还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
不锈钢制作及安装施工合同书(以下简称甲方)建设单位______________________(以下简称乙方)施工单位陈文财为了明确双方责任,分工协作,相互协作,依据国家有关规定,工程承包具体状况,经双方协商一样,签订本合同第一条工程名称中卫市医院其次条工程范围不锈钢制作及安装第四条承包方式清工、工程造价按元面积暂定2总造价人民币元1/m;m,(大写)_____________照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算第五条工程承包范围包括不锈钢架子及安装第六条工程结算、本合同订立生效后三日内,乙方进厂支付万元
1、不锈钢材料进场起先制作前,付总价的计万元
2、不锈钢框架焊接完毕,安装前付总价的计万元
3、工程完工验收合格后,甲方一次性支付乙方工程款计万元
4、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的5除顺延工期外,还应由甲方担当相应的经济损失、全部工程款必需汇入乙方指定账户6第七条工程质量验收、乙方必需严格依据施工图纸、说明和相关规范细心施工,确保质量,施工中因施工1责任造成不合质量要求,甲方必需刚好提出,乙方应保证质量,负责返工修补,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲2方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定(竣工验收合格后甲方方可运用,未阅历收,甲方擅自运用则视为工程验收合格)第八条施工准备施工前甲方应尽力帮助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.第九条补充条款第十条合同生效及分数、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效
1、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份本合同所2属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力第十一条附则、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工负责协1调解决施工中有关事宜双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力、贯彻国家平安生产的有关规定,确保平安施工.如施工中发生工伤事故及经济2损失,由乙方负责、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起3诉乙方(盖章)甲方(盖章)代表(签字)代表(签字)乙方负责人电话甲方负责人电话。