还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
管道维修施工合同范本第一章总则第一条合同背景甲乙双方鉴于城市自来水管道维修的需要,依据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》()和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》()等文件,本着依法、自愿、公平、诚实守信的GB50268—2008原则,经友好协商一致,签订本合同CJJ3—90第二条合同主体委托单位(以下简称甲方)施工单位(以下简称乙方)第二章合同维修范围及费用承包方式第三条维修范围甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务第四1条.费用承包方式维修工程的费用按照双方约定的单价和工程量进行计算具体单价和工程量清单详见附件一
1.第三章合同期限第五条施工期限本合同签署后日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外)
1.7XX维修工程完工验收合格之日起,乙方负责保修期为一年第四
2.章履行合同条件第六条合同履行条件合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同
1.甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工
2.第五章安全防范措施第七条安全措施乙方负责指派具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》的专业人员进行管道施工作业并提供复印件供甲方
1.备案施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工第六
2.章违约责任第八条违约责任任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任
1.第七章争议解决第九条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
2.第八章其他约定第十条其他约定本合同一式两份,甲乙双方各执一份
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至维修工程完工验收合格之日止
2.甲方(盖章)乙方(盖章)签订日期年月日附件一_维___修__工__程___费_用清单(此部分为附件,具体内容需根据实际情况填写)以上为一份详细的管道维修施工合同范本,供您参考请注意,实际使用时需根据具体情况进行调整和补充特殊应用场合及增加条款##
1.紧急维修情况条款增加•第十一条紧急维修–在甲方提出紧急维修要求时,乙方应在接到通知后小时内赶到现场进行评估,并在小时内开始维修工作•X紧急维修的费用按照双方X事先约定的加班费率和材料费率计算,具体费率详见附件二•紧急维修工作的完成不得影响甲方正常业务的进行
2.老旧管道改造•条款增加•第十二条老旧管道改造–针对老旧管道改造的项目,乙方应提供详细的改造方案,并在合同签订前获得甲方批准•改造工程的费用按照双方约定的单价和实际工程量计算,具体单价和工程量清单详见附件三•改造工程完成后,乙方负责对改造部分进行为期一年的试用期,期间如有问题,乙方应负责免费修复•
3.跨区域施工条款增加•第十三条跨区域施工–若施工地点位于甲方不同区域,乙方应提前向甲方提交跨区域施工申请,并获得甲方批准•乙方在跨区域施工时,应遵守当地的相关法律法规和施工标准•跨区域施工的费用根据实际情况进行调整,具体费用详见附件四•
4.特殊材料使用条款增加•第十四条特殊材料使用–如维修工程需要使用特殊材料,乙方应提前向甲方提交特殊材料使用申请,并获得甲方批准•特殊材料的质量应符合国家相关标准和甲方要求•特殊材料的费用按照双方约定的单价计算,具体单价详见附件五•
5.第三方协调条款增加•第十五条第三方协调–若施工过程中涉及到第三方利益,乙方应提前与第三方进行沟通协调,并取得第三方同意•乙方在施工过程中应遵守第三方的相关规定和标准•若因第三方原因导致施工受阻,乙方应立即通知甲方,并共同寻求解决方案•附件列表及要求附件一维修工程费用清单要求详细列出各项维修工程的名称、数量、单价和总价,以及材料和人工费用的明细•附件二紧急维修费率表要求列出加班费率、材料费率及其计算公式附件•三老旧管道改造方案要求包括改造管道的位置、长度、材料、施工方法、预计费用和工期等详细信息•附件四跨区域施工费用调整表要求根据不同区域的实际情况,列出费用调整的计算方法和明细•附件五特殊材料价格清单要求列出特殊材料的名称、规格、单价和总价,以及供应商信息•实际操作过程中的问题及解决办法问题1施工进度延误解决办法合同中应设定工期延误的违约金计算方式,每延误一天,乙方应支付给甲方一定金额的违约金•问题2施工质量不达标解决办法设立质量保证金,工程验收不合格时,甲方有权从质量保证金中扣除相应的金额用于整改•问题3意外损坏第三方设施解决办法乙方在施工前应购买第三方责任保险,以防止因施工导致的第三方损失•问题4材料价格波动解决办法合同中应包含材料价格波动的调整机制,如固定材料价格或根据市场指数调整价格•问题5合同争议解决解决办法明确合同争议解决的途径,如双方协商、调解、仲裁或诉讼,并选择合适的地域法院或仲裁机构问题不可抗力因素影响施•工###6解决办法合同中应定义不可抗力因素,如自然灾害、社会动荡等,并明确在这种情况下双方的义务和责任减轻或免除的具体条款•问题7施工安全问题解决办法乙方必须遵守所有的安全规定和标准,定期进行安全培训和检查在发生安全事故时,应立即启动应急预案,并通知甲方•问题8隐私保护和环境保护解决办法在施工过程中,乙方需确保不侵犯周边居民的隐私权,同时采取措施保护环境,防止污染和破坏•问题9变更订单解决办法合同中应包含变更订单的处理流程,包括变更的申请、批准、影响分析和费用调整等步骤•问题10支付条款和发票管理解决办法明确支付条款,包括付款的条件、时间、方式和相关发票的管理规定,以避免财务纠纷•通过上述措施,可以有效应对和解决合同执行过程中可能遇到的问题,保证工程顺利进行,同时也保护双方的权益。