还剩47页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【施工合同】众所周知,一般建筑工程施工在我国建筑行业是很常见的,那么对于建筑工程施工合同你知道怎么写吗以下是为大家收集的建筑工程施工合同锦集三篇,欢迎大家阅读建筑工程施工合同1发包方(甲方)承包方(乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在平等协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合工程实际情况,订立如下协议以便共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容详见施工图和预算编制说明书
4、工程面积约
二、承包方式工程总承包
三、工程质量合格乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级
四、工程承包总价本工程承包总价确定为元(大写整)承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%可进行相应调整(价格必须由甲、乙、监理三方签证)
五、工程款拨付方式
1、施工至000后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算).本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20_.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-
1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20_年版)gb5026「
1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-
1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20_.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20_.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范第七条安全施工.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失第八条质量保修.本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费.保修金支付方法质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行第九条双方的权利和义务.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作第十条违约责任、索赔.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2%的违约金.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2%的违约金.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2%的违约金第十一条争议的解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉第十二条其他约定.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份.本合同自双方签字盖章之日起生效
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人合同经办人合同经办人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号通讯地址通讯地址邮政编码邮政编码签订时间年—月一日签订时间年—月—日协议签订地协议签订地【施工合同】随着法律观念的普及,许多场合都离不开合同签订合同可以保护我们的合法权益你知道吗,有办法写合同吗以下是整理的施工合同(合集4篇),希望能够帮助到大家发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议第一条工程名称第二条工程地点第三条承包范围第四条开工日期年月日竣工日期年月日工期天第五条、合同价款本工程采用方式计价室外工程另外计算合同总价款为第六条、双方责任
1、甲方责任
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查
(2)负责向乙方提供施工图一式份
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算
2、乙方责任1严格按施工规范要求及国家质量标准施工2必须按图纸施工3应保证工期要求,确保工程如期完成第七条、材料供应
1、主材由甲方负责提供
2、辅材由甲方负责提供第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验
2、工程完工时组织相关部门验收第十条、结算方式工程款支付,每月按进度实际工程量支付,工程完工自检能达到验收要求支付,余款待该工程竣工验收合格后天内支付总工程款,含已付工程款在内,甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用第十一条、其它
1、本协议一式份,正本份,副本份
2、本协议自双方盖章签字之日起生效
3、本协议待工程款付清以后自行终止第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日—元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付甲方(签章)乙方(签章)年月日年月日发包单位(以下称甲方)承包单位(以下称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守
一、工程地点
二、工程名称
三、工程面积
四、承包方式
五、工程造价
六、工程期限开工年月竣工年月注如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延
七、结算方式
1、工程进度款施工量达到总量的版甲方向乙方支付
2、施工完毕验收合格后,甲方向乙方支付
3、工程质保金,待质保期满后,无遗留问题,甲方向乙方支付结清余款,无息
八、甲、乙双方责权.乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工.乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量甲方应对乙方施工质量及时验收.材料、机具乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用甲方承担主要工程材箱.工程质保期为质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作.进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责
九、违约责任由违约方向被违约方赔偿相关所有损失
十、其他约定.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如出现安全问题,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担.末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件.本合同一式两份,甲方双方各执一份.注本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工甲方乙方电话电话甲方签字盖章乙方签字盖章年一月―日年一月―日发包方(全称)(以下简称甲方)承包方(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致,特立本合同
一、工程概况工程名称三项整治工程地点罗村街道两旁工程内容喷涂、油漆资金来源
二、工程承包范围承包范围
三、合同工期开工日期20xx年6月5日完工日期20xx年7月15日合同工期总天数40天
四、质量标准
五、合同价款喷涂每平米用料10元、人工费4元
六、甲方的权利与责任
1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验
2、严格监测工程施工程序与建筑标准,对乙方施工程序不规范,工程标准质量差等问题,有权责令其返工或停工,所造成的一切损失由乙方负责
3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算
4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格,如不合格,有权阻止不合格建筑材料进入工地
5、本工程为全额抵押工程,乙方在完工以前,甲方不予付工程款
六、乙方的权利与责任
1、负责组织有力的施工工队,对工程进行施工建设
2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现,杜绝不合格的建筑材料进场
3、在施工中出现不可预见工程时,应及时向甲方反映情况经甲方确认方可施工建设
4、接受甲方的〃施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正
5、在施工过程中要加强管理,严格遵守各项施工安全规则,如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责
七、付款方式工程完工待有关部门验收合格后,资金到位后再行付款
八、工程保修工程完工验收交工后保修期为一年,保修金为工程造价的15%费用乙方负责保修期满后不出现任何质量问题,保修金一次付清合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订,从签订之日起生效,本合同一式五份,甲乙双方各执1份,任何一方不得私自涂改和变更合同内容,否则所造成后果由涂改方负责甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月―日发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容资金来源
二、工程承包范围承包范围
三、合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天
四、质量标准工程质量标准达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准
1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范
2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%
3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)
4、进度付款每个月25日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%O
5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%
6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的,28日内拨至保修金的80%剩余的20%在五年后的28日内付清
六、甲方权利和义务
1、派驻现场代表按照本合同约定代表甲方行使各项职责;
2、施工前现场具备开工条件,即三通一平,包括水通、电通、路通、场地平整
3、将施工所需的生活用水(不含施工用水)、电接至施工场地围墙以内并挂表;
4、为乙方提供全套施工图纸六套;
5、根据工程需要,甲方有权提供建筑材料及制品,甲方提供材料的费用从预算中扣除,但不付给乙方材料保管费等其他费用
6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证,以备决算时作为调整依据
7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济处罚;
七、乙方权利和义务
1、派驻现场代表按照合同约定代表乙方行使各项职责;
2、提供满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍(根据现场情况,如甲方提供,须扣除乙方相应费用);
2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级
五、合同价款金额(大写)暂定(人民币)¥万元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、标准、规范及有关技术文件
4、图纸
5、预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
九、合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约定经发包人、承包人双方签字盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月―日【施工合同】市政道路施工合同如何写呢合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议以下是整理的市政道路施工合同范文(精选6篇),欢迎阅读与收藏发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程工程地点信丰水东工程内容道路、排水、交通、照明及绿化等工程4承包范围
1.5承包方式施工图规定以及甲方认定的内容包工包料
二、合同文件及解释顺序.本合同条款;.标准、规范及有关技术文件;.图纸;.工程量清单;.工程报价单或预算书;.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议
三、双方一般权利和义务
3.1发包人工作.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点,保证施工期间的需要;.水准点与坐标控制点在签订合同后2日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;.在签订合同后,由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;.双方约定发包人应做的其它工作—除上述事项之外,根据现场实际情况需发包方协调的其它事项,发包方要予以配合,确保工程施工正常进行2承包人工作.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;.根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定根据实际需要确定.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人;.已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已竣工工程成品的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的,应相应追加特殊措施保护费;.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;.双方约定承包人应做的其它工作除上述事项之外,有关工程施工方面其它事项
四、工期1工期开工日期20—年7月15日,竣工日期20_年10月30日,合同工期总日历天数105个有效日历天
4.2工期延误承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工因下列原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;.设计变更和工程量增加;.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;.不可抗力;
五、质量1工程质量工程质量标准合格工程施工和质量标准评定依据的标准、规范1沥青路面施工及验收规范GB50092962给排水管道工程施工及验收规范GB50268-973水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87⑷市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-905市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-906城市道路养护技术规范CJJ36-907城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-918城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20—9市政基础设施工程施工技术文件管理规定建设部建城[20_]221号
5.2隐蔽工程和中间验收工程每一道工序在承包人自检的基础上,需经工程师验收合格方可进行下一道工序
5.3工程试车工程试车要求及费用的承担承包方
5.4竣工验收工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,7天内向发包人提供一套完整竣工资料及竣工验收报告、一套竣工图
5.5质量保修具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定,质量保修书作为本合同的附件
六、合同价款确定与支付
6.1合同价款及调整
6.
1.1本工程合同价款暂定壹仟贰佰万元合、写12000000元本工程按甲方认定的工程量数据计算,执行20_年江西省市政工程消耗量定额及单位估价计取综合管理费率22%计算,材差不计取管理费只计取营业
3.413%;市政道路管网按施工图计算套用标准取费其它说明所有有关工程结算的资料签证按甲方的规定程序办理签字、盖章等所有现场签证、零星点工普工按100元/工日,技工按150元/工日计、设计变更及甲方工程部下发的工程修改通知等按本条第1款执行因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加,承包人提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款变更合同价款按下列方法进行1合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;2合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人审核确认后执行
6.2工程款进度款支付
1、乙方在订立合同时自愿交纳200万元人民币作为工程履约保证金,保证金于乙方正式施工后15日内返回乙方不计任何利息
2、本工程工程总价款的70%以桃江龙城小区5#楼房屋价款抵扣,余下的30%含以下涉及的5%质量保证金在内于本工程量过半后根据甲乙双方协商按适当比例付进度款抵扣单价按本公司售楼明示的销售价,具体抵扣房号详见附表
3、承包方所抵房屋,目前统一在销售部销售,销售款由发包方待工程进度返还给承包方所有工程款必须开具有效建安税票
6.3竣工结算
6.
3.1工程竣工验收报告经发包人认可后,承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求,向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料,进行工程竣工结算
6.
3.2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实,给予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告后,以结算价款的5%作为质量保修金,余款经双方确定工程竣工扫尾工作正式完成确定后二个月内结清支付
6.
3.3质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行
七、违约、索赔和争议
7.1违约发包人违约,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期
7.
1.2承包人违约,赔偿因其违约给发包人造成的损失,工期不予顺延
7.2索赔合同当事人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给对方造成损失的,被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求,视为该项索赔已经认可
7.3争议双方在履行合同发生争议时,请有关法定部门调解;调解失败,共同约定向人民法院提起诉讼
八、其它
8.1合同解除发包人承包人协商一致,可以解除合同合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力
8.2合同生效与终止合同订立时间20—年月曰合同订立地点江西—房地产开发有限公司工程部本合同双方约定双方签字盖章后生效
8.3合同份数本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日发包方承包方:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同
一、工程概况工程名称
1、路基长5公里,路面宽
3.5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元
2、路面长5公里,路面沙化宽
3.5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元
3、铺设涵洞4道,涵洞深
3.5米,中标价2万元工程内容路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑
二、工程承包范围承包范围施工设计全部内容
三、工程价款及支付方式合同价款金额合计(大写)壹拾陆万元(人民币)¥16万元工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方
四、双方的权利义务
1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工
3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工
4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同
5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任
6、乙方在施工过程中,确保施工安全若出现工伤等安全事故,由乙方负责若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担
五、违约责任
1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金
2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负
4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
六、合同工期开工日期—年9月25日竣工日期—年11月25日合同工期总日历天数60天
七、质量标准工程质量标准合格
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间年4月18日合同订立地点天祝县赛什斯镇本合同双方约定签字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西),人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下
一、项目概况及承包范围
1、工程名称
2、工程地址
3、承包范围完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合
2、包所有人工作用具工具机械等
三、工程款支付方式工程款支付甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元第二次混凝土的浇筑完成支付元第三次侧石平石铺设完成支付元第四次步道砖完成支付元工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款
四、违约金
3、每月按甲方水电表数及时、足额缴纳水电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗;
4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并承担费用;
5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令;
6、因乙方原因,本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由乙方负责;
7、乙方要做到规范、文明施工并承担与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求及时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的,甲方有权安排其他队伍清理,发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除
8、因乙方原因造成质量事故、安全事故,人员生命财产损害和经济损失,由乙方承担全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失;
9、施工场地周围地下管线和邻近建筑物若因乙方原因发生损坏,由乙方承担由此发生的全部费用;
10、乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证施工质量、安全及进度,有效配合甲方的协调管理否则,如因乙方原因工期滞后影响使用,或存在质量、安全及管理违约行为,甲方有权扣除违约金,违约金可自工程款中扣除;
11、在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、配合工作在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方承担)在乙方施工期间,所有由甲方另行专业分包的工程,乙方应做好配合及成品保护工作,承担总包管理责任;
12、竣工验收一个月内向甲方提供竣工图一套;
八、质量、安全指标
1、质量指标施工过程中,乙方要服从甲方、监理方的管理和安排,严禁独断专行施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定,所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%o
2、安全指标施工工程中乙方应做好施工人员的安全教育、抓好安全生产管理工作,进场后必须为施工人员办理职工工伤保险或意外伤害保险,施工过双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金
五、合同生效
1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日发包方(甲方)—开发有限公司承包方(乙方)—绿化有限公司
一、工程概况
1、工程名称小区道路硬化工程
2、工程地点小区
3、承包范围包工包料
4、合同工期45天
5、开工日期20—年4月25日
6、竣工日期20_年6月10日
7、合同价款总价款约为328万元,工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单),乙方报工程预算,甲方审定
二、甲方职责:
1、依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理
2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题
3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作
4、根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证
5、负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查
三、乙方职责
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方验收合格,方可使用
4、抓好本施工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决
四、工程决算工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算
五、付款方式依据工程进度双方商定工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,双方协商解决本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份发包方(公章)承包方(公章)法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人20_年—月—日发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就道路工程施工事项协商一致,订立本合同
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容和承包范围道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为米
4、承包方式包工包料所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等
5、合同造价暂定为人民币元整
7、合同履约保证金元,代工程竣工后甲方如数返还乙方
8、结算办法
(1)按以下原则结算
①按市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单
②根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算
(2)土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用
9、工程质量1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87》和《市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90》执行,要求保证达到合格等级并达到以下要求
①混凝土层a、混凝土采用设计规定的商品混凝土;b、厚度误差±10%厚度;c、平整度误差小于10mm;d、宽度不小于设计规定
②塘渣基层a、塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认;b、路基应有良好的排水系统;c、路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;d、必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5nim;e、不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象;f、道路中线标高允许误差±20mm;g>平整度允许偏差20mm;h、宽度允许偏差lOOmmo2材料要求
①中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提品合格证书、质保书、试验报告招标单位对材料质量有疑问时,有权要未复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担
②道路基层塘渣要求采用清塘渣3乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担5乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担6路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担
10、安全生产和文明施工1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿
11、资料管理和竣工结算的有关规定1乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料2本工程的所有资料必须用A4纸,并用电脑打印3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件4自竣工验收合格之日算起一天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书包括工程量计算书和结算资料一式三份
12、付款办法:1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票2质量保修金按以下规定支付a、竣工验收合格之日算起一年后的一天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;b、质量保修金不计利息3水电费用乙方自理
13、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向委员会
14、本工程的质量保修期为年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除
15、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护
3、甲方的义务1为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;2负责工程质量的控制、检验
4、乙方的权利和义务1乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度2乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担3乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担
16、违约处理
(1)甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失
(2)乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金元,赔偿因其违约给甲方造成的损失
(4)因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前—天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任
17、甲乙双方因合同发生争议,向的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向人民法院起诉
18、本合同一式一份,甲乙双方各执一份,经双方单位盖章、代表签字后生效发包方(盖章)法定代表人(签字)签订时间年—月—日签订地点承包方法定代表人(签字)签订时间年—月―日签订地点发包方(甲方)承建方(乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方就本项目工程合作事宜,经双方协商同意签订本合同
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程性质
4、承包工程范围及内容
5、工程造价经双方商定,本承包合同全部工程造价为¥(大写)本工程价款实行总价包干,合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整该总价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备(吊车、挖机、泵车等由甲方提供)及所有材料(除甲方提供材料外)和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用;含人员及设备进退场费用;以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用
6、工程期限根据双方商定,本合同全部工程自年月日开工至年月g竣工,工期历天,如因乙方原因逾期完不成本工程,每拖延一天,扣工程款7Lo
二、施工技术依据采用中华人民共和国行业标准JTJ041—20_《公路桥涵施工技术规范》和JTGF80/1—20—《公路工程质量检验评定标准》、JTGB01-20__《公路工程技术标准》、
[20]94号《公路工程国内招标文件范本》
三、施工与设计变更
1、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041-20_《公路桥涵工程施工技术规范》和JTGF80/l-20_《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工每道工序完成后,必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后,方可进行下一道工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应施工资料
2、在组织施工中如必须变更设计,应按下列程序处理1施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更,乙方应及时报告甲方监理提出申请,由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复,经甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,工期相应顺延2在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工,在设计变更尚未批准前,乙方不能强行施工,工期相应顺延3设计变更及其他变更签证费用均视为包含在工程总价内,工程价款不做调整
3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失,由乙方自行承担
四、双方责任
1、甲方责任A、会同工程所在协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等,确保“三通一平”;确保工作面得及时移交B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控C、负责向乙方进行技术交底D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款E、监控乙方资金的使用
2、乙方责任:A、服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理B、乙方委派为项目负责人,为技术负责人,负责现场管理工作乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械,自行联络开工前必要的条件,并按照技术规范组织施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付D、保证现场整洁、有序,符合有关规定交工前清理现场达到有关规范的要求,承担违犯规定造成的损失E、确保项目的安全施工,要加强安全生产教育,杜绝事故的发生,出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故,自行承担责任F、建立健全质量管理体系,内部实行自检、互检、专检制度,做好自检记录并接受甲方及监理人员的检查指导,对其提出的问题及时解决G、完善各种建筑材料的试验和实验规程,积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前,必须向甲方及监理人员提交砂浆和磴配合比报告,各种实验费用由乙方承担H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前
五、施工监理
1、监理办法由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制
2、公司委派监理工程师同志为该工程监理
3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理
六、材料要求
1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准
2、主材中钢材须选择莱钢或济钢总厂生产,水泥须选择青龙山或山水品牌,石灰须为一级灰,并提供每批产品合格证及试验报告,否则甲方有权拒绝使用,由此而造成的损失由乙方负担
3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质石子,无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石,无黄皮,尺寸大小符合规范要求
七、质量与检查
1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行
2、检查和返工乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表或其监理人的要求返工修改,承担由自身原因程中要与甲方、监理单位驻现场人员密切配合,做好施工现场的安全防护工作的实施与验收,做到文明施工,杜绝重伤、死亡事故的发生如果在施工过程中因安全防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应安全文明措施费用;因乙方管理不善及施工问题等造成的安全事故,其责任及费用均由乙方承担
3、进度指标满足总承包合同的要求
4、其他约定工程开工前乙方向甲方提供完整的施工组织设计并经监理审核通过,施工中各施工资料要与工程进度同步
九、工期
1、开竣工日期依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下全部工程自年月日开工至年月日竣工
2、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议1由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2因甲方或建设方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者
十、竣工验收、结算与保修
1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,竣工工程验收合格之日起3天内,乙方向甲方移交完毕
2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,工程量不调整变更除外在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件1增减变更文件和其他洽商记录;2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3、工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位
4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起计算,根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期地基基础工程、主导致返工、修改的费用以上检查检验合格后,在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方有关损失
3、工程质量要求工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件如达不到合格条件,甲方代表或监理一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求时间返工,直到符合合格条件因乙方原因达不到合格条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延双方对工程质量有争议时,由相关部门负责仲裁,但仲裁费用和由此而造成的经济损失,由败诉一方承担
4、隐蔽工程和中间验收乙方自检合格后,在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间乙方准备验收记录,检验合格,监理人员在验收记录上签字后,方可进行隐蔽工程的继续施工工程符合规范要求,验收后72小时,监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽工程的继续施工不管监理人员是否签字,乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任甲方(公章)乙方(公章)20_年—月—日20_年—月—日【施工合同】电力工程施工合同怎么写依法成立的合同,受法律保护依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外以下是整理的电力工程施工合同【汇编四篇】,欢迎阅读与收藏甲方(发包人)乙方(承包人)(名称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工事项,经协商一致立本合同第一条工程概况工程名称赞成湖畔居幢工程地址龙蟠路55号工程内容钢筋竖向焊接,力140—160mni(但小量粗钢筋包刮在内)工程总量以图纸为基础据实核算第二条责任范围甲方负责在开工前提供有关资料,办理好具备开工条件的手续,负责将钢筋运送到每一个楼层乙方以甲方通知开工为准,机器必须在工地,接到通知后人员迅速到场施工,并在24小时内完成一个楼层的竖向焊接工作,及时清理钢筋上与地上的焊渣,并清扫集中积极配合甲方第三条材料设备供应甲方提供电源到楼层、水源、钢筋、垂直运输机械等施工条件夜间施工只开大灯,小灯照明由乙方自理乙方工人在甲方食堂搭伙,伙食费自行交付对于钢筋头不齐,提出要求钢筋工处理乙方竖向焊接所需的机械、电缆线、焊剂、石棉垫由乙方自备,设备在未运出工地之前必须运到甲方指定的地方放好,否则不代为保管第四条质量安全施工乙方必须有操作证,工地负责人在现场根据焊接GB50204-20__规定在现浇钢筋混凝土多层结构中,以300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计试件应从成品中随机切取6个接头进行拉伸试验焊完钢筋后必须及时送拉伸试验接头给甲方,否则罚款200元/次乙方焊完一层,由甲方及监理验收一层如质量不符,马上返工甲方提供通常必要的安全防护设施乙方应切实加强自身及他人的安全防护意识,遵守劳动安全规章制度,乙方违章造成的安全事故由乙方自行负责乙方不得任意切割钢筋,真正是工作需要,必须通过现场施工员同意,否则按钢筋重量加倍赔偿第五条工程核算
一、结帐方式每根钢筋接头统一价
1.4元,包括焊接机械费、焊接费、人工费、焊接材料费
二、结帐时间:乙方每焊接完一层,甲方即时付60%的工程款,最后一层焊接完毕后,余款于三个月内一次结清以上条款,任何一方不得擅自变更,除非另一方同意,双方经协商一致可以签订本合同的补充协议本合同中的各条款双方遵守执行,双方的经济和法律责任依合同约定承担本合同一式两份,经双方签字(盖章)后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日甲方玉树水务局乙方青海省限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村
0.北V〜10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议第一条工程概况
0.妹V〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装
一、工程名称玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程
二、工程内容
0.4kV〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程
三、工程地点玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位青海省水利水电勘探设计院
五、工期20_年月日至20_年月日
五、质量标准按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准
六、合同价款(工程总造价)工程施工费用总造价暂定(¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同语言汉语
二、适用法律国家法律、法规以及工程所在地地方法规三适应标准、规范建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准第三条甲乙方驻工地代表
一、甲方项目负责人
二、乙方项目负责人
三、工程甲方代表负责施工全过程工程质量检查
四、监理工程师代表第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件
二、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止
三、开、竣工时间由甲方确定
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底
五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准,担负玉树县结古镇禅古新村建设
0.4kV〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作四对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准五提供施工的工程进度计划六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合七已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作九保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求十积极配合甲方的工作,承担相应的重建保电工作第六条工程质量
一、工程质量等级按电力行业优质工程执行乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任
二、质量评定部门由甲方确定第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请,组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求二检查和返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30%第九条工程款支付一工程款支付方式转账或支票二工程款支付金额和时间按工程进度支付工程款第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告第十一条保修条款一保修内容、范围乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件二保修期限一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算第十一条争议因执行本合同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,有玉树州仲裁委员会仲裁第十二条安全施工在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式六份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门第十四条附加条款合同条款中未尽事宜,双方协商解决甲方水务局乙方:青海省—工程局有限责任公司负责人负责人法人代表法人代表开户行账号—年—月—日—年—月—日甲方乙方—公司因生产需要安装kVA配电变压器—台以及架设—等级线路_km根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第四条施工期限年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延第五条合同价款合同价款总额(大写)(人民币),(小写)¥(元)第六条付款方式甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款第七条甲方责任
1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用
2、甲方按合同规定拨付工程款
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量第八条乙方责任
1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的监督
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关
4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担第九条验收及移交
1、工程验收工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金(如因设计和材料存在问题,由乙方负责)
2、工程移交工程竣工验收合格后交付甲方第十条质量保修本工程所使用材料质量保修期为个月,保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算保修期内因材料质量出现问题,由乙方无偿进行返修因甲方原因造成的维修,相关费用由甲方承担第十一条争议解决因履行合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决如协商不能解决争议,则应将争议提交合同签订地法院进行裁决除非法院另有裁定,诉讼费用应由败诉一方承担在法院诉讼期间,除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行第十二条附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,效力均等,完成合同规定的全部内容后终止
2、本合同条款的任何变更,须经双方协商一致并签订书面协议,该协议作为本合同的附件甲方(盖章)乙方(盖章)委托人委托人时间:发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议
一、工程内容及承包方式
1、工程内容O
2、工程安装费万元(具体明细见附表)具体金额为子项中标价义设计方案的工程量
3、承包方式本工程按包工不包主材的方式进行承包
4、工程工期从年月日至年月日
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式
5.1预付款甲、乙双方签订合同后日内,甲方预付合同工程安装费的%
5.2工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的%o
5.3保修条款本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金
5.4费用支付以转账支票或电汇方式进行
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的文《关于农村电西翟设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜甲方配合乙方进行协调
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的%偿还违约金,并累计计算工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理
5、发生质量缺陷乙方应立即到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包方承担,在维修保证金中扣除
十一、工程决算价按如下确定
1、执行河北省消耗量定额(HEBGYD—A、B、C—20_)
2、取费按相应的取费标准
3、有综合单价执行综合单价,执行综合单价的不再下浮15%无综合单价按20__年第一期造价信息材料价格执行
4、综合用工单价执行冀建质(20_)195号,税金费率执行冀建质(20_)462号计入,机械台班执行冀建价(20_)47号
5、不再执行其他有关文件及定额
6、工程预算造价根据以上1至6项据实计算工程预算造价
7、变更总价=工程预算造价下浮15%(有特殊说明的不再下浮15%)除以上所列内容外的费用由乙方自行承担
十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价
十三、违约责任
1、由于甲方原因,经监理、建设方签证后方可顺延工期
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金违约金按工程承包总价1/天延期天数计算,违约金总数不超过工程承包总价的30%o
3、如果乙方未能按监理审核的《施工组织设计》中的进度计划如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间控制工期要求的,将撤换项目部,且延期的期限达到30日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到60日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权
①责令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承担一切经济损失和法律责任
17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失甲方乙方日期
4、乙方在承包工程期间,如果未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方承担
5、在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包括农民工)工资如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元,甲方有权解除本合同
十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖,双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼
十五、其他条款在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定合同签订地衡水泰华房地产开发有限公司会议室
十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式八份,甲方执伍份、乙方执叁份附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日建筑工程施工合同2发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项,达成如下协议第一条工程概况
一、工程名称
二、工程地点
三、工程内容第二条承包范围
一、范围内所有建筑物(拆除范围详见附图)
二、拆迁上诉所列房屋至地坪,拆除至室外地坪为±0第三条工程工期
一、进场日期年月日,竣工日期年月日
二、总工期为月,工程进程按甲方所动迁腾房情况,腾空一间拆除一间,为使拆除工程顺利进行,甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物%两个月内交付乙方总拆除建筑物的临剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方第四条合同价款、工程款支付及结算
一、方向甲方支付元/nV
二、合同签订日内,乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元
三、当工程进行到%剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方第五条甲乙方工作职责
一、甲方责任
1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作
2、配合乙方做好各方面协调工作
3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查
5、负责对拆除完毕的地块进行验收
二、乙方责任
1、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作
3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担
4、编制拆除环保方案及安全施工方案,在拆除现场坚持文明施工,对出入施工现场的道路及时安排人员清扫,回收材料的堆码应有严格的区域,严禁在道路、通道堆放任何材料第六条违约责任
一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地,而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务,则按每延期一天罚款5000元/天第七条安全施工
一、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用
二、进场前应对机械、人员进行投保保险费用在报价中考虑,甲方不另行支付乙方应遵守现场的一切规章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本
三、发生重大事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府的有关要求处理
四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排专业人员配合第八条争议甲乙双方发生争议时,应该本着友好合作的宗旨,协商解决本合同一式四份,双方各执二份,签字盖章同具法律效力本合同订立时间年月日发包方包方地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话建筑工程施工合同3依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议第一条工程概况.工程名称.工程地点第二条承包范围第三条工程承包方式第四条合同工期开工日期竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间)第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价付款方式价款调整第六条工程质量及验收标准。