还剩35页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程勘察合同范本项目名称项目建设地点合同编号委托方(甲方)承接方(乙方)甲方委托乙方进行勘察任务根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方商议一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守第一条工程勘察范围
1.1本工程项目勘察委托文号、日期oI.2工程建设地点o
1.3技术要求o第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料।——I——।1|项目名称|文件资|提供日期|||料份数I1I年月日|I1-F1I
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或者勘1111察许可文件IIII1111111I
二、提交工程项目的坐标与标高资料I||口HUIII1一I11
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件IIIIIIIII111111第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果I1-11II提交日期I11勘察成果名称I-I-I-I提交份数11I年I月I日III1--T1IIIII111III111质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果
2.乙方应于年月日进入现场勘察,年月日提交全部勘察资料,提交测量透明图份,提交工程地质报告书一式份(如甲方需要加英加晒图纸资料,此外收费)乙方如因气候或者甲方原因影响现场施工天以上,工期可顺延第五条定金及勘察取费标准及拨付办法.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价估计为元自本勘察合同生效后日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后日内,应按实际勘察工作量清付勘察费勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特殊重大、紧急、有特殊要求的工程,特殊小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收%的助察费第六条甲方的违约责任I.如果由于甲方变更计划,或者提供的资料不许确,或者未按期提供勘察、设计必需的资料或者工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或著修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,助察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或者重作设计,应另行增费,勘察工期顺延
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或者定金,应按银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金元第七条乙方的违约责任.乙方因勘察质量低劣引起返工或者造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或者不付勘察设计费.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部份的勘察.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%的违约金第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应及时商议解决商议不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或者不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或者仲裁,也可以直接向人民法院起诉第九条其它设计费外,还对付与直接受损失部份勘察设计费相等的赔偿金代表人(签字):本合同年月日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效本合同如有未尽事宜,需经双方共同商议,作出补代表人(签字).充协定补充协定与本合同具有同等效力本合同正本一式份,甲乙双方各执份;合同副本一式份,送计委、建委、建行各留存一份联系人建设单位(甲方)(盖章)联系人勘察单位(乙方)(盖章)通讯处通讯处:帐号:电话或者电报:帐号:电话或者电报:开户银行:开户银行:附件附表1测量任务和质量耍求表:工程名称工程地点设计单位测量、工程物探]工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:发包人:建设工程勘察合同
(一)建设工程勘察合同
(一)(示范文本)签订日期:gf-20__(请自填).0203[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人人商议一致,签订本合同,共同遵守第一条工程概况勘察人
1.1工程名称:发包人委托勘察人承担任务根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具
1.3工程规模、特征:体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察
1.4工程勘察任务委托文号、日期:第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1.6承接方式
1.7估计勘察工作量:提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建造总平面布置图提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人采集的,发包人需向勘察人支付相应费用第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或者勘察人的原因未能按期开工或者提交成果资料时,按本合同第六条规定办理勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或者合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延收费标准及付费方式本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或者以“预算包干“、”中标价加签证“、实际完成工作量结算”等方式计取收费国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发422本工程勘察费预算为元(大写)合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度%时,向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用第五条发包人、勘察人责任发包人责任发包人委托任务时,必须以书而形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或者提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,导致勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或者造成经济损失时,由发包人承担民事责任发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和浮现的问题(如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现畅修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用11II11H11IIIIL
1113.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办法
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定
4.2本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用
4.3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责任
5.1甲方
5.
1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供己有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求若因地下埋藏物不清,导致勘察过程中发生或者危及人身安全时,其责任由甲方负责
5.
1.2若勘察现场需耍看守,特殊是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作
5.
1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件如:征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用
5.
1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用
5.
1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、暂时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方暂时设施费
5.
1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费若勘察现场需要看守,特殊是在有毒、有害等危(wei)险现场作业时.,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危(wei)险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时应一次性付给勘察人暂时设施费元由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或者提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人允许,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或者向第三人转让或者用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任建设工程勘察合同新工程名称工程地点及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合同编号(由勘察人编填)合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人商议一致,签订本合同,共同遵守勘察证书等级第一条工程概况发包人
1.1工程名称勘察人
1.2工程建设地点签订日期年月日
1.3工程规模、特征签订地点
1.4工程勘察任务委托文号、日期发包人委托勘察人承担任务,根据《中华人民共和国合同法》5工程勘察任务(内容)与技术要求6承接方式7估计勘察工作量第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)2提供工程勘察任务委托书、技术耍求和工作范围的地形图、建造总平面布置图3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料.(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图5发包人不能提供上述资料,由勘察人采集的,发包人需向勘察人支付相应费用第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份,发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.
1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或者勘察人的原因未能按期开工或者提交成果资料时,按本合同第六条规定办理
4.
1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或者合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延
4.2收费标准及付费方式
4.
2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或者以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定
2.2本工程勘察费预算为元(大写)合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度%时,向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的%计元;提交勘察成果资料后天内,发包人应一次付清全部工程费用第五条发包人、勘察人责任I发包人责任
5.
1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料
5.
1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或者提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,导致勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或者造成经济损失时,由发包人承担民事责任
5.
1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出
5.现的问题(如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用
5.
1.4若勘察现场需要看守,特殊是在有毒、有害等危(wei)险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危(wei)险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用
5.
1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收
1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7为助察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人暂时设施费元
5.
1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或者提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费
5.
1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人允许,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或者向第人转让或者用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任勘察人有权索赔
5.
1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任
5.2勘察人责任
5.
2.I勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责
5.
2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赋予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或者因勘察质量造成重大经济损失或者工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部份的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%
5.
2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或者勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料
5.
2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或者工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范耍求,向发包人提出增减工作量或者修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续
5.
2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务
5.
2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或者来回进出场地,发包人除对付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还对付给勘察人来回进出场费和调遣费
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或者发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘额5()%的勘察费计元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人商议一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时商议解决,也可由当地建设行政主管部门调解,商议或者调解不成时,发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门中请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止本合同一式份,发包人份、勘察人份发包人名称(盖章):承包人名称(盖章):开户银行:开户银行:法定代表人(签字):法定代表人(签字):银行帐号:银行帐号:委托代理人(签字):委托代理人(签字):建设行政主管部门备案(盖章):住所住所邮政编码邮政编码备案日期年月日电话电话鉴(公)证意见|传真传真IIIIIIIIIIIIIII经办人鉴(公)证机关(章)IIII年月日I用结算的依据
5.
1.8维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改、转让
5.
1.9由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费
5.
1.10补充协议中甲方应负的其它责任
5.2乙方
5.
2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算
5.
2.2在勘察前,提出勘察纲耍或者勘察组织设计
5.
2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或者改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续
5.
2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责
5.
2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求
5.
2.6补充协议中乙方应负的其它责任第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金乙方不履行合同时,双倍返还定金
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过一日,应减收勘察费千分之一
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时商议解决商议不成时,由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时,双方允许由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或者事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)第八条其它事宜o第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时商议签订补充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论记要等均为本合同的组成部份,与本合同具有同等效力第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查双方认为必耍时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行废止第十一条本合同正本一式份,双方各执份委托方(盖章)承接方(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)单位地址单位地址电话电话开户银行开户银行银行帐号银行帐号年—月—日年月日签订地点签订地点।-1|鉴(公)证意见IIIIIIIIII经办人鉴(公)证机关(章)||||年月日||||||(注除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)|||1相关阅读建设工程勘察合同.合同范本项目名称本工程项目勘察委托文号、日期和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方商议一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守项目名称第一条工程勘察范围文件资料份数提供日期提交日期年月日提交份数
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或者勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办法1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定2本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责任1甲方
1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基木要求若因地下埋藏物不清,导致勘察过程中发生或者危及人身安全时,其责任由甲方负责
1.2若勘察现场需要看守,特殊是在有毒、有害等危(wei)险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作
1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件如征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用
1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用
1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、暂时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施,甲方不向乙方收取费用当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方暂时设施费建设工程勘察协议订立合同双方建设单位(以下简称甲方);勘察单位勘察院(以下简称乙方)为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分商议,特订立本合同,以便双方共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点0第二条勘察的范围、进度和质量O第三条甲方的义务.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件.在签订合同时,甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位允许的勘测范围之地形图和建造平面布置各份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责.甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表).甲方必须在年月日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住款待所、饭店,费用由甲方负担甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地。