还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
建设工程项目合同管理合同各方
1.
1.1甲方甲方全称建设工程有限公司甲方地址市区路号XXX甲方联系人XX XX XX XX联系电话XXX电子邮箱XXX
1.2乙方XXX乙方全称建筑工程有限公司乙方地址市区路号XXX乙方联系人XX XX XX XX联系电话XXX电子邮箱XXXXXX合同项目
2.
2.1项目名称XXX建设工程项目
2.2项目地点XX市XX区XX路XX号
2.3项目内容根据甲方要求,乙方负责完成该建设工程项目的施工、设备安装、调试等工作合同金额
3.
3.1本合同项目的总金额为人民币XXX元整(大写人民币玖佰玖拾玖万元整)
3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同款项合同工期
4.
4.1乙方应按照本合同约定的工期完成项目施工
4.2合同约定的工期为XX个月,自乙方入场之日起计算付款方式
5.
5.1甲方按照乙方完成的工程进度,分阶段向乙方支付合同款项
5.2付款比例合同金额的30%作为预付款,剩余款项在工程验收合格后支付工程验收
6.
6.1工程验收标准按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行
6.2工程验收时间乙方在合同约定的工期结束后,向甲方提交验收申请
6.3甲方应在验收合格后支付剩余合同款项违约责任
7.
7.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任
7.2违约金的计算方式按照合同金额的1%计算争议解决
8.
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决
8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼其他约定
9.
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年
9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份附件
10.
10.1本合同不含任何附件(以下无正文)甲方(盖章)建设工程有限公司乙方(盖章)建筑工程有限公司XXX签订日期年月日第二篇范文第三方主体甲方权益主导XXX
1.合同各X方XXX XX XX+
1.1甲方甲方全称建设工程有限公司(以下简称甲方)甲方地址市区路号XXX“”甲方联系人XX XX XX XX联系电话XXX电子邮箱XXX
1.2乙方XXX乙方全称建筑工程有限公司(以下简称乙方)乙方地址市区路号XXX“”乙方联系人XXXXXXXX联系电话XXXXXX电子邮箱
1.3第三方XXX第三方全称技术咨询有限公司(以下简称第三方)第三方地址市区路号XXX“”第三方联系人XXXXXXXX联系电话XXX电子邮箱XXXXXX合同项目
2.
2.1项目名称XXX建设工程项目
2.2项目地点XX市XX区XX路XX号
2.3项目内容根据甲方要求,乙方负责完成该建设工程项目的施工、设备安装、调试等工作第三方作为技术咨询方,应提供专业技术支持和服务甲方权益保障
3.
3.1乙方应确保第三方按照甲方的要求提供专业技术支持和服务,保障甲方的权益
3.2甲方有权对乙方和第三方的履约情况进行监督和检查,确保合同的顺利履行
3.3甲方有权根据合同约定和实际情况,要求乙方和第三方采取必要的措施,确保项目质量和进度乙方及第三方义务
4.
4.1乙方应按照合同约定,负责完成项目的施工、设备安装、调试等工作
4.2第三方应按照甲方的要求,提供专业技术支持和服务,确保项目顺利进行
4.3乙方和第三方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定,确保项目质量和进度合同金额及支付方式
5.
5.1本合同项目的总金额为人民币XXX元整(大写人民币玖佰玖拾玖万元整)
5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同款项
5.3甲方应按照本合同约定的付款方式及时向第三方支付技术咨询费用合同工期
6.
6.1乙方应按照本合同约定的工期完成项目施工
6.2合同约定的工期为XX个月,自乙方入场之日起计算违约责任
7.
7.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任
7.2违约金的计算方式按照合同金额的1%计算甲方特殊权益
8.
8.1甲方有权根据项目实际情况,要求乙方和第三方调整合同约定的工程内容和进度
8.2甲方有权根据项目实际情况,要求乙方和第三方增加或减少合同约定的工程量和费用
8.3甲方有权在合同约定的范围内,对乙方和第三方的履约情况进行评价和监督争议解决
9.
9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决
9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第三方介入的意义和目的
10.第三方作为技术咨询方,介入本合同项目,旨在提供专业技术支持和服务,确保项目质量和进度第三方具有丰富的技术经验和专业知识,能够为甲方和乙方提供有效的技术指导和解决方案,提高项目的成功率和满意度甲方为主导的目的和意义
11.甲方作为合同的主体和项目的主人,主导本合同的签订和履行,旨在确保项目的顺利进行和甲方的权益得到充分保障甲方通过明确乙方和第三方的义务和责任,确保项目质量和进度,同时通过行使甲方的特殊权益,对乙方和第三方进行监督和调整,确保项目符合甲方的要求和期望(以下无正文)甲方(盖章)建设工程有限公司乙方(盖章)建筑工程有限公司XXX第三方(盖章)技术咨询有限公司XXX签订日期年月日甲方监督和控制权XXXXXXX XXXX##
12.
12.1甲方有权对乙方和第三方的履约情况进行定期和不定期的检查,以确保合同条款的遵守和项目目标的实现
12.2甲方有权要求乙方和第三方提供项目进展报告、技术报告和其他相关文件,以便甲方进行监督和评估
12.3甲方有权在必要时聘请独立第三方对项目进行审计,以确保项目的合规性和有效性乙方及第三方的限制性条款
13.
13.1乙方和第三方不得将合同项下的任何权利和义务转让给任何第三方,除非得到甲方的书面同意
13.2乙方和第三方不得在任何形式的媒体上公开宣传或提及本合同或项目的任何信息,除非得到甲方的书面同意
13.3乙方和第三方应遵守所有适用的法律法规,并确保其员工的行为不会违反任何法律或合同条款知识产权保护
14.
14.1乙方和第三方应确保在合同执行过程中产生的所有知识产权归属于甲方
14.2乙方和第三方应承担因侵犯第三方知识产权而引起的一切责任和损失
14.3甲方应有权使用乙方和第三方提供的技术和知识成果,用于项目的实施和后续的运营管理保密条款
15.
15.1乙方和第三方应对本合同的内容、项目的技术细节以及其他任何与项目相关的保密信息予以保密
15.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同解除或终止之日起五年
15.3保密义务不适用于法律要求披露的信息或法庭命令披露的信息合同的解除和终止
16.
16.1甲方有权在任何时候解除或终止本合同,但应提前三十天通知乙方和第三方
16.2如乙方或第三方严重违约,甲方有权立即解除或终止本合同,并追究相应的违约责任
16.3合同解除或终止后,乙方和第三方应立即停止所有与合同有关的活动,并交还所有与项目相关的资料和文件法律适用和争议解决
17.
17.1本合同受中华人民共和国法律管辖,各方应遵守国家的法律法规
17.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,应通过友好协商解决
17.3若协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼附件
18.
18.1本合同不含任何附件(以下无正文)甲方(盖章)建设工程有限公司乙方(盖章)建筑工程有限公司XXX第三方(盖章)技术咨询有限公司XXX签订日期年月日XXX通过以上合同条款的设定,甲方在合同中享有主导地位,确保了甲方的权益得XXXX XXXX到最大化的保护乙方和第三方则在合同中承担了更多的责任和义务,同时通过限制性条款和违约责任的规定,保证了甲方利益不受损害第三方的介入为项目提供了专业技术支持,有利于提高项目的成功率和满意度,同时也通过法律适用和争议解决条款,确保了合同的合规性和可执行性。