还剩27页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
土方运输合同土方运输合同(通用19篇)土方运输合同篇1甲方乙方甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守
一、项目工程名称易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点
二、项目工程地点易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点
三、运输要求、方式
(1)要求运输车辆依据挖机状况定,
(2)全部车辆由金沙县石场乡余银组织
(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方
四、工期本项目工程期限拟自一年一月一日起至一年一月一日止,如遇不行抗力,自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的,则工期相应顺延开工时间为一年一月一日,总工期为一日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延
五、单价、结算
(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m3,超出
1.120公里内加1元/m3,超出
2.1-3公里内加1元/m3,公里内加1元/m3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次
(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行
六、双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当
2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款
4、甲方应派代表长期进驻施工工地,准时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜
(二)乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必需听从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规章,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务乙方对其所供应的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理
2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的掌握要求如乙方超挖超深、超宽、超长,则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方担当
3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度掌握要求,听从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度如有违反,按有关规定惩罚
4、乙方对施工过程的机械设备的平安操作、文明施工担当全部责任
5、乙方无任何理由要求延长工期不行抗拒力等缘由除外,如甲方认为,工程或其任何部分施工进度太慢,而不能按合同预定的工程完工期限完工时,则甲方应将此状况书面通知乙方,加快施工进度,确保工程能在预定的T.期内完工,乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更
七、文明施工及平安生产
1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面干净并符合有关规定,做到施工现场平安、文明、干净、卫生担当因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款
2、贯彻谁施工谁负责平安的原则,乙方应按有关规定,实行严格的平安防护措施,对施工平安担当全部责任
3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并担当由于土方运输而引起的责任和费用
八、合同价款的结算及支付
1、本合同劳务酬劳的计算方式
2、工程款支付方式
九、施工验收
1、乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同商定的质量标准乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同商定工作但甲方与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当此导致的甲方的相关损失
2、全部工程竣工包括乙方完成工作在内一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任,在质量保修期内的质量保修责任由甲方担当
十、违约责任
1、甲方不履行或不按商定履行合同的‘其它义务时,甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的乙方工作期间
2、当发生下列状况之一时,乙方应担当违约责任1乙方因自身缘由延误工期的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;2乙方施工质量不符合本合同商定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向甲方支付元的违约金;3乙方不履行或不按商定履行合同的其它义务时,乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延
3、一方违约后,另一方要求违约方连续履行合同时,违约方担当上述违约资任后仍应连续履行合同
十一、争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方商定采纳下列第⑴种方式解决争议;1双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;2向我公司驻地人民法院起诉
2、发生争议后,除非消失下列状况,双方都应连续履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果1单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;2调解要求停止合同工作,且为双方接受;3仲裁机构要求停止合同工作;4法院要求停止合同工作
十二、合同解除
1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳,并赔偿因此而患病的损失
2、如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同
3、合同解除后,乙方应妥当做好己完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同商定支付已完工作劳务酬劳有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后,不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力
十三、合同终止双方履行完合同全部义务,劳务酬劳价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止
十四、合同份数本合同一式份,具有同等效力,甲方执份,乙方执份
十五、补充条款
十六、合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约后生效甲方公章乙方公章项目经理劳务队长年月日年月日土方运输合同篇9甲方__________________乙方____________________依照《中华人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,甲乙双方就装载和运输土石方工程,为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,达成共识并签订以下本合同条款双方必需共同遵守执行第一条工程概况
一、工程名称土方运输工程
二、工程地点_______________
三、工程内容
四、工程总量约万立方米
五、工程取费标准与计量方法1按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板,按单价为元人民币计算每车次计,包挖包运税后价2结算方式按实际运输车数一天一结,结算时间为次日的上午1000收单算账,当日17时前付清运费,乙方进场施工后每台车每天扣除400元,每台车共扣4000元作为履约金,完工一次性返还其次条甲方责任1甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件,确保乙方进场其次天车辆正常运输在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上2甲方协作乙方妥当支配车辆的正常停放,确保车辆的正常施工,乙方的住宿由甲方供应场地和水电使用,乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决3甲方必需根据乙方指定的账号付款结帐,否则因此产生的一切损失由甲方负责4甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理_市城市建设管理局颁发的通行证,以上的所产生的费用由甲方负责5因甲方缘由造成乙方无法开工,超过24小时的,由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币,如遇到不行抗拒的自然因素如下雨,台风,地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路需要停工修理除外凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负贡担当6扣留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用,超过48小时则每一辆车每天按元赔偿;甲方保证路面正常通行如乙方违反交规运输,车辆手续不合法,甲方概不负责7甲方应按本合同商定准时给乙方办理运输费用的结算,如甲方不能按时期支付乙方运输款时,从逾期付款的第2天起,乙方有权停工,停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方,因甲方问题停工超过5天的,乙方将有权终止承运合同8依据工程需要,甲方有权要求乙方增加运输车数量9如因地方政府及相关部门的工作检查,重大会议,节日期间要求停工的双方免责,不计赔偿,工期顺延10严禁酒后驾车第三条乙方的责任1乙方只负责运输土方到卸土点后实行自卸形式把泥土卸在甲方指定点2在合同签定后,乙方必需按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业,首次进场车辆为50台,估计七天内要达到100台车施工,并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方协商3在施工合同期间乙方确保根据甲方的要求,做到听从统一指挥调动,听从现场管理人员的施工支配严格遵守甲方的管理制度和作息时间按指定的运输路线和施工场所进行施工作业做到保质保量完成甲方交给乙方的任务.4乙方驾驶员,作业人员由于自身缘由造成一切平安责任事故经济责任和法律责任由乙方自己负责与甲方无关甲方不担当任何直接责任和连带责任5乙方车辆正常行驶后,如因不行抗因素如地震,下雨,战斗等造成停工误工由乙方自行担当6甲方工程量加大,需增加车辆,甲方提前通知乙方,乙方必需尽量增加车辆;甲方另外增加车辆,必需与乙方协商并同意后方可增加,如乙方达不到甲方要求,甲方可自行增加7施工期间乙方不能随便退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工,车辆正常修理保养除外,如乙方车辆无故退场,乙方必需补足车辆8甲方供应住宿场地,车辆及私人财务由乙方自行看管甲方供应乙方作业车辆停车地点工地现场
(9)为了顺当完成工程的施工任务,乙方在没有征得甲方的同意,不得中途无故退场或有意停工,中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方第四条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理第五条附则
(1)同自双方盖章签字之日起生效履行完毕后自行终止合同
(2)同如遇未尽事宜双方可以依据详细状况议定附加条款,按双方协商同意的方案执行如双方争吵不清,可向当地有关部门申请调解或仲裁
(3)此项工程完工前,乙方情愿,可与甲方签订两年的劳务运输合约,保证两年长期有土方运输工程其他如乙方在工程建设中工伤事故,由乙方自行负责担当凡进场的车辆人员由乙方进行保险本协议未尽事宜,甲乙双方另行签署补充协义,补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力如有争议,双方协商,协商不成,提交当地法律机构仲裁本合同一式两份,甲方双方各执一份;与本合同与补充协议具有同等法律效力本合同自乙方车辆到场后生效,具有法律效力期满在双方结算运输帐款后自动失效甲方(盖章)乙方(盖章)身份证号身份证号联系电话联系电话年月日土方运输合同篇10甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通.乙方负责运输运输地______________________________________________________要求乙方部运距公里运费元/公里结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在商定时间内于年—月—日乙方将施工支配到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的_%违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方乙方?代表人代表人发包人(甲方)____________________________承包人(乙方)____________________________依据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同
一、工程概况工程名称_____________________________工程地点_____________________________
二、工程承包范围基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)
三、合同工期
四、工程质量标准本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良
五、合同单价及价款及工程量计算方式项目单价总价备注说明土方外运一元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用
六、付款方式
1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑究竟完成后三个月内付清完成工程量的95%
3、全部土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%
七、甲方责任
1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;
2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场平安教育;
3、组织分部分项工程验收,负责工程掌握轴线的放线、测量标高工作;
4、向乙方供应基坑支护施工图纸一份
八、乙方责任:
1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理掂运证及相关费用;
2、运输必需是散体物料运输正规,禁止雇请非法营运野鸡车;
3、余泥堆放场必需是手续证件齐全(供应合格证件给甲方备案)否则担当相关责任;
4、必需听从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行平安教育和平安卡考试;
5、负责工人的平安教育,对工人进行平安、质量技术交底、管理工人的生活问题;
6、乙方必需带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何缘由)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费
7、各班组在签订本协议时先交肯定数额的平安生产、文明施工保证金
8、在施工过程中全部的平安防护及平安标志,没有甲方许可不得随便拆除施工过程中,严格遵守平安规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款;
9、分包单位必需按省、市平安文明施工管理规定及总包单位的平安文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、的平安责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;
10、乙方外运的过程必需实行有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规惩罚费用及相应责任;
11、乙方必需听从项目部的工序、工作面及工期支配;
12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)
十、违约责任
1、甲方因图纸变更未能准时通知所造成的损失由甲方负责;
2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;
3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延;
4、乙方如不能满意合同规定的工期要求乙方须实行有效措施如增加机械等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;
5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准假如中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
十、双方商定在履行合同过程中产生争议时请委员会调解本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份(附平安责任书、文明施工管理规定)发包单位(公章)承包单位(公章)法定代表人法定代表人签约代表人签约代表人电话电话帐号帐号日期日期土方运输合同篇11运输合同是承运人将旅客或货物运到商定地点,旅客、托运人或收货人支付票款或运费的合同其特征有运输合同是有偿的、双务的合同以下是我整理的土方运输合同范本五篇,欢迎阅读参考!土方运输合同范本
(一)发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)第一条工程概况
1、工程名称
2、工程承包范围
3、工程地点
4、开工日期年—月—H,详细以甲方进场通知书为准其次条工程量暂定为万立方米,以实际完成工作量为准第三条单运距离及单价
1、运输距离倒泥口在
7.58公里以内,单价为
7.5元3(本单价全部为不含倒土费、税费以及挖土,装车和平整场地费)如超出运输距离的甲方另外补偿,详细单价另行协商
2、土方方量计算以车上方计算第四条工程的详细验收方法
1、采纳签名收卡片记录作为工程量的结算依据,但验收卡片必需与记录相吻合,车载量不足以签名验收卡记录为依据假如手工记录数不符时,无法查明缘由的,以记录数少的为计算数
2、乙方全部进场车辆,车辆容积必需经甲方量方人员认可为依据,车辆丈量后到财务结算组申请记录卡,乙方持记录卡先在工地泥头处装泥,完成后由甲方土方管理人员核定车载量,在验收卡上签名,由甲方按指定地方卸泥,卸泥司机将验收卡交由甲方管理人员确认,全部运泥车必需听从现场管理人员的指挥,否则不予签名没有上、下方管理人员签名记录卡的运泥车不予作为验收依据第五条工程款支付方式
1、本工程结算方式是三天一结,甲方按乙方实际完成工程量结算,按100%支付工程款
2、甲方供应乙方车队首次进场的油费,此款在第一次结算工程款时予以扣除第六条双方责任
1、甲方责任1甲方负责办理好业主方的全部开工前手续,保证乙方能准时进场施工2负责道路、城管、交警及因超限所产生的一切费用,保证乙方能顺当运输否则,造成的误工由甲方担当,按每日每台1000元计算补偿乙方如是乙方车辆证照不齐全所产生的责任、费用与甲方无关3负责乙方司机、管理人员的住房费用水电费由乙方负责和停车场地含停车费,协调好取土场和倒土场的各种关系和费用并保证取土场和倒土场供乙方使用,使乙方能顺当按时按量施工4负责按时支付乙方的工程款,使乙方不停工、待工5负责支配并处理好取土场地的装车机械和倒土场平整场地的机械,保证不因此影响乙方的运输否则,按误工每天赔偿乙方每台车1000元人民币6负费按每台车补偿入场费1000元人民币,在甲方第一次结账时扣除7乙方车辆运转正常,但因甲方缘由24小时内每辆车平均拉土车数不够12车的,每少拉一车甲方赔偿乙方损失100元,反之,乙方赔偿甲方100元.8在乙方不违反本合同的状况下,甲方至少使用乙方车辆一个月以上,否则按5000元每辆车赔偿乙方来回损失费,反之,乙方同样担当对等的赔偿责任.9在乙方车辆不违反本合同并能够满意甲方施工要求的状况下,甲方不得再支配其他车辆进场施工,否则甲方赔偿乙方损失30万元,反之,甲方可以支配其他车辆进场,乙方不得有异议.
2、乙方责任1合同签订后,乙方必需在规定时间内按甲方的工程要求组织好车辆进场,要求第一批车辆不少于20台在七天内进场完毕,每台车容积在253以上的前单后双车辆否则,甲方可以取消本合同,由乙方赔偿甲方误工损失30万元2乙方组织的车辆必需是证照齐全,如因证照不齐全被相关行政主管部门罚款,由乙方自己担当,与甲方无关3如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任,与甲方无关4乙方车队进场后不到一周无故退场的,甲方不予结算前三天运费5在工程未结束时或甲方违反本合同的状况下,乙方车辆未经甲方同意不得随便调出工地,如乙方单方把车辆调出工地的,按每台每天1000元人民币补偿甲方损失6负责配备好管理人员和后勤服务人员,必需确保每天24小时施工,不能无故停工如有发觉按每台每天1000元人民币补偿甲方损失7负责车辆及人员的平安,做到平安施工,文明施工,如消失平安事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任,与甲方无关第七条违约责任
1、如因甲方缘由造成乙方车队不能正常施工、停工、待工连续达三天或者月累计达5天以上,从超出之FI起甲方应赔偿乙方误工费,每台每天1000元,人员每人每天50元生活费,直至工程正常为止除人不行抗力的自然灾难除外
2、乙方不按时上车,导致甲方工程不能按时完成或乙方无故停工,甲方有权责令乙方赔偿甲方损失,超期按每天每台1000元赔偿给甲方,并视其情节有权清退乙方出场
3、甲、乙双方未经另一方认可不能将本合同取消,如有一方违约将赔偿另一方的全部损失第八条、其它1双方要相互协作,做好解决协调工作,双方要派专人负责现场管理工作2双方要严格遵守执行本合同各条款,各方不得违约否则,由违约方负责赔偿遵守方的一切经济损失和担当法律责任,并赔偿违约金50万元3施工期间,如双方如有争议,经协商无法解决的,任何一方可提起诉讼,其费用由违约方负责4未尽事宜,双方协商补充完善,与本合同具有同等法律效力5本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,双方签字后生效6本合同工程完工价款结清,本合同自然终止甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年一月—日年—月—日土方运输合同范本二甲方乙方经甲乙双方商定,甲方愿将甘肃酒泉XX煤田的开采和土方剥离运输工程的施工任务交给乙方为了明确双方权、责,确保工程的进度与质量要求,在公正、自愿、公平、互利的基础上,依据《建筑法》、《民法典》及相关法律、法规的规定,经双方协商同意,特签订如下协议,共同遵守
一、工程名称甘肃酒泉XX煤田
二、工程地点省市肃北县
三、土方方量暂定
四、工程价款及运距本协议价款采纳固定税后价格方式,运距在公里内每立方元,超出100米,每立方增加人民币
0.10元,即运距每超出公里,增加价人民币元3;挖深10米以下,10米20米每立方增加2元,米米每立方增加元;
五、付款方式本工程采纳按天结算付款的方式,每天结算一次;结算款根据甲乙双方核准方量日内甲方支付乙方工程量总价款的85%,但是在其次次付款时必需结清第•次余留的15%,以此类推
六、工期开工时间年一月—日;竣工日期年一月—日;总工作天数天
七、工程量的确认乙方在每月的—日、―日、—日、—日、—日前向甲方以书面形式提交实际完成的工程量,甲方必需在合同规定的期限内对乙方所上报的工程量予以签认
八、双方的权利和义务
1、甲方1)甲方负责为乙方供应施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料,确保乙方进场后能顺当施工;2)甲方负责供应乙方的生活住宅,保证施工中所需燃料的供应,燃油价格为市场价格即每升元,以及路面的平整,确保乙方每天顺当施工;甲方必需根据合同商定如期全额支付工程价款,不得以任何借口和理由推迟支付时间;甲方必需在乙方提交工程量理由推迟签认工程量的时间;3)甲方负责协调各方的关系,确保乙方的顺当施工;4)在乙方不能根据合同要求进驻施工现场的,甲方有权与乙方解除合同;5)甲方必需保证乙方的正常施工每月在25天以上;
2、乙方1)乙方在合同签订后一日施工车辆进驻施工现场,并准时组织施工,按甲方指定的地点堆放运输物;2)仔细执行《国家平安生产法》,遵守有关平安管理规定,落实各级平安责任制,完善平安保障体系及平安施工措施,消退事故隐患;3)接受甲方对施工现场进行的平安与文明施工检查,对甲方检查提出的问题准时进行整改;
十、违约责任
1、因甲方缘由,乙方不能进场或者进场后不能施工,超过—日,甲方每天支付乙方赔偿金元天,乙方有权解除合同;
2、因甲方不能按合同商定支付工程价款,超过一日,乙方有权停工,因停工给乙方造成的损失,甲方根据乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金;
3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期,超过—支付甲方违约金元天,甲方有权解除合同;
十一、其他
1、如遇不行抗力,工期顺延,所造成的损失自行担当;
2、施工期间乙方所耗燃料,结算时甲方根据合同价格自行扣除;
3、甲方指定为工地现场负责人,为替补负责人;乙方指定为工地现场负责人,为替补负责人如需更换提前一•周以书面形式通知对方;4其他事宜双方另行协商,如发生争议双方协商解决,如协商不成,可向当地区域仲裁委员会申请仲裁,或向合同签订地的人民法院起诉
十二、附则
1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效,工程价款结算完毕后终止;
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,法律效力等同;甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日土方运输合同范本
(三)甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通
二、乙方负责运输运输地_要求乙方车辆台;运距公里运费元车,每车装载方,结算方式按车次结算,每一月结算一次,(第一月结算总工程量的80%,以后每月结清)以现金方式结算
三、此协议双方认同,在商定时间内于年—月—日乙方将施工车辆支配到现场,甲方负责联系住宿地方
四、工程违约责任乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元天
五、工程结算乙方到达工地开头施工后,甲方每月按时根据乙方各车的工程量结算工程款,如无特别因素不得拖欠如有违约加收5%每天的违约金
六、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月—日年—月—日土方运输合同范本
(四)发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,为了顺当完成本项目土石方的运输工作,双方经协商全都,订立本协议,供双方共同遵守执行
一、工程概况工程名称—市磁灶中心卫生院迁建项目(一期)A、B区工程工程地点晋江磁灶陶城路北
二、运输承包范围运输承包范围本项目所涉及的土石方外运及建筑土渣、建筑沙石等材料运输
三、工期本工程工期按甲方确定的工期,并须协作甲方的工程进度方案工期开工日期为年一月—日,方案竣工日期为年—月一日
四、承包方式及承包单价场外运输按平斗装载量183重型自卸货车,每车次元单价为乙方供应的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆,从车辆在乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用,包括但不仅限于车辆油费、车辆修理费、车辆的损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证平安的一切费用、土方弃置费
五、价款支付按每500车次作为一结算周期,经审批后在一日内按80%的价款支付给乙方,余款在工程结束后60天内付清
六、双方主要责任理,甲方有权扣除该车辆的当口运输费作为违约金
3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责
5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务,不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方担当
6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员
七、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开头,每天向乙方支付违约每辆车300元
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场
八、争议解决方法本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
九、其他
1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力甲方代表身份证号码联系电话签订时间乙方代表身份证号码联系电话签订时间土方运输合同篇2甲^■:________________________________乙方_________________________________依据《》和相关法律,行政法规的规定,遵循公平、自愿,公正和诚恳守信的原则,经甲、乙双方协商达成全都看法,无任何争议,特签订土石方运输协议如下
一、渣土运输工程
1、甲方将位于旁的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以实际运输方量为准》
2、乙方供应的运输运营手续齐全,因运输导致渣土落于道路上,要主动准时清理清理人员及费用由甲方负责,乙方有义务帮助
3、弃土场费用由甲方担当,弃土距离以6+/-
0.5公里,(起点以正门前)
4、运输费用按每月完成工程量的60%结算,结算价
7.50元每立方米《不含税,乙方不担当任何税费》
5、装渣必需听从现场人员及挖机喇叭为准,方量以货箱测量为准,乙方按排一名现场管理人员
二、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务,下雨天时间顺延每天所需运输由甲方提前两天告知,乙方若不按甲方要求供应,《新增加除外》,造成的损失由乙方担当
(一)、甲方责任
1、负责现场施工总协调、指挥和管理,运费的准时支付,并负责办理结算手续
2、负责施工场地具备施工条件,确保乙方进场后正常运输
3、负责土石料的装车
4、负责对乙方人员进行平安交底及平安教育(二人乙方责任
1、按甲方的要求组织车辆按时进场,确保车辆完好,证件齐全有效,保险手续齐全并负责车辆的修理、保养及司机的配备
2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档(甲方验原件)自觉遵守国家有关法律、法规,严禁酒后开车和疲惫开车
3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或平安事故的全部责任,甲方不担当任何直接和连带责任
4、乙方在施工场内的全部车辆必需严格根据甲方指定的路线行走,如有违反,造成一切平安事故或交通事故不但要负全部责任,并且要因事故所造成对甲方的其他一切损失负责
5、乙方必需教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动,病车不上路的原则如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载,乙方司乘人员及乙方管理人员必需进行立刻制止,并拒接车辆启动,如乙方未做到该点,尚自驾驶车辆离开装载作业面,•切责任均由乙方负责
6、合同未到期乙方不得以任何借口违约,乙方在甲方无违约的状况下不得中途终止合同如若乙方自行中途终止合同,剩余20%价款甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿直接扣回,乙方不得有任何异议
7、乙方必需严格根据甲方对每天土石方运输车次数量的要求,合理进行支配运输车辆甲方对本工程土石方运输车次数量的要求为每天100车次以上(天气缘由除外)如乙方每天无法完成甲方的运输要求,甲方将单方面查明缘由,如确因政策限制及弃土场的缘由(弃土场商定为安泥渣土收纳场),甲方可谅解乙方除此之外的一切缘由甲方将不接受,将视为乙方违约乙方一旦违约,甲方有权支配其他运输单位进场运输土石方,由此产生的价差由乙方补偿,并且直接在进度款中扣回,直至扣完乙方的剩余款后合同直接终止,并保留追究乙方一切法律责任的权利
8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产,将按价赔偿修复
七、违约责任
1、以上条款具有法律效力,甲乙双方应遵守并执行本合同全部条款如有违约,按合同法违约条款中的条例处理所造成的经济损失必需由违约方全部担当
2、纠纷解决甲乙双方以诚相待,共同协商共同协商不能解决,可向当地法院提出诉讼
3、未尽事宜双方协商解决,补充的协议要以书面形式补充协议与本合同有同样的法律效力
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,望共同遵守运输工程结束后或合同到期,双方无纠纷,运费付清后本合同自动终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日土方运输合同范本㈤托运方(甲方)承运方(乙方)合同双方在公平、自愿和协商全都后的基础上,就—市—区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜,达成如下协议第一条运输任务由乙方负责—市—区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业,乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数最的要求,对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥,乙方必需听从其次条合同期限根据工程施工合同期限,以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止第三条运输起止地起始点施工现场到达地由乙方支配第四条运费结算运费按没车平斗立方()50元计算第五条运输质量和平安乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务乙方在履行合同过程中,必需担当一切费用和交警惩罚如发生各类人身、汽车运输交通事故,均由乙方负责第六条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当第七条运输管理
1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规章,乐观维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输平安,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配,建立按时作业制度,不得迟到、早退因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的,应提前一口向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业(甲方有权支配土方内运)本合同未尽事宜,经双方协商达成全都后,可另行签订书面补充协议本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份,由合同双方各执一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月一日年—月一日土方运输合同篇12甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通乙方负责运输运输地要求乙方车辆部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长
5.3米、车箱宽
2.3米、车箱高
1.4米运距公里运费元/结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在商定时间内于年一月—日乙方将施工车辆支配到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的_%违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方乙方代表人代表人土方运输合同范例2发包人(甲方)__________________________承包人(乙方)__________________________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同
一、工程概况工程名称_____________________________工程地点_____________________________
二、工程承包范围基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)
三、合同工期
四、工程质量标准本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良
五、合同单价及价款及工程量计算方式项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用
六、付款方式
1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑究竟完成后三个月内付清完成工程量的95%;
3、全部土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%
七、甲方责任
1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;
2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场平安教育;
3、组织分部分项工程验收,负责工程掌握轴线的放线、测量标高工作;
4、向乙方供应基坑支护施工图纸一份
八、乙方责任
1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用;
2、运输车辆必需是散体物料运输正规车辆,禁止雇请非法营运“野鸡车”;
3、余泥堆放场必需是手续证件齐全(供应合格证件给甲方备案)否则担当相关责任;
4、必需听从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行平安教育和平安卡考试;
5、负责工人的平安教育,对工人进行平安、质量技术交底、管理工人的生活问题;
6、乙方必需带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何缘由)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费
7、各班组在签订本协议时先交肯定数额的平安生产、文明施工保证金
8、在施工过程中全部的平安防护及平安标志,没有甲方许可不得随便拆除施工过程中,严格遵守平安规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款;
9、分包单位必需按广东省、广州市平安文明施工管理规定及总包单位的平安文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的平安责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;
10、乙方外运的过程必需实行有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规惩罚费用及相应费任;
11、乙方必需听从项目部的工序、工作面及工期支配;
12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)
十、违约责任
1、甲方因图纸变更未能准时通知所造成的损失由甲方负责;
2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后货任有甲方负责;
3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延;
4、乙方如不能满意合同规定的工期要求乙方须实行有效措施如增加机械车辆等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;
5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准假如中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
十、双方商定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份(附平安责任书、文明施工管理规定)发包单位(公章)承包单位公章)法定代表人法定代表人签约代表人签约代表人帐号__________________帐号:日期__________________日期:电话___________________电话土方运输合同篇13甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际状况为明确双方权利、义务及职责,经双方协商达成以下协议第一章承包工程概况工程名称露天煤矿煤土分别工程位置山西省晋中市灵石县段纯镇工程内容土石方运输(含自土、石、煤、渣等)工程数量20xx万立方承包期限20xx年一月一日至年_月一日其次章施工设备、人员、材料乙方参与的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车甲方必需供应乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施,并保障乙方人员及设备的平安乙方必需管理好、维护好甲方所供应的水电及设施第三章双方责任甲方负责协调矿区各单位之间的关系,为乙方顺当运输制造便利条件甲方必需每天派专业人员负责道路整平,保证乙方装卸作业面不堵车,保持道路畅通乙方车辆进场每辆车后必需支配2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车确保平安正常不脱岗车辆进入工地作业,除严各遵守道路交通法规外,还必需遵守公司各项规章制度要低速、平安、谨慎、文明驾驶,遵守平安规程,并严格根据现场管理人员的要求进行作业,听从现场管理人员的指挥和调度,严禁酒后驾驶,严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶严禁开赌汽车、英雄车车辆在工程作业时,要根据指定地点拉运、排倒土方,凡不按要求、不听指挥、不听从管理的,经调查属实的,严厉处理但甲方必需明示标志,不得违法违规指挥自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员,管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要如有在现在打架闹事,一经发觉将交公安机关处理,后果自负因天气缘由停工,待具备正常施工条件时,乙方在接到通知后必需尽快将车辆到达施工现场,不得以任何理由拖延时间乙方应按时参与甲方的平安生产例会平安例会传达的相关平安操作积累应严格执行到各种岗位若发生交通事故相互碰撞应爱护好现场准时上报甲方处理,一切费用由双方自理若乙方违反平安操作积累发生各种事故由乙方担当全部法律责任和全部经济责任,若因甲方缘由造成的过失过错甲方负责车厢容积以甲方管理人员测量为准假如加高车厢被砸掉应准时修复如没上报且没有准时修复,则当月方最全部根据没有加高方晟计算要将原车厢加高必需提前3天到公司申请批准,加高的材料必需要达到平安标准,否则加高部分将不算加高后方量从当日起以重测方量为准离工期间,应准时主动清理车厢内粘附的余渣0在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方假如退场必需提前十五天通知甲方,经双方协商再作打算1夜间施工中途,乙方司机不得在半途停车睡觉,如需要休息必需要向现场管理人员请假后,到指定的位置才能休息如私自休息将以旷工处理,赐予罚款如因甲方强迫司机疲惫驾驶引发后果甲方负资2如因甲方缘由造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象,先告知甲方,如不解决按问题,每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元第四章计量、结算、单价、付款方式挖运价格元每车,运输价格以运距20xx米元每立方为基础价,运距每增100米距离将在基础价上增元每立方每车运输量不能低于方.,多出此方数每增加一方增加费用每方元方量计算方式按车型容积(长x宽x高)计算,柴油保底元每升,不受市场涨幅价影响运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算,以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费,司机工资、机械全部费用包含在内一切费用若遇燃油提价,人机费提价,再另补差价付款方式车辆进场后,付调车费每辆20xx元,挖机7000元,第一个月结算扣除每月号为验票结帐日,乙方车辆到场试拉后可以预见支,每10天预支工程量的30%,其余待验票后一并月结算,如因银行缘由或甲方能说明正值理由未能在此结束日结算,按总额的3%利息补贴甲方应按时结算工程款,如没有按时结算,乙方有权停运等待结算,如甲方达不到承诺乙方有权停运,待甲方结清此款,退场费用由甲方担当每辆车20xx元补贴双方在签订合同后,甲方供应生活费、修车费元,此款在合同期满运输费用结清后退还甲方第五章合同的变更,停止条款由于上级政府与天气恶劣等不行抗力的因素、影响了合同的执行时,经双方确认后可终止或顺延合同期限,因此给乙方造成的损失应当补偿,合同期满后,合同双方自动解除关系,乙方若能严格履行合同,本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决,协商未果,可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼甲方代表乙方代表一年一月一日土方运输合同篇14发包方(以下简称甲方)公司承包方(以下简称乙方)公司工程名称开封浙商城市广场工程地点开封新区五大街、六大街之间经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公正和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同
一、承包范围及工作内容1承包范围浙商城市广场基础开挖及回填,详细尺寸及标高掌握详见施工图2工作内容乙方负责完成承包范围内全部基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水乙方还必需负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并担当相应费用
二、合同价款、承包方式及结算原则1承包方式本工程采纳综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、平安文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参加施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)3在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证价格铲车50型260元/小时,220挖机280元/小时,30小挖机180元/小时
三、计价方式及结算原则乙方已综合考虑本工程特点,现场条件、状况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款,以确保施工质量、工期、平安文明施工为前提,由双方依据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸,进行工程量计算,再按合同进行最终结算,乙方不得以任何理由提出价格调整
四、付款方式乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清付款前乙方必需供应符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款
五、工期、质量要求工期甲方依据详细施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必需在规定时间内完成施工任务若因乙方缘由造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式嘉奖质量要求在验收时必需达到场地洁净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必需分层压实工程质量未达标准,乙方必需无条件返工直至合格
六、平安文明施工1乙方应配备具有上岗资质平安员,负责平安文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换2在施工过程中,由于乙方缘由消失平安事故,受到媒体或有关主管部门通报批判,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方担当违约责任其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力双方签字甲方(公章)______________代表人_______________联系电话_______________开户行_______________账号_______________日期20_年—月—日乙方(公章)______________代表人_______________联系电话_______________开户行_______________账号_______________日期20_年月一日土方运输合同篇15甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通乙方负责运输运输地要求乙方车辆部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长
5.3米、车箱宽
2.3米、车箱高
1.4米运距公里运费元/结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在商定时间内于年—月一日乙方将施工车辆支配到现畅〈追礁涸鸽系住宿地方,乙方车队自己交房租甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的_%违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方乙方代表人代表人土方运输合同范例2发包人(甲方)承包人(乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点
二、工程承包范围基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负费用车外运至工地外)
三、合同工期
四、工程质量标准本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良
五、合同单价及价款及工程量计算方式项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以卖方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用
六、付款方式
1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑究竟完成后三个月内付清完成工程量的.95%
3、全部土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%.
七、甲方责任
1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;土方运输协议甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通乙方负责运输
二、运输地
三、要求乙方车辆部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长米、车箱宽米、车箱高米
四、运距:
五、运费
六、结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
七、此协议双方认同,在商定时间内于年月口乙方将施工车辆支配到现场
八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租
九、甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的%o
十、违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金元/天
十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方乙方代表人代表人土方运输合同篇16甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通乙方负责运输运输地要求乙方车辆_部(解放、东风王头、斯x尔);车箱长
5.3米、车箱宽
2.3米、车箱高
1.4米运距公里一运费一元/结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在商定时间内于年—月—日乙方将施工车辆支配到现畅〈追礁涸鹤系住宿地方,乙方车队自己交房租甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的_%违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方____________________________乙方____________________________代表人__________________________代表人__________________________日期年月日日期年月日土方运输合同篇17甲方乙方经乙方恳求并取得甲方同意,乙方自愿将其自有的车牌号为、出厂核定载重量为吨的自卸车挂靠于甲方为明确的.双方权益和责任,经甲乙双方协商,全都达成如下合同条款
一、挂靠时限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止,本合同到期之前如乙方要求连续挂靠,双方可订立续挂合同,如木合同到期乙方无续挂要求本合同自动失效挂靠期间乙方不得擅自解除挂靠,否则给甲方造成损失概由乙方担当
二、挂靠车辆产权属于乙方,营运收益归乙方全部,乙方担当挂靠期间所产生的一切经济和法律责任挂靠期间乙方应保证车辆运营所必需的各种证、照齐全,应缴纳的各种税、费和保险准时缴清
三、自本合同生效之日起,挂靠车辆归甲方统一调度、统一使用,乙方须遵守甲方的各种规章管理制度和国家的有关法律法规,不得一车挂靠多家,否则造成的损失概由乙方担当
四、本合同一试两份,甲乙双方各执一份本合同自甲方盖章、乙方签字之日起生效甲方(盖章)乙方(盖章)甲方代表签名乙方代表签名地址地址电话电话传真传真日期年月日日期年月日土方运输合同篇18托运方(甲方)承运方(乙方)合同双方在公平、自愿和协商全都的基础上,就某某高速大路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议第一条运输任务由乙方负责某某高速大路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥,乙方必需听从其次条合同期限自年月日起至年月日止第三条运输起止地起始地:O到达地:第四条运输车辆乙方供应自卸式工程运输车辆辆,车辆牌号,行驶证号,载重量吨车辆需配备防尘、防抛洒装置第五条运费结算运费按元/吨托运方(甲方)承运方(乙方)时间土方运输合同篇19甲方身份证(以下简称甲方)乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议
1、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通
2、乙方负责运输运输地要求乙方车辆部(解放、东风王头、斯尔);车箱长
5.3米、车箱宽
2.3米、车箱高
1.4米运距公里运费元/结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
3、此协议双方认同,在商定时间内于年一月一日乙方将施工车辆支配到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租
4、甲方支配乙方工程项目收取合理的.管理费工程总费用的_%违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车500元/天乙方车队没
2、甲方支付乙方每天的油料费用,协调加油站办油卡的方式赐予解决
3、甲方不得无意停工,无意停工两天所造成乙方的损失由甲方担当
4、甲方必需按实际运输量按合同商定准时向乙方结清全部工程款,不得拖欠,工程完工后,30天以内甲方必需结清全部工程款
5、在运输期间,乙方全部的运输未违反交通法规的同时,甲方必需协调好本次运输路段、各部门的关系,在运输中不得有任何阻碍,不行抗拒的因素除外
6、工程开工后,甲方需配备全部的机械设备满意乙方运输的需求,不得因设备问题而导致运输停工
三、乙方的权利和义务
1、乙方有义务按甲方要求运输土石方《包括晚上加班》但不得违反法律、法规及相关政府部门的文件规定,
2、乙方及驾驶员在运输土石方过程中如有违规、违法现象,造成损失的由乙方担当
3、乙方承包土石方运输过程中,未经乙方同意,甲方不得随便支配外来进行运输,否则给乙方由此造成的一切损失,由甲方担当
4、若乙方因机械故障和意外所造成甲方的损失除外,乙方要乐观主动的实行补救措施
5、随着工程运输量的增加,需支配新的参加运输的,甲方要提前告知乙方,根据甲、乙双方预约的时间供应新增,若在商定的时间内乙方不能供应参与运输的,甲方可以另行支配参与运输,乙方需担当责任
四、违约责任
1、任何一方不得擅自终止合同,违约方,支付对方总额3%的违约金
2、中途若甲方不能按商定的时间付款,乙方有权终止合同,甲方必需支付乙方的全部损失并追缴欠款
3、乙方若不能准时供应甲方所需运输,机械故障、意外和新增加除外,乙方不能准时限期内实行补救措施的,甲方有权另外支配外来,甲方为此支付的费用,乙方双倍担当《甲方有权在未付款项中直接扣除》,达三次《天》甲方有权终止合同并要求乙方担当合同总额3%的违约金
五、附则
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行达成补充协议补充协议作为本合同组成部分,与本合同具有同等约束力
2、甲、乙双方应恪守商定,切实履行义务
3、纠纷解决方法,消失纠纷双方应进行友好协商,如协商不成,双方均可向签约地人民法院起诉
4、本合同一式二份,双方各执一份,自甲乙双方签字后生效,结清工程款后终止甲方乙方年—月—日年一月一日加工合同?|托付书?|赠与合同?|居间合同?|供货合同?|运输合同?|聘用合同?|招标书土方运输合同篇3甲方___________乙方___________合同双方在公平、自愿和协商全都的基础上,就广东省第十四屈运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜,达成如下协议按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天
5、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方乙方日期年月日第一条运输任务由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务,乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥,乙方必需听从其次条合同期限自20年11月1日起至20年4月1日止第三条运输车辆乙方供应自卸式工程运输车辆后八轮车辆,车辆关后门装载体积不小20立方米,载重量不小于30吨车辆需视状况配备防尘、防抛洒装置第四条项目单价总价备注说明
1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共同量方)计算;
2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用;
3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用;
4、本单价含一切乙方机械进退场费用;
5、本单价含一切场外道路维护、协调费用;
6、本单价含交警、运管、城管、环卫等全部费用第五条运费结算
1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m
32、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元
3、其它场外土方至主场馆内依据状况双方协商定价
4、主场馆内的土方内运1km内单价为45元/车
5、主场馆内的土方外运(含弃土场全部费用)为元/车因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方担当甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票按月结算于每月五日前对上一月运费进行结算支付依据双方签字的运输票据数量结算,如有票据遗失概不负责第六条运输质量和平安乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务乙方在履行合同过程中,必需确保运输、车辆平安如发生各类人身、财产平安事故,均由乙方负货第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当,甲方不供应任何材料第八条合同保证金为保证本合同的顺当履行,甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金合同期限屈满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)第九条运输管理
1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规章,乐观维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输平安,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理
4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后,计入乙方日常运输台账口常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据
5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配,建立按时作业制度,不得迟到、早退因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业第十条违约责任
1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同商定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本介同义务的履行否则,守约方可以要求对方连续履行本合同并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,己交合同保证金将不予返回
2、合同双方均不得采纳虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予担当的违约金
3、甲方应根据本合同商定准时支付乙方运费
4、乙方运输车辆应根据甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还
5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应根据甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误否则,乙方所交合同保证金不得要求返还
6、乙方对自己供应的运输车辆应当具有合法的全部权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还
7、乙方运输车辆不听从甲方的统一安排、管理、调度和指挥,阻碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付
8、乙方运输车辆必需根据甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸我的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还乙方每发生非定点装载一次,除担当上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付
9、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以•上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还
10、乙方如不能满意合同规定的工期要求或甲方节点工期要求,乙方须实行有效措施如增加机械车辆、支配24小时工作等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;
11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准假如中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方担当如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付第十一条争议的解决本合同在履行中如发生争议,双方应准时协商解决协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住宅地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决第十二条其他商定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成全都后,可另行签订书面补充协议
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份,由合同双方各执一份甲方乙方日期日期土方运输合同篇4发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议
一、工程概况
1、乙方开挖拖运地点
2、项目名称
二、土方工程承包范围
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包平安包各项运费手续(单价/方)
2、甲方将约准
3、进场时间大约签约在天之内进场开工
三、其他
1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责
2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方担当,20xx年全国注册建筑师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推
四、付款方式
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方
2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效甲方乙方甲方法人代表乙方法人代表年月日年月日土方运输合同篇5发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,就“上马南路”一期工程土方开挖运输,双方商定合同单价,托付乙方挖运,详细协议条款如下
一、工程名称“上马南路〃一期工程
二、工程地点上马南路
三、工程内容一期工程土方开挖运输
四、计量方式计量方式按运输车辆斗容计量,甲方现场人员发票计数,当日统计签认
五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币,甲方在20xx年正月十六必需确保乙方能够成功进场,若甲方未在指定时间内让乙方进场施工,甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元
六、综合单价挖运土单价综合单价元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨,包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、税金),运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)
七、结算付款方式工程款结算及支付方式按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作,按月进度每月的80%结算,剩余20%工程完工后一星期内结算清晰在申请付款时,必需开据有甲方名称的正规税务发票
八、双方责任甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等,造成乙方人员及机械设备损失由甲方负责乙方必需按甲方指定范围内开挖及协作甲方场内其它项目施工,在乙方开挖运输期间,必需加强对员工的平安教育,并留意平安,在乙方开挖运输范围内所发生的一切平安事故,由乙方负全部责任;乙方必需按甲方要求进行施工,并听从甲方现场员的支配和管理工作,完成土方开挖及运输任务
九、其他商定在合同执行过程中,如一方单方面违反本合同,由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)
十、未尽事宜,甲方双方酌情协商解决,成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁
十一、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份发包人(公章)承包人(公章)法定代表人法定代表人托付代表人托付代表人现场负责人电话电话开户银行开户银行账号账号合同签订时间土方运输合同篇6甲方身份证(以下简称甲方D乙方身份证(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通乙方负责运输
二、运输地
三、要求乙方车辆x部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长x米、车箱宽x米、车箱高X米
四、运距
五、运费
六、结算方式按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
七、此协议双方认同,在商定时间内于—年_月一日乙方将施工车辆支配到现场
八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租
九、甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费工程总费用的%
十、违约罚金乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配,违约方应付给乙方违约金每车x元/天乙方车队没按商定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金x元/天
十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字)一年一月一日土方运输合同篇一年一月—日7甲方(托运方)乙方(承运方)合同双方在公平、自愿和协商全都的基础上,就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议第一条运输任务由乙方负责天河机场土方运输作业任务,乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥,乙方必需听从(如遇人员及车辆的危急作业除外)其次条合同期限自年月日起至年月日止第三条运输起止地起始地天河机场到达地第四条运输车辆乙方供应自卸式工程运输车辆辆,载重量吨第五条运费结算方式全部车辆运费必需按FI结算,乙方完成当天多少工作量,甲方必需当天支付乙方运费,连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费,乙方有权单方面终止合同,并且本合同自动失效,车辆运费标准如下
1.5公里至2公里之间(含2公里数值),每台车辆运输费55元人民币2公里至
2.5公里之间(含
2.5公里数值),每台车辆运输费60元人民币第六条运输质量和平安工程环境平安运输保障车里进入工地后,甲方必需制造好的施工环境,交警,交通,路政,城管,周边群众关系由甲方负责协调,由此造成的误工损失由甲方负责,但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责第七条停工及生活费用甲方无故停工不能超过三天,超过三天甲方必需付给乙方误工费及生活费用第八条运输管理
1、乙方运输车辆必需听从甲方的统•管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规章,乐观维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输平安,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负货,费用自理
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配,建立按时作业制度,不得迟到、早退因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出申请第九条争议的解决本合同在履行中如发生争议,双方应准时协商解决协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住宅地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决第十条其他商定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成全都后,可另行签订书面补充协议
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份,由合同双方各执一份托运方(签字)承运方(签字)签约日期年月日签约日期年月日土方运输合同篇8甲方乙方工程承包方(简称甲方)土方承包方(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,依据公司劳务管理方法的规定,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,经双方就承包事宜,达成如下协议,双方共同遵守
一、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称工程地点分包范围分包方式分包单价
二、分包工作期限开头工作日期年月日结束工作日期年月日有效工作天数天
三、质量标准
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准
2、根据甲方现场管理人员要求进行施工
3、中间工序验收必需达到合格标准
四、项目经理
1、甲方委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务
2、乙方委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务
五、甲方责任
1、甲方负责向乙方供应经审定的土方的施工方案,并确认工作范围
2、甲方为乙方制造必备的施工条件
3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量,确定工程量
4、甲方有权监督和掌握乙方的施工,确保乙方符合工程施工进度及质量要求
六、乙方责任
1、乙方按甲方的要求组织设备进场,并确保施工机械正常运行
2、乙方施工过程中应当按甲方及业主的质量、进度要求,在施工机械有效作业范围和现场满意运输的条件下,有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放,开挖过程中应满意甲方。