还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
建设工程内部承包合同效力建设工程内部承包合同合同当事人发包方(以下简称“甲方”)承包方(以下简称“乙方”)合同概述工程名称工程地点工程内容合同金额合同工期合同条款第一条合同的标的乙方承包甲方的建设工程,包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节乙方应按照甲方的要求,完成工程并提供相应的技术支持和售后服务第二条合同价格工程的总价款为人民币【】,大写【】第三条付款方式甲方支付乙方合同总价款的【】,作为预付款,在本合同签订后【】天内支付
1.%工程进度达到【】时,甲方支付乙方合同总价款的【】
2.工程验收合格后,%甲方支付乙方合同总价款的【】%
3.剩余的【】作为质保金,在工程验收合格后【】年%内无质量问题的情况下支付
4.%第四条工期乙方向甲方承诺,工程将于【】年【】月【】日前竣工,并交付甲方使用第五条质量标准乙方应按照国家标准和行业规范,保证工程质量工程验收合格的标准为【】第六条乙方义务乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计和施工
1.乙方应保证工程的质量、安全和技术保密
2.乙方应遵守国家法律法规,不得损害甲方利益第七3条.甲方义务甲方应按照合同约定,按时支付乙方款项
1.甲方应提供工程所需的场地、资料和其他条件
2.甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续第八3条.违约责任乙方未按照约定完成工程的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金
1.甲方未按照约定支付款项的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金
2.第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉第十条合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效
1.合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认合同
2.附件工程设计文件
1.工程预算书
2.工程进度计划
3.质量验收标准以上4为.一份详细的建设工程内部承包合同示例,具体内容需根据实际情况进行调整请注意,该合同仅供参考,实际签订合同时,请务必遵循相关法律法规,并咨询专业律师意见特殊应用场合及增加条款场合工程涉及知识产权保护###
1.增加条款乙方保证工程中使用的所有设计、技术等不侵犯他人的知识产权,如发生侵权行为,由乙方承担全部责任–工程成果的版权归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式使用或披露–乙方应协助甲方处理与工程相关的知识产权事宜场–合工程地处自然灾害多发区
2.增加条款乙方应制定详细的自然灾害应急预案,并在甲方要求的时间内提交–工程保险由乙方负责办理,并将保险单副本提交甲方备案–工程因自然灾害导致延误,双方协商确定延期时间和责任分配–场合工程涉及重要建筑物或文化遗产保护
3.增加条款乙方应严格按照有关保护法律法规施工,确保不对建筑物或文化遗产造成损害–乙方应在施工前取得相关文物保护部门的批准–工程中产生的所有文物应立即上报文物部门,并按照相关规定处理–场合工程跨越多个行政区域
4.增加条款乙方应遵守工程所在地的一切法律法规,并办理所有必要的跨区域施工手续–乙方应负责协调各地政府相关部门的关系,确保工程顺利进行–工程所需的各种许可和证明文件,乙方应提前准备并提交给甲方审查–场合工程涉及高风险作业
5.增加条款乙方应严格按照安全规程进行高风险作业,并定期对施工人员进行安全培训–乙方应配备必要的安全设备和防护措施,并保证其有效性和可靠性–高风险作业期间,乙方应每日向甲方报告工程进度和安全状况–附件列表及要求工程设计文件
1.应包括详细的工程设计图纸、技术规格说明书等–必须经过相关行业专家评审,并取得甲方认可工–程预算书
2.详细列出工程各项费用的预算,包括材料、人工、设备等–预算书应符合行业标准和甲方财务要求工–程进度计划
3.明确工程各阶段的开始和结束时间–应包括关键节点和,并便于甲方跟踪质–量验收标准milestones
4.详细说明工程质量验收的标准和流程–应符合国家相关标准和甲方的特定要求安–全施工方案
5.详细阐述工程安全施工的方案和措施–必须经过安全监管部门审查,并取得甲方同意实际操作中–的问题及解决办法工程变更
1.遇到设计变更或工程量增减时,及时与甲方沟通,并按照约定的变更程序办理–付款纠纷
2.遇到甲方迟延付款时,及时发出催款通知,并保留追讨欠款的权益–工期延误
3.因乙方原因导致工期延误时,按照合同约定支付违约金–因甲方原因导致工期延误时,双方协商确定责任方和补救措施–质量问题
4.发现工程质量问题,立即停止施工,并与乙方沟通,要求其在规定时间内整改–合同争议
5.双方应优先通过协商解决争议,协商不成的,可依法申请仲裁或向法院起诉特殊应用场合及增加条款(续)–场合工程涉及环境保护和污染防治###
6.增加条款乙方应遵守国家和地方的环保法规,采取有效措施防止污染和生态破坏–乙方应对工程废弃物进行分类处理,不得随意排放或堆放–工程结束后,乙方应负责清理施工现场,确保环境恢复原状场–合工程在地震、台风等自然灾害后进行
7.增加条款乙方应评估自然灾害对工程的影响,并制定相应的重建和加固措施–乙方应与甲方协商确定工程重新启动的时间和条件–工程保险赔偿不足以覆盖损失的部分,双方按约定分担责任–场合工程涉及多个专业分包商
8.增加条款乙方应负责协调和管理分包商,确保分包商遵守合同约定–乙方应向甲方提交分包商的资质证明和施工计划–分包商的违约行为由乙方承担责任场–合工程在外国或特别行政区进行
9.增加条款乙方应了解并遵守当地法律法规,处理相关进口税率和合规要求–乙方应协助甲方处理与外国政府的关系和必要的外交手续–工程中的货币结算按照双方约定的汇率进行,汇率风险由乙方承担–场合工程涉及敏感政治区域
10.增加条款乙方应遵守当地的安全规定,配合政府的安全检查和监管–乙方应在施工前与当地安全机构沟通,并获得必要的许可–工程期间,乙方应确保不涉及任何可能引起政治争议的行为附件要求–附件应确保内容的准确性和完整性,包括但不限于工程设计文件应包含所有必要的设计图纸、计算书和设计说明•施工图纸详细展示工程的每一部分,包括建筑、结构和电气等•技术规范详细列出工程所采用的技术标准和材料规格•施工方案包括施工流程、方法和特殊工艺的详细说明•安全计划涵盖所有安全措施、应急预案和安全生产责任分配•质量控制计划详细说明质量控制流程、检验标准和质量保证措施•实际操作中的问题及解决办法(续)工程变更管理
6.建立变更管理流程,确保变更请求得到及时评估和批准–变更导致的费用和工期变化,双方协商确定责任分配供–应链管理
7.对于关键材料和设备的供应,建立多元化的供应商体系,减少供应风险–对供应商的交货时间和服务进行严格监控,确保工程进度不受影响–劳动力管理
8.确保施工人员具备相应的技能和资质,避免因人员问题导致的质量事故–定期对施工人员进行安全和健康教育,提高工作效率和安全性–合规与审计
9.定期进行合规检查,确保工程符合所有相关法律和行业标准–对工程进度、质量、成本进行审计,及时发现和纠正问题风–险管理
10.建立风险登记册,对潜在的风险进行识别、评估和监控–制定风险应对计划,包括风险转移、减轻和接受策略–。