还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
一级建立师专业工程管理与实务(机电工程)模拟试题一.
一、单选题.(单项选择题(共20题.每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)).
1、齿轮传动的类型较多,其中两()之间的传动是平面齿轮传动.A.垂直轴.B.相交轴C.平行轴.D.交织轴.标准答案C.
2、机械设备与基础的连接中,()是一种可拆卸的地脚螺栓.A.固定地脚螺栓.B.短地脚螺栓.C.活动地脚螺栓.D.胀锚地脚螺栓..标准答案C.
3、变压器吊芯检查的程序是().A.拆卸顶盖一吊铁芯一检查铁芯.B.拆卸顶盖一放油一吊铁芯一检查铁芯.
22、反应材料的热学性能的有()•A.熔点.B.热容.C.热处理性.D.导热性.E.焊性■..标准答案abc■.
23、异步电动机的转子转速().A.可以等于磁场转速.B.随磁场转速加快而变快.C.总是小于磁场转速.D.总是大于磁场转速.E.与磁场转速无关,只与负载有关・.标准答案bc.
24、自动限制系统按系统的数学描述划分可分为().A.线性系统.B.非线性系统.C.连续系统.D.离散系统.E.随动限制系统..标准答案ab■■.
25、机械设备安装施工程序中,精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如.A.垂直度.B.同轴度.C.圆柱度.D.平行度.E.直线度■..标准答案abd■.
26、设备灌浆材料可以选择和其他灌浆料等.A.细碎石混凝土.B.无收缩混凝土.C.三合土.D.微膨胀混凝土.E环氧砂浆■..标准答案abde■■.
27、电动机与被驱动的机械须要通过传动装置相互连接,常用的传动装置有().A.皮带传动.B.齿轮传动.C.链条传动.D.液压传动.E.联轴器传动..标准答案abe■.
28、齿轮传动的主要优点是()o.A传动比较精确、稳定、效率高.B工作性能牢靠,运用寿命长.C适用的圆周速度和功率范围广D可实现平行轴、随意角相交轴和随意角交织轴之间的传动.E结构尺寸紧凑■..标准答案abcd■.
29、依据孔和轴公差带之间的关系,国家标准将协作分为()o.A基孔制协作..B基轴制协作.C过渡协作..D间隙协作.E过盈协作■・.标准答案Cde.
30.常见的基本热力过程有()o.A平衡过程..B定容过程.C绝热过程..D定压过程.E定温过程・.标准答案bcde■.
三、简答题.(案例分析题(共5题
(一)、
(二)、
(三)题各20分,
(四)、
(五)题各30分)).
31、.在机电工程项目公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求,但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标.评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府供应的专家库中抽取的技术、经济专家3人.评标时发觉,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件供应的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求.建设单位最终确定G施工单位中标,并依据《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同.工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾火灾结束后48小时内,G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失状况工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费与补偿费预料15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以与必要的管理、保卫人员费用支出1万元,并预料工程所需清理、修复费用200万元损失状况经项目监理机构审核属实.问题.1在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由.2指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确做法.3判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标,并说明理由.4安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不行抗力?指出建设单位和G施工单位应各自担当哪些损失或费用(不考虑保险因素)..标准答案答是正确的.《招投标法》规定,招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行卑视待遇,所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的.答
(1)建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成.2至少有4人是技术、经济专家.答:1B施工单位的投标不是有效标.投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时,作为废标.2D施工单位的投标是有效标.微小偏差修正后仍属于有效标.3F施工单位的投标书不是有效标.答检验标准不符合招标文件要求,属于做实质性响应的重大偏差.4H施工单位的投标书是有效的.答属于微小偏差,应为有效标书.答安装调试阶段发生的火灾属于不行抗力.建设单位和施工单位担当的损失或费用如下.1工程本身损失150万元由建设单位担当;.2100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位担当;.3G施工单位人员烧伤的医疗费与补偿费15万元由G施工单位担当;.4租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位担当;.5其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位担当;.6G施工单位停工5天相应顺延工期;.7施工机械闲置损失2万元由G施工单位担当;.8必要的管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位担当;.9工程所需清理、修复费用200万元由建设单位担当.
32、.机电安装工程总承包合同是业主方和机电安装工程总承包方签订的施工承包合同,它是机电安装工程施工全过程中必需明确双方权利义务的约定.对机电安装工程总承包合同的管理,应包括合同的订立、履行、变更、争议、索赔、终止等方面内容.问题
3.1总承包方履行合同的职责有哪些?.2工程分包的原则和基本条件是什么?・3设备选购合同的管理内容包括哪些?..标准答案.答1按合同范围与法规要求,编制施工组织总设计与主要施工方案、施工进度支配,报监理工程师批准后,负责组织实施.2向监理工程师汇报工程进展状况与存在的问题,提出解决问题的方法,经监理工程师批准后执行.3按工程与工艺要求进行有关检验与试验,对试验结果的正确性负责;全部检验、试验结果报监理工程师审核和确认.4向监理工程师每月报送进、出场机械设备的数量和型号,材料进场量和耗用量以与进、出场施工人员数.5负责制定施工平安措施,经监理工程师批准后实施.6负责施工机械的维护、保养和检修,以保证工程施工正常进行.7负责设备的选购、运输、检查、安装、调试与试运行.8执行监理工程师的指令,制定保证工程质量措施;依据合同规定或监理工程师的要求,负责部分工程的深化设计或绘制施工详图,报监理工程师批准后实施;订购材料之前,按监理工程师的要求,将材料样品送其审核,或将材料送其指定的试验室进行试验,试验结果报其审核和确认随时抽样检验进场材料质量.9接受工程变更要求.10严格执行合同中有关期限的规定.11必需信守价格义务.答工程分包的原则和基本条件有.1工程分包要遵照总包方有关“工程分包管理工作程序”进行,以加强对分包管理、保证分包工程施工质量、提高工程效益的原则行事.2工程分包的范围包括总承包合同约定的或业主指定的分包项目;不属于主体工程,总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量;一些专业性较强的分部工程分包,分包方必需具备相应的技术资格.3不属于业主指定的分包工程,总承包单位在确定分包和选定分包队伍前,必需征得业主代表监理工程师的认可.答1建立合同档案和台帐;.2合同履约的限制;.3合同的违约、调整和仲裁.
33、某起重设备车间,12m跨钢筋混凝土薄腹梁,
1.5mX
6.0m.预应力钢筋混凝土层面板该工程由本市钢铁学院建筑勘查设计院设计市河东区第三建筑公司施工,预应力屋面板油市建筑构件公司生产安装正在施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落事故发生后调查发觉构件公司供应的屋面板质量不符合要求另外,该工程未经建设主管部门批准、立项,未经设计出正式图纸就仓促开工,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理混乱.问题.1分析该工程质量事故发生的缘由.2工程质量事故处理的一般程序是什么?.3工程质量事故处理的基本要求是什么?.4对工程质量问题常用哪些处理方案?..标准答案.答该起工程质量发生的缘由是建筑制品屋面板质量不合格;违反建设程序,未经建设生产主管部门批准、立项,未经设计出正式图纸就仓促开工;施工和管理问题,.施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱.答1进行事故调查,了解事故状况,并确定是否须要实行防护措施;.2分析调查结果,找出事故主要缘由;.3确定是否须要处理,若须要处理,施工单位应确定处理方案;.4事故处理;.5检查事故处理结果是否达到要求;.6事故处理结论;提交处理方案.答1处理应达到平安牢靠、不留隐患、满足生产、运用要求、施工.c.放油一拆卸顶盖一吊铁芯一检查铁芯.D.放油一吊铁芯一检查铁芯..标准答案d••..
4、电杆的地下部分称为电杆基础,有关电杆基础,下列说法正确的是.A.电杆坑越深越好.B.它的作用是防止电杆因受单向拉力而下压、上拔或倾倒.C.它的作用是保障顺当施工.D.电杆基础施工质量的好坏,对线路运行影响不大■..标准答案b••■.
5、三相四线制低压架空线路的导线一般接受的排列方式.A、交叉排列.B、三角排列.C、垂直排列.D、水平排列便利、经济合理的目的;.2重视消退事故缘由;.3留意综合治理;.4正确确定处理范围;.5正确选择处理时间和方法;.6加强事故处理的检查验收工作;.7细致复查事故的实际状况;.8确保事故处理期的平安.答对质量问题可实行的处理方案有封闭防护、结构卸载、加固补强、限制运用、拆除重建.本题分数
20.00分,你答题的状况为错误所以你的得分为0分■.
34、.某机电安装工程项目施工接受了承包全部材料的固定价格合同工程招标文件参考资料中供应的用砂地点距工地4千米但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20千米的供砂点选购而在一个关键工作面上又发生了几种缘由造成的临时停工5月20日〜5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日〜6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日〜6月14日的该地区的供电全面中断.问题.1承包商的索赔要求成立的条件是什么?.
2.由于供砂距离的增大,必定引起费用的增加,承包商经过细致细致计算后,在业主指令下达的第3天,向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求作为一名工程师应当批准该索赔要求吗为什么?.
3.若承包商对因业主缘由造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?.
4.由于几种状况的短暂停工,承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天,成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求,共计索赔款
57.2万元作为一名造价工程师应当批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?.5你认为应当在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?..标准答案答
(1)与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;.
(2)造成费用增加或工期损失的缘由不是由于承包商的过失;.
(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商担当的风险;.
(4)承包商在事务发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告.答不能被批准.1承包商应对自己就招标文件的说明负责;.2承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;.
3.作为一个有阅历的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中供应的用砂质量是否合格,若承包商没有通过此案厂踏勘发觉用砂质量问题其相关风险应有承包商担当.答不合理因窝工闲置的设备按折旧费或租赁费计算,不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润.答可以批准的延长工期为19天,费用索赔额为32万元人民币缘由是.15月20日至5月26日出现的设备故障,属于承包商应担当的风险,不应当考虑承包商的延长工期和费用索赔要求;.25月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的,为业主应担当的风险,应延长工期为14天成本损失索赔额为14X2万元/天二28万元,但不应考虑承包商的利润要求.36月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险,应延长工期为3天,但不应考虑承包商的费用索赔要求;.46月13日至6月14日的停电属于有阅历的承包商无法预见的自然条件变更,为业主应担当的风险,应延长工期为2天,索赔额为2天X2万元/天=2万元但不应考虑承包商的利润要求.答业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误假如承包商能够通过施工方案调整将延误的工期补回,不会造成工期延误假如承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误所以,工期提前嘉奖或拖期罚款应在竣工时处理.
35、.某大型路口燃煤电站建设工程,是由某国际信托公司、国际电源开发股份有限公司、某省电力集团公司共同出资建设,规划容量4X300MW该工程主体由某电建公司担当,某电建公司项目部针对该工程,实行流水作业方法施工,在经过近一年的安装后,第一台机组的三大主机与附属配套设施基本完工,达到试运行的条件在试运行过程中,发生了以下事务.事务1分部试运由设计单位牵头,在调试等有关单位协作下完成;分部试运的记录和报告,由施工单位负责整理和供应;分部试运中的单体试运由施工单位负责,设计单位、设备制造厂等单位检查验收.事务2单体试运中状况是,汽轮发电机试运中发觉某轴承振动值与润滑油升温值超限为了不影响后续试运工作的开展,试运牵头单位认为这种状况只影响启动试运,对分系统试运无影响,便组织人员起先了分系统试运.事务3整体启动试运按“带负荷调试、空负荷调试和满负荷试运”三个阶段依次进行.事务4整体启动试运的空负荷调试的项目完成了
(1)按启动曲线开机;
(2)机组轴系振动;
(3)监测;
(4)调整保安系统有关参数的调试和整定;
(5)超速试验五项内容.事务5带负荷调试只进行了分阶段带负荷其间,完成了下列主要调试项目
(1)制粉系统和燃烧系统初调整;
(2)汽水品质调试;
(3)相应的投入和试验各种爱惜与自动装置;
(4)厂用电切换试验;
(5)起停试验;
(6)主汽门严密性试验;
(7)真空严密性试验;
(8)协调限制系统负荷变动试验;
(9)汽机旁路试验;
(10)甩负荷试验.事务6在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下,试运部认定达到满负荷试运的条件,遂进行满负荷试运.事务7机组满负荷试运分
72.h和24h两个阶段进行连续完成72h满负荷试运后,停机进行全面的检查、消缺消缺再开机,连续完成24h满负荷试运.问题.
(1)事务1存在哪些不妥?请加以说明和修正.
(2)整体启动试运的三个阶段依次是否正确?请说明.
(3)整体启动试运的空负荷调试完成的项目是否有缺项?如有,请补充.
(4)带负荷调试只进行了分阶段带负荷是否正确?事务5中缺少“自动处理事故的功能试验”,请问该项试验应在什么条件下进行?.
(5)在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下,满负荷试运的条件还有什么?.
(6)针对本案例的发电机组,满负荷试运应怎样进行?..标准答案答应当由施工单位牵头,其他单位协作.分部试运中的单体试运由施工单位负责,设计单位、设备制造厂等单位检查验收不妥多数状况下,分部试运中的单体试运由设备制造厂负责必需由建设单位组织其他单位检查验收.答汽轮发电机试运中轴承振动值与润滑油升温值超限对整体启动试运、分系统试运均有影响但首先影响的是分系统试运,因为单体试运不合格不能进行分系统试运,尽管单体试运和分系统试运均属于分部试运.答不正确.正确的依次依次是空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运.答有缺项.还应当补充电气试验、并网带初负荷.答不正确.应当是机组分阶段带负荷直至带满负荷,故缺少满负荷试运.自动处理事故的功能试验是否进行,首先应视主、辅机性能和自动限制装置功能状况,其次还应当看合同是否有此项试验要求.答在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下,同时还需满足下列要求1)发电机保持铭牌额定功率值;2)燃煤锅炉断油、投高加、投电除尘、汽水品质合格;3)按“验标”要求投热控自带装置、调整品质基本达到设计要求其间,机组需连续运行不得中断,平均负荷率应按“验标”考核.答“验标”规定300MW与以上的机组,应连续完成168h满负荷试运.300MW以下的机组的满负荷试运一般分
72.h和24h两个阶段进行连续完成72h满负荷试运后,停机进行全面的检查、消缺消缺再开机,连续完成24h满负荷试运.本案例发电机组为300MW应连续完成168h满负荷试运..标准答案d.
6、()是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动.A涡轮蜗杆传动.B带传动.C齿轮传动.D链传动■..d标准答案c••■.
7、按()的不同,轴可分为转轴、传动轴和心轴.A承受荷载B轴的材料.C轴线的形态D轴的设计.标准答案a.
8、下列对绝热过程描述正确的是(.A热力系统状态变更过程中,工质的压力保持不变.B热力系统状态变更过程中,工质与外界无任何热量交换.C热力系统状态变更过程中,工质的温度保持不变.D热力系统状态变更过程中,工质的比容保持不变.标准答案b・•
9、液体流淌阻力的产生,缘由是多方面的其内在缘由为o.A流体黏度..B流道结构形态C流体具有黏性而造成的内摩擦.D流速■..标准答案C••■.
10、的主要功能除具有光学经纬仪的功能以外,还可以进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量.A光学水准仪.B激光准直仪.C光学经纬仪・.标准答案b••.
11、适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础.A素混凝土基础.B钢筋混凝土基础.C砂垫层基础.D联合基础■・.标准答案b.
12、是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节.A精度检验与调整.B设备固定.C润滑与设备加油.D调整与试运转.
13、设备灌浆层厚度不应小于()o.A20mm.B25mm.C30mm.D35mm■..标准答案b.
14、在电器安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和().A电信电缆B装备用电线电缆.C限制电缆.D高压电缆..标准答案C••■.
15、埋设在冻土层以下的电缆,施工时可在电缆上、下各铺()厚的河沙.B20mm.C30mm.D40mm..标准答案a••.
16、在输配电线架设方法中的立杆的工作依次是()o.A立杆一杆身调整一填土夯实.B杆身调整一立杆一填土夯实.C拉线一立杆一填土夯实..D杆身调整一拉线一填土夯实■..标准答案C••■.
17、接地沟的挖掘,独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不应小于()
0.A1m..B2m.C3m・.标准答案C.
18、钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,该表面应显示匀整的金属色泽.ASt
2..BSa
3.CSal.DSa2■..标准答案b••■.
19、是绝热材料重要的性能指标之一.A吸水率.B吸湿率.C含水率.D密度.
20、消防验收的依次通常为()o.A验收受理一现场检查一现场验收一结论评定一工程移交.B现场检查一现场验收一结论评定一验收受理一工程移交.C现场检查一现场验收一结论评定一工程移交一验收受理.D现场验收一结论评定一验收受理一工程移交一现场检查■..标准答案a••.
二、多选题.(多项选择题(共10题每题2分每题的备选项中.有2个或2个以上符合题意,至少).
21、总能量衡算中,()属于机械能.A.内能.B.热能.C.位能.D.压力能.E.动能..标准答案cde。