还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
XX投资集团有限公司2022—2022年度xxx战略采购框架协议合同编号BNJT-ZLCG-D8二一四年四月第十条产品保修、维修约定质保期除国家及项目所在地政府另有规定外,本合同产品质保期为10_年质保期内供方免费提供技术支持及培训,并全部承担因产品质量问题引起的维修和更换等所有费用;供方应以书面形式提供保修单位的名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料,以便通知供方进行保修(若保修单位的地址、电话等变更应及时书面通知甲方)供方应保证保修的及时性,在收到需方或者实际使用方通知后应及时赶到现场,具体时间如下属于保修范围和内容的项目,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场查看情况,无须更换的,在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场,作到工完场清须更换的,由乙方提出时间表并在得到甲方或者委托人认可后严格按时间表维修,其余不变每一个维修项目完成后,经业主和甲方代表验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕违反以上规定,视为乙方允许由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由用户、甲方签字认可后即生效,再也不经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用另加1()%的管理费从乙方质保金中扣除,但不免除乙方的任何对付责任乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方或者业主责任,在接到通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修,并在维修过程中与甲方及业主共同取证,以判断责任原因,不属乙方责任的,由责任方向乙方支付材料及人工费用乙方承诺,保修期满后按不高于本次投标价格标准向甲方提供维修零部件零部件不高于同地区同类零部件价格,且在保修期满后3年内价格不上调第十一条协议违约责任有下列任何情形之一的,甲方有权利单方解除本协议且履约保证金不予退回,乙方应依法赔偿因此给需方造成的全部损失供方拒绝按照本协议书的规定与需方签订采购合同甲方收到需方对供方产品或者服务的投诉达到3次并经调查属实的,或者乙方或者供方有本条特殊规定以外的任何其他违约行为(包括违反本协议规定的任何义务)达3次的供方提供的产品不符合国家、地方法律法规或者行业标准以及需方要求的因乙方自身原因造成工期延误5天以上,或者施工进度影响到甲方或者需方的销售、招商等活动供方不具备按本协约定对需方开辟项目供货的能力;甲乙双方对新增加的开辟项目所在地的五金件运输费用不能商议一致的;供需任何一方根据采购协议的规定单方解除或者终止某一个或者几个项目的采购合同的乙方不符合本协议约定条件的情况下单方终止履行协议的,必须向甲方赔偿因提前终止协议而造成的全部损失乙方或者供方违约导致甲方解除本协议的,需方有权解除与乙方签订的采购合同及供货合同任何一方根据本协议书的规定或者法院判决或者仲裁机构仲裁必须承担违约责任的,除赔偿给对方造成的损失外,还应向对方支付全部损失20%的违约金乙方承诺在本协议期间,乙方供给甲方的产品价格为其在中国市场上的最低销售价格,否则甲方有权单方面终止协议,或者要求乙方支付所发生额差价的二倍作为违约金并继续履行协议如果市场上其它与乙方同等规模的生产商或者供应商能提供比乙方更优惠的价格,或者同等价格下更优惠的产品质量,乙方有责任向甲方提供相同价格的产品和服务,如乙方不能在甲方规定时间内实现的,那末甲方保留调整全作范围(包括规模、地区、项目及合作期限等)或者单方解除本协议的权利乙方应遵守国家及地方相应环保政策、法规,保证生产的全部过程达到当前环保政策法规规定,没有废水、废气等不达标排放行为,否则甲方有权决定是否解除同乙方的协议第十二条合同违约责任供需双方确认合同后,除浮现不可抗力的情况外,供需双方必须履行倘若无法履行合同时,违约者需支付对方合同材料设备总价的10%作为不能履行合同之赔偿;供方未按合同规定日期交货,供方需支付需方逾期部份货款总额每天千分之一的违约金,并赔偿因此给需方造成的一切损失(包括需方因此延期工程、延期交房的责任),逾期交货超过10天的,需方有权单方面终止该合同,供方需赔偿违约造成的应赔偿给需方一切损失(包括需方因此延误工期、延误交房的责任),另向需方交纳合同材料设备总价的10%作为违约金;因为产品质量问题导致没有一次性通过工程竣工验收的,供方应即将无偿换货并在7天内向需方交送合同规定的合格产品,向需方支付未通过验收部份产品价款的5%违约金,赔偿因此给需方或者第三人造成的损失;供方逾期10天未交送合格产品的或者因为产品质量问题导致第二次没有通过安装验收的,需方有权单方解除合同,供方应向需方退还所有已收款项,支付合同标的总价款10%作为违约金,并赔偿因此给需方或者第三人造成的损失;供方违反合同规定擅自发货或者提前到货的,需方有权拒收货物,供方对此承担一切责任;需方若无合理原因未按时付款,每逾期1日,需方应当按照中国人民银行发布的银行同期贷款利率支付违约金供方承担因为产品质量问题而给需方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失;包括需方因此延期工期、延期交房对业主及第三承担的责任、业主据此对需方的索赔,等等因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题导致未通过交货验收的,视为没有交货,因此造成的逾期交货的,按照合同关于逾期交货的有关规定执行第十三条协议有效期与协议终止本协议自双方签署之日起生效,协议有效期为2022年12月31日,期满前1个月双方可以商议修订本协议,但任何一方均没有期满续约的义务;对上述约定截止日期供需方之间已生效但未履行完毕的具体采购合同继续生效,直至该具体采购合同履行完毕第十四条不可抗力因不可抗力导致彻底不能履行本协议或者城市公司合同、定单的,双方无需承担任何责任,但本协议或者城市公司合同另有规定的除外因不可抗力导致部份不能履行定单的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本协议或者城市公司合同另有规定的除外供、需任何一方延迟履行本协议或者城市公司合同后发生不可抗力的,不能免除责任因发生不可抗力影响本协议或者城市公司合同的,遭受不可抗力的一方须及时通知另一方,并在不可抗力结束后3个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明,否则,不能免除相应责任本协议所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾,以及以下方面的自然灾害烈度为6级以上的地震;7级以上持续24小时天的大风;持续降雨24小时且降雨量为200mm以上;40度以上持续24小时的高温天气;其它不可预见、不能避免且不能克服的事件第十四条协议文件解释顺序下列文件均为本协议有机的组成部份,在彼此内容不一致或者发生歧义时,文件的优先解释顺序如下本协议书及其补充条款和附件;中标通知书;投标书及其附件、以及响应招标文件的内容及经甲方确认的偏离文件;发包人招标答疑文件招标文件及招标文件补充文件;止匕外,如果本协议与供方与需方签署的具体采购合同有不一致之处,按有利于需方及甲方的原则合用协议条款第十五条纠纷争议处理方式凡因本协议引起的或者与本协议有关的争议,双方应当商议解决,商议不成的任何一方均可向甲方所在地的当地法院提起诉讼第十六条协议附件协议附件1价格清单协议附件2履约保函格式协议附件3xx集团五金件技术标准协议附件4供需双方联系方式协议附件5廉洁合作条款第十七条协议份数及协议生效本协议用中文书写,一式6份,甲方3份,乙方3份,具同等效力,本协议自双方代表签字并加盖公章之口起生效,未尽事宜,商议解决协议附件1:报价清单协议附件2战略供应商银行履约保函(样本)战略供应商银行履约保函致**************(下称受益人)鉴于**************(下称被保证人)已与贵方签订了合同编号为*****的_*************的协议(下称协议),工期自2022年**月**曰至20**年**月**日我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证
一、本保证担保的最高担保金额为人民币(币种)100000元(小写)拾万元整(大写)
二、本保证担保的保证期间自***年**月**日至***年**月**日_
三、在本保证担保的保证期间内,我方将在收到受益人(全称*******)法定代表人或者其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后巨工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方
五、本保证担保项下的权利不得转让
六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对协议进行修订的,应当将修订后的协议原件送我方备案
七、本保证担保的保证期间届满,或者我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除
八、本保证担保合用中华人民共和国法律
九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效保证人(盖章)法定代表人或者其授权委托代理人(签字或者盖章上单位地址由网编码电话传真日期年月日(本保函失效后,请将原件退回我方注销)第一条合作内容第二条产品价格第三条采购方式第四条供货地点第五条产品的交货验收方式第六条货款支付方式第七条甲方权利与义务第八条乙方权利与义务第九条变更处理方法第十条产品保修、维修约定第十一条协议违约责任第十二条合同违约责任第十三条协议有效期与协议终止第十四条不可抗力第十五条协议文件解释顺序第十六条纠纷争议处理方式第十七条协议附件协议附件1:价格清单协议附件2履约保函格式协议附件3xx集团五金件技术标准协议附件4供需双方联系方式协议附件5廉洁合作条款第十八条协议生效及协议份数协议附件3五金件技术标准及要求详见招标文件第3章(协议书签署时,将此章节内容加入)协议附件4供需双方联系方式供需双方联系方式
一、供方:备注乙方可提供更多城市的联系方式
二、需方联系方式:协议附件5廉洁合作条款甲乙双方于年月日签署了施工/采购合同,为加强工程项目建设期间的廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经商议签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则
一、甲方责任.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定.甲方有责任对本单位相关人员进行廉洁合作教育.甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受任何形式的实物、现金或者礼券.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理,并将调查结果向乙方反馈
二、乙方责任.乙方应保证乙方人员了解甲方有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行.乙方不得以任何形式赠送实物、现金或者礼券.乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督.乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或者受贿行为及时向甲方财务审计部或者甲方总经理举报;如乙方向甲方人员行贿,或者甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在合同总价的基础上再让利5%」_甲方有权暂停或者终止与乙方的合作涉及违法犯罪的,交由检察机关处理
三、甲方接受乙方实名或者匿名投诉,保证为投诉者的信息保密,常设举报电话和邮箱座机邮箱乙方:XX集团五金件战略采购框架协议XX集团五金件战略采购框架协议编号BNJT-ZLCG-D8甲方xx投资集团有限公司蝇电话传真乙方***************有限公司硼电话传真XX投资集团有限公司(以下简称“XX集团”)通过招标确定乙方为XX集团五金件供应商之一根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XX集团五金件战略采购事项商议一致,订立本协议第一条合作内容供方是指乙方及其下属公司或者机构,包括乙方授权的代理商需方是指承接XX集团及其控股或者参股的各房地产公司项目内相关门窗、幕墙工程的施工安装单位甲方指定乙方为上述五金件战略采购的供应商之一,需方可根据在建工程的需要选择乙方的产品协议期限内,需方在建工程的五金件选择范围仅限于甲方通过招标确定的中标人的产品,但下例3种情况除外本协议签订前,需方已通过招标确定中标人并已经发出中标通知书的;中标人产品不能满足在建项目要求的,需方另行采购;本协议书另有规定的亦除外本协议附件1中未包含的乙方产品,或者供方产品不能满足需方所开辟项目的要求,需方有权选购市场上其他公司的产品第二条产品价格五金件综合单价详见本协议附件1此价格为供、需双方签订五金件采购合同的定价依据,需方有权根据项目所在地的情况与供方商议调整具体采购的价格,但不得高于本协议约定的价格五金件综合单价为货到需方指定堆放地点价,包括但不限于五金件产品加工费、人工费、材料费、机械费、货品包装费、运输费、管理费、利润、保险、税金及将货送至需方指定加工现场(车辆可到达地点)等所有费用、还包括现场协调、现场配合、收货验收、因质量问题引起的维修和更换、相关技术服务费用等第三条采购方式五金件采购采用甲指乙供方式,由承包甲方的施工单位就项目与乙方签订具体的五金件采购合同第四条供货地点供货城市,包括但不限于深圳、北京、天津、沈阳、长春、乌鲁木齐、西安、上海、扬州、无锡、合肥、芜湖、佛山、韶关、惠州、云浮、肇庆、增城、南宁、桂林、铜陵、兰州、福州、启东、南通、赣州、石家庄,甲方新增加的其他项目所在地及承接甲方相关项目工程的施工单位所在地具体交货地点在五金件采购合同或者甲方发出的书面供货通知书中另行约定,乙方保证将货物送至需方指定地点,否则需方有权拒绝收货,并按供方延期交货处理产品在达到需方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由供方办理,并由供方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险第五条产品的交货验收方式供方必须按规定提供完整无损、全新的产品并保证包装完好无缺;供方发货前10日同需方确认具体发货日期,发货期为供方收到定单后2625天,并按照指定日期送货;供方必须按需方要求运抵卸货地点,否则,需方有权拒收货物;合同签订时供方提供的样本、样品到需方进行封存,作为产品验收的依据;货到24小时内,需方负责验收,货物在交货验收合格前所有权不转移,灭失、损坏的风险由供方承担;根据国家或者地方有关规定需要政府部门需要进行验收检查的,以政府部门出具的验收合格证明为付款的必要依据第六条货款支付方式无预付款,根据供方供货数量进行月结95%合同结算总货款的5%为质保金,自产品到达现场并验收合格之日起算满2年且无质量问题,全额退还质量保证金无息采购合同签订后,供方出具1年质量保证服务承诺函,供方未按约定提供质量保证服务承诺函的,需方有权顺延退还质量保证金具体付款条件及付款方式以供方、需方双方签订的采购合同为准,但是不得违反上述约定第七条甲方权利与义务在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内,甲方保证在由需方直接采购或者各地分公司采购的工程项目中就本协议书规定的产品以乙方为供应商之一,本协议书另有规定的除外;如需方需要采购的相关产品在乙方经营范围内,而本协议书没有规定或者没有确定价格,需方有权利根据乙方报价及供应情况决定是否采用乙方产品甲方有义务对乙方的价格体系进行保密,不得向需方以外的第三方泄漏甲方有义务监督需方合同的执行情况甲方有义务知会乙方必要的项目状况甲方有权对乙方或者供方随时进行考察或者检查甲方有义务及时通知乙方需方联系方式的变动第八条乙方权利与义务乙方有义务保证满足甲方各地开辟项目的需要,对甲方所有开辟项目(包括随时可能增加的新开辟项目)都有按照本协议书及附件规定的供货能力;乙方有义务确保供方交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准,存在多个标准的,应保证符合所有标准,对于甲方项目所在地政府部门有准用检查要求的产品,乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查,并获得了当地颁发的准许使用证明;乙方有义务在签订采购合同前向需方提供乙方产品的详细资料,包括产品性能介绍、检验报告、图片资料等;乙方有义务提供施工的现场指导、施工验收等技术支持工作,保证在正常的施工条件下,供方所提供的产品一定能一次通过所有相关部门的验收;乙方有义务约束供方行为,确保供方按照本协议和采购合同要求履行义务;乙方有义务保证在具体项目合同约定的供货期内供货;对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或者未确定价格的材料,乙方有义务向甲方提供最优惠的市场价格,否则,甲方有权另行采购;乙方有义务确保供方在本地有适量的备货,需方少量补货的供货时间应控制在7天以内;如协议附件所列出型号因市场原因无法继续供货,乙方须在住手供货前三个月向甲方提出书面说明并取得甲方允许;乙方有义务接受甲方考察人员的参观考察或者袭击检查;乙方必须及时向甲方推荐乙方的新产品、新技术,以方便甲方对产品的选用乙方有义务及时书面通知甲方供方联系方式的变动;乙方对供方的一切行为均承担无条件的连带责任;乙方应遵守国家及地方相应环保、劳动保护等政策法规;乙方有义务每半年向甲方及其子公司提供一次《质量改进报告书》,内容包括过去半年乙方取得的质量体系方面认证情况,乙方内部生产流程有何优化,内部质量控制流程改善情况,半年前客户反馈情况(包括产品和服务),针对客户的反馈采取的具体改善措施,半年后同样的反馈的数量/比率的变化供方未按供需双方签订的采购合同供货或者供货不符合合同约定,给甲方或者甲方的关联单位造成损失的,供方应予以赔偿(包括但不限于工期延误、工程质量产生的损失)第九条变更处理方法在供需双方确认的合同交货前5天,需方如须改变所订常规五金件的规格型号、数量及发货时间、到时货时间,供方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额不得就需方的变更行为收取任何费用5天之内的变更双方商议解决需方如须改变所定非常规五金件的规格、型号、数量及发货时间、到货时间,需与乙方另行商议,给乙方造成损失的,需方应予赔偿甲方XX投资集团有限公司乙方(盖章)(盖章)法定代表人或者委托代理人法定代表人或者委托代理人签订日期2022年月日签订日期12022年月日地区公司名称邮编及通信地址联系人联系电话客户部深圳北京天津沈阳长春乌鲁木齐西安上海扬州无锡合肥芜湖佛山韶关惠州云浮肇庆增城南宁桂林铜陵兰州福州启东南通赣州石家庄地区公司名称邮编及通信地址联系人联系电话集团总部北京天津沈阳长春乌鲁木齐西安上海扬州无锡合肥芜湖佛山韶关惠州云浮肇庆增城南宁桂林铜陵兰州福州启东南通赣州石家庄。