还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
公司互联网买卖合同2022公司互联网买卖合同正文内容甲方联系方式地址乙方联系方式地址兹因甲方向乙方订购电脑设备壹批,双方同意订定合约条款如下
一、标的物货品名耦O货品规格货品数量
二、价款、履约保^金及保固金
1、合约总价款计元整
2、履约保^金为合约总价之虬乙方应签订合约时缴存该履约保瞪金予甲方于验收合格后,由甲方无息返还乙方,如有违约情事,甲方得迳行没收缴存之履约保^金或通知出具保瞪函之金融机构拨付履约保^金;另由甲方自办或招商承办,乙方均不得异议,并同意放弃先诉抗辩权
3、保固金为合约总价之%乙方应验收合格后且甲方支付乙方验收款前,缴存该保固金予甲方甲方于合约期满后将保固金无息返还乙方,如有计罚情事,则以扣除该款后之余额返还
三、付款方式
1、签约款甲乙双方于签约后,由甲方给付合约总价之%予乙方
2、交货款标的物交货后,由甲方给付合约总价之%予乙方
3、验收款标的物经甲方验收合格后,由甲方给付合约总价之%予乙方以上款项由乙方检具发票向甲方请款,甲方于收到发票后日内,以汇款或即期票据给付
四、交货日期及地点乙方最迟应于年月日前完成交货,交货地点由甲方指定乙方未依期限交货者,每逾期一日,须按合约总价%计算,作为偿付甲方之违约金,甲方如有其他损害,乙方并应:赔偿如逾期达日者,甲方得不经催告幺冬止或解除本合约乙方应:M责赔偿甲方因而所受之一切损失,并同意放弃先诉抗辩权
五、交货日期之延长凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延误影响,致须延长交货日期,乙方得在交货期限内函请甲方核定延期,甲方视其实际影响之情形酌予延期,乙方对甲方最后核定之延期期限,不得异议
六、到货点收甲方应于标的物送达时当场验收,如发现设备品名不符、数量不足、外观显有损坏时,应及时通知乙方补足或^换新品乙方因补足或^换新品,致逾原定交货日期者,概以逾期论
七、测试验收标的物应于交货日之次日起算一个月内完成测试验收,否则每迟延一日,乙方应按合约总价%计算,作为偿付甲方之违约金,此项违约金总额最高以本合约总价款为限如标的物迟延十日仍未完成测试验收,甲方得解除本合约惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法如期通过测试验收,延误之天数应予扣除
八、保固服务
1、乙方应自标的物测试验收手续完成后之次日起提供硬体设备保固年
2、保固期限内乙方应免提供设备故障维修
3、保固期间设备发生故障时,乙方应于甲方通知后三十分钟内回覆,於重^回覆后四个小时内到达本中心指定地点服务,并于甲方通知后四十八小时内修复;倘故障无法於四十八小时内修复者,乙方应立即提供备援设备免费供甲方使用,乙方违反前述三个时点之一者,每逾一日计罚合约总价%违约金但违约金总金额最高以本合约总价款为限,甲方如有其他损害,乙方应^^赔偿惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法即时回复正常运作,延误之时数应予扣除
九、所有权甲方于个别标的物价款付清时,即取得该标的物之所有权
十、品质保号登
1、乙方保瞪具有丰富之经验及充分能力承揽本工作,其参与本工作之员工亦皆具充分之经验与能力
2、就本工作之履行,乙方应尽善良管理人之注意义务,并应依诚信原则为之
十一、监督甲方所派经办人员,有监督及指示乙方之权,甲方经办人员如发现乙方技术人员技术低劣,工作怠忽或不听指挥者,得随时通知乙方更换之,倘安装测试草率材料劣质,不合规定,通知乙方拆机重做,其损失概由乙方负担
十二、资通安全乙方因本合约而知悉或持有之技术资料文件、甲方营运秘密及本合约之内容,非经甲方事前书面同意,不得窃用或泄漏予第三人乙方应要求其在职和离职遵守本条之规定乙方或其员工违反本条规定者,甲方得^止合约,并请求乙方赔偿因此所受之损害
十三、违约效果除本合约另有规定者,从其规定外,任一方常事人如有违反或未能履行本合约任一条款规定之情事者,他方得以书面通知^止本合约,并要求损害赔偿
十四、移转限制乙方非经甲方事前书面同意,不得将其在本合约中之权利或义务转让予任何第三人,亦不得将本工作之全部或一部转包予任何第三人
十五、瑕疵担保
1、乙方保瞪交付甲方之标的物,具有本合约规范书所定之品质及功能
2、乙方保^交付甲方之标的物不致侵害他人之专利权、著作权或其他权利如甲方因使用标的物致有第三人对甲方提起侵害专利权、著作权或其他权利控诉之情事时,应即以书面通知乙方,提供相关资料,并与乙方充分合作乙方应^^为甲方从事有关之和解谈判及提出抗辩,并偿付和解费用、律师费或一切经法院判决确定由甲方:之费用及赔偿
3、标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利致甲方不得继续使用时,甲方应将该标的物退回乙方,并得将其他因之无法使用之标的物一并退回乙方应于十五日内依本合约签订时有关机器设备之法定最低耐用年限,以直线法计算折旧残值给付甲方,并赔偿甲方因此所受之损害
4、甲方因自行改变标的物结构、或不在特定运作环境下使用标的物、或合并使用非乙方供应之产品致标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利,应由甲方自
十六、损害赔偿
1、乙方于执行本合约时,如造成甲方财产之损害,乙方应立即修复或赔偿
2、双方所得请求之损害以实际损害为限
十七、完整合意本合约构成双方对本案之完整合意,本合约生效前双方对本案之任何愤议若未记载于本合约,对双方皆无拘束力
十八、危险负担标的物之危险于交付标的物于甲方后即移转于甲方
十九、合约修改本合约条款之修改应经双方同意后以书面为之
二十、适用法律本合约条款依中华人民共和国法律解释并适用之
二十一、管辖法院双方如因本合约涉讼,同意法院为第一审管辖法院
二十二、合约收执本合约计正本二份、副本二份,经双方用印后甲方执正本一份、副本二份,乙方执正本一份甲方签约人签订日期年月曰乙方签约人签订日期年月日《公司互联网买卖合同.docx》公司互联网买卖合同正文内容结束。