〃专用合同条款中规定的逾期付款违约金〃为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的利息34保留金本款
(1)项中〃专用合同条款规定的百分比〃为〃%〃,〃专用合同条款规定的数额〃为〃合同价格的%〃37物价波动引起的价格调整
37.4其他的调价因素(若还有除通用合同条款规定外的调价因素和调价办法,可在本款作补充规定)39变更
39.1变更的范围和内容本款第
(1)项
②中,〃专用合同条款规定的百分比〃为〃%〃O
39.3变更指示若用于河道疏浚工程时,本款应补充本款增加第
(4)项,其条文为
(4)河道疏浚工程的变更造成承包人无法使用原选用的疏浚设备完成变更工作量时,除非合同双方协商同意按变更处理,承包人可以不实施这项变更工作47工程风险1发包人的风险若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时,本款应补充:本款
(2)项中,在〃造成〃后插入〃材料和〃三字48工程保险和风险损失的补偿1工程和施工设备的保险若由发包人投保工程险时,删去本款第
(1)项全文,并代之以发包人应以发包人和承包人的共同名义投保工程险(包括材料和工程设备)投保的工程项目和其他有关情况说明如下(根据工程具体投保情况填写)50人身和财产的损失4第三者责任险(包括发包人的财产)若由发包人负责投保第三者责任险时,本款应作如下修改本款第一句中〃承包人应以承包人和发包人的共同名义……〃改为〃发包人应以发包人和承包人的共同名义……〃51对各项保险的要求1保险凭证和条件若由发包人负责投保工程险和第三者责任险时,本款应作如下修改本款第一句中〃承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本……〃改为〃发包人和承包人应相互提交按合同规定的各项保险单的副本……〃2保险单条件的变动若由发包人负责投保工程险和第三者责任险时,本款应作如下修改删去本款全文,并代之以〃发包人或承包人需要与保险公司协商变动各自投保的保险单条件时,应事先征得另一方的同意,并通知监理人〃3未按规定投保的补救若由发包人负责投保工程险和第三者责任险时,本款应作如下修改删去本款全文,并代之以〃发包人或承包人在承包人接到开工通知日后84天内未按合同规定的条件办理保险,则另一方可以代为办理,所需费用由合同规定的投保责任方承担〃53工程保修
53.1保修期本合同工程的保修期为年增加条款用于河道疏浚时,增加下款
53.4疏浚工程无保修责任疏浚工程无保修期,承包人对已完工验收的疏浚工程,在工程移交证书写明的完工日期后所发生的工程缺陷,河道缩窄或其他不合格之处,都不承担保修责任60合同生效和终止
60.1合同生效若规定合同需经公证或鉴证时,本款应作如下修改在〃……签字并盖公章〃与〃后〃之间插入〃和办理公证或鉴证〃增加条款若合同需要保密时,增加下条61保密除第
9.5款和第58条
(3)项规定外,双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密,违者应对泄密造成的后果承担责任增加条款若承包人为联合体时,增加下条62联合体各成员承担连带责任承包人为两个或两个以上企业法人联合组成的联合体时,各成员应为履行本合同承担连带责任,并应推举其中的一个成员为该联合体的责任方,代表联合体的任一方或全体成员承担本合同的责任,负责与发包人和监理人联系并接受指示,以及全面负责履行合同经发包人确认的联合体协议和章程应作为合同文件的组成部分,在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议和章程理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告2索赔的处理监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人3发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的14天内,将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第
44.1款的规定提请争议调解组解决我推荐相关的合同范本•弱电施工合同•消防工程施工合同防水工程施工合同•爆破施工合同•成都市白蚁预防工程合同书•水利水电工程施工协议书•绿化施工合同•施工分包合同-公路、道路施工合同若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第
44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额3提出索赔的期限1承包人按第
35.1款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔2承包人按第
36.1款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间
十九、争议的解决44争议调解1争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方在争议尚未按第
44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工2争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议争议调解组由3或5名有合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方认同争议调解组成员应与合同双方均无利害关系争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担1合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方2争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方3争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会4在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人5若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行6若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行发包人和承包人或其中任一方按第
44.3款6项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁46仲裁或诉讼
46.1仲裁1发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议2发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁3在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉
二十、风险和保险47工程风险1发包人的风险工程包括材料和工程设备发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任1发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏2由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏3发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外4战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外5其他由于发包人原因造成的损失和损坏2承包人的风险工程包括材料和工程设备发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任1由于承包人对工程包括材料和工程设备照管不周造成的损失和损坏2由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏3其他由于承包人原因造成的损失和损坏3风险责任的转移工程通过完工验收并移交给发包人后原由承包人按上述第
47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外4不可抗力解除合同合同签订后发生第
47.1款3和4项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同解除合同后的付款由双方协商处理48工程保险和风险损失的补偿1工程和施工设备的保险1承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险包括材料和工程设备,投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定2承包人应以承包人的名义投保施工设备险,投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定,但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响3工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为
①从承包人进点至颁发工程移交证书期间,除保险公司规定的除外责任以外的工程包括材料和工程设备和施工设备的损失和损坏
②在保修期内,由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏
③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏
48.2损失和损坏的费用补偿1自工程开工至完工移交期间,任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时一,应由发包人或承包人根据第
47.1款或第
47.2款规定的风险责任承担所需的费用,包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用2若发生的工程风险包含第
47.1款和第
47.2款所述的发。