还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
天然气安装工程施工合同合同编号:发包方(甲方)承包方(乙方)按照《合同法》、《建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则,经充足协商,就乙方承包自然气工程达成以下协议
一、工程名称
二、工程地点
三、工程承包范围及内容
四、承包方式及材料供应本工程由乙方包工包料统一管理乙方须根据施工图设计要求进行材料选购,各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可前方能运用施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方担当
五、工期本工程计划开工时间年月日计划完工时间年月日工期天施工期间如遇天气或人力不行抗因素影响,工期顺延
六、工程验收标准及质量等级验收标准应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》CJJ33-20XX《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-20XX《城镇燃气室内工程施工与质量验收标准》CJJ94-20XX等行业标准、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方商定质量等级合格
七、工程造价依据设计图纸进行工程预算编制依据根据20XX年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规章》及配套费率表进行工程造价预决算,工程造价经甲方审核认可签字前方能生效
八、付款方式合同签订后,甲方根据预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后,甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金质保金不计息,盈余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年,在质保期内,如有质量问题,甲方通知乙方按时返修,如24小时内未进场返修,甲方有权拒付质保金同时,甲方有权布置其他单位对质量问题进行处理、整改,所需费用从乙方质保金中扣除,缺乏部分甲方有权向乙方追偿质保期届满后,质量无缺陷,返还质量保证金给乙方
九、双方责任
(一)甲方责任
1、负责向乙方提供施工图纸八套,并做全面的设计技术交底
2、指派现场代表和监理人员,负责现场协调和工程质量监督
3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件),费用由乙方担当
4、负责办理施工答应证及施工前期相关手续
5、负责协调施工过程中外围关系
6、组织单项工程的竣工验收,并按时办理工程拨款结算
7、对乙方施工过程有权进行监督、检查有权对工程提出变更看法,并负责协调办理变更、签证手续
(二)乙方责任
1、必需按国家及行业有关技术标准,施工图要求组织施工合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查
2、要做到安全、文明施工,工完、料净、场地清在施工过程中显现的任何安全问题由乙方负责
3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时,须向甲方提出书面变更申请,经甲方同意前方可变更施工方案否则造成的返工、窝工费用等,由乙方自负
4、施工过程中对成品强化爱护,因施工原因造成成品损坏需恢复原状,费用由乙方担当
5、每道施工工序完工后,未经工程监理签字认可不得进行下道工序,否则返工所造成的损失由乙方担当
6、施工完毕竣工验收合格后14日内,须向甲方提供完好的工程技术资料4套
7、工程交付运用一年内发生质量问题,乙方必需返修,费用由乙方自理
十、安全责任
1、乙方必需做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和实行安全措施,保证施工人员和其他第三人的安全假如乙方施工人员显现工伤,或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故,一切由乙方负责,甲方不担当任何责任和费用
2、对上述责任事故,乙方应主动予以解决处理凡因乙方怠于事故处理,致使甲方受到追究,甲方为此所垫付的一切费用,均由乙方担当,甲方有权从应付的合同款中扣除,缺乏的甲方有权连续追偿H^一■、违约责任
1、工程验收质量达不到合格要求,除返工外(返工费用自理),另赔偿甲方因此造成损失,并按工程总造价的10%支付违约金
2、因乙方原因造成的未按合同工期完工,工程完工延期10天以内(含10天),每延迟一天支付违约金XXX元工程延期10天以上30天以内(含30天)完成,每延迟一天支付违约金200元超过30天,除每延迟一天支付违约金200元,并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位,审核同意完成盈余工程
3、因甲方原因造成的窝工、返工,除工期顺延外,由甲方担当窝工费、返工费
4、工程验收合格甲方未按时支付工程款,延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金XXX元;超过30天,以该工程总造价5%支付违约金
十二、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分
十三、合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;协商不成,可向工程所在地的法院提起诉讼
十四、本合同一式X份,双方各执X份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效甲方乙方负责人现场代表乙方代表年月日年月日。