还剩1页未读,继续阅读
文本内容:
不锈钢加工合同2022不锈钢加工合同正文内容甲方(建设单位)乙方(施工单位)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守
一、工程概况
1、工程内容不锈钢楼梯扶手,规格
2、略;
3、工程造价元/米,施工面积约米,约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式合同签订生效后,甲方付—%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到%后,拨付安装工程总价款的%工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清
二、合同工期从拨款之日起至年月日之前完工如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延
三、甲方责任
1、如期辨理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证解决在施工中应由甲方解决的问题
四、乙方责任
1、保瞪质量,保瞪工程如期竣工保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,M责施工现场的管理与联系工作,参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款元,工程质量不符合规定的:M责无偿维修及返工
五、质量验收以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方愤商解决,愤商不成的,依法法院起诉
七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效
八、备注甲方(单位盖章)乙方(单位盖章)甲方代表签字乙方代表签字年月日《不锈钢加工合同.docx》不锈钢加工合同正文内容结束。