还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
建设工程施工承包合同模板第一章总则第一条合同主体本合同由以下双方签订发包人(全称),以下简称甲方;
1.1•承包人(全称),以下简称“乙方”第二•条工程概况“”工程名称(工程全称);工程地点(工程地址);
1.2工程内容(工程简要描述);
1.3工程规模(工程规模描述);
1.4工程总投资(总投资金额)
1.51第.6二章合同条款第三条合同价格本合同采用固定总价方式计价,合同总价为准,除非出现本合同约定的调整事项,否则不得调整
3.1合同总价(总价金额);支付方式(支付条件及方式)
3.23第.3四条合同履行乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程;乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度报告、质量报告等相关文
4.1件;
4.2乙方应按照合同约定的标准支付违约金、赔偿金等4第.3五条合同变更合同变更应由甲方提出,并经乙方同意;
5.1合同变更的内容、范围、价格等应明确记载在合同补充协议中;合同变更不得影响工程质量和安全
5.25第.3六条合同解除在合同履行过程中,如有以下情况之一,甲方有权解除合同乙方严重违约,影响工程质量和安全;
6.1•乙方迟延履行,严重影响工程进度;•乙方丧失合同履行能力合•同解除后,乙方应按照本合同约定承担违约责任6第.2三章违约责任第七条乙方违约乙方违反合同约定,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任;
7.1乙方应按照合同约定支付违约金、赔偿金等7第.2八条甲方违约甲方违反合同约定,导致乙方无法正常履行合同,应承担相应的违约责任;
8.1甲方应按照合同约定支付违约金、赔偿金等8第.2四章争议解决第九条争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
9.19第.2五章其他约定第十条保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密;
10.1保密期限(保密期限)
10.2第十一条法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律;双方因本合同产生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决
11.11第
1.十2二条合同的生效、修改和解除本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;本合同的修改和解除应由双方协商一致,并书面确认
12.1甲方(签字盖章)
12.2乙方(签字盖章)/签订日期(年月日)/以上仅为一份建设工程施工承包合同的模板示例,具体内容需根据实际工程情//况及双方需求进行调整和补充第二篇范文第三方主体甲方权益主导第一章总则+第一条合同主体本合同由以下三方签订发包人(全称),以下简称甲方;
1.1•承包人(全称),以下简称“乙方”;•第三方(全称),以下简称“丙方”第二•条工程概况“”工程名称(工程全称);工程地点(工程地址);
1.2工程内容(工程简要描述);
1.3工程规模(工程规模描述);
1.4工程总投资(总投资金额)
1.
51.6第二章合同条款第三条甲方权益保障甲方为工程项目的发包人,享有合同约定的权益,包括但不限于对工程质量、安全、进度等方面的监督权;
3.1•对乙方和丙方的选定权、监督权和解除权;•对工程价款的支付权和对工程结算的确认权第四•条乙方义务及限制乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程;乙方应接受甲方的监督和检查,严格按照甲方的要求执行;
4.1乙方不得擅自与丙方进行合同外的交易,不得损害甲方权益;
4.2乙方如发生违约行为,应承担相应的违约责任
4.34第.4五条丙方义务及限制丙方应按照合同约定的要求,向乙方提供所需的技术支持、材料等;丙方应接受甲方的监督和检查,严格按照甲方的要求执行;
5.1丙方不得擅自与乙方进行合同外的交易,不得损害甲方权益;
5.2丙方如发生违约行为,应承担相应的违约责任
5.35第.4六条合同变更与解除合同变更应由甲方提出,并经乙方和丙方同意;合同解除权归甲方所有,甲方有权在合同履行过程中解除合同;
6.1合同变更和解除不得影响甲方的权益
6.26第.3三章违约责任第七条乙方和丙方的违约责任乙方和丙方违反合同约定,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任;
7.1乙方和丙方应按照合同约定支付违约金、赔偿金等
7.2第八条甲方的权利行使甲方有权对乙方和丙方的履行情况进行监督和检查;甲方有权根据合同约定,要求乙方和丙方承担违约责任;
8.1甲方在合同履行过程中,如有合理理由,可以解除合同
8.28第.3四章第三方介入的意义和目的第九条第三方介入的意义丙方的介入有助于提高工程质量和安全水平;丙方的介入有助于协调甲方和乙方的关系,解决合同履行过程中的问题;
9.1丙方的介入有助于实现甲方对工程项目的预期目标
9.29第.3十条第三方介入的目的丙方作为专业的技术支持方,能够提供必要的技术和材料支持,确保工程顺利进行;
10.1丙方作为独立的第三方,可以公正地协调甲方和乙方的利益关系,维护合同的稳定;
10.2丙方介入有助于实现甲方对工程质量、安全、进度等方面的要求,提高合同履行效果
10.3第五章甲方为主导的目的和意义第十一条甲方为主导的目的甲方作为工程项目的发包人,有权对合同的履行进行监督和控制,确保合同目标的实现;
11.1甲方为主导,有利于维护自身的合法权益,确保工程质量和安全;甲方为主导,有助于提高合同履行效率,降低合同风险
11.21第
1.十3二条甲方为主导的意义甲方为主导,有利于确保乙方和丙方按照合同约定履行义务,保障工程项目的顺利进行;
12.1甲方为主导,有助于协调各方利益,解决合同履行过程中的矛盾和纠纷;
12.2甲方为主导,有利于实现工程项目的预期目标,提高甲方在工程建设中的地位和影响力
12.3甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)/丙方(签字盖章)/签订日期(年月日)/第五章违约责/任/与赔偿第十三条违约行为乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定标准的,应承担违约责任;
13.1丙方未按合同约定提供技术支持或材料,导致工程受影响的,应承担违约责任;
13.2甲方未按合同约定支付款项,或未履行监督职责的,应承担违约责任1第
3.十3四条违约赔偿违约方应向守约方支付违约金,违约金计算方式为(计算方式);违约方造成守约方损失的,应予以赔偿,赔偿金额为(计算方式);
14.1违约方的违约行为导致工程无法使用的,甲方有权解除合同,并要求违约
14.2方支付合同总价款的违约金
14.3第六章合同的变更、解除与终止第十五条合同的变更甲方有权根据工程实际情况,要求变更合同内容,包括但不限于工程范围、工期、价款等;
15.1乙方和丙方应在收到甲方变更通知后,按照甲方的要求进行变更;合同变更需签订书面协议,并由三方签字盖章确认
15.21第
5.十3六条合同的解除甲方有权在合同履行过程中,解除合同,解除合同的条件为(解除条件);
16.1乙方和丙方在合同解除后,应立即停止合同履行,并按照甲方的要求处理后续事宜;
16.2合同解除后,乙方和丙方应向甲方支付违约金,并赔偿因解除合同给甲方造成的损失
16.3第十七条合同的终止合同终止的条件为(终止条件);合同终止后,乙方和丙方应按照甲方的要求,完成工程收尾工作,并办理
17.1相关手续;
17.2合同终止后,乙方和丙方应向甲方支付合同总价款的违约金,并赔偿因终止合同给甲方造成的损失
17.3第七章争议解决第十八条争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
18.11第
8.2八章其他约定第十九条保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密;
19.1保密期限(保密期限)1第
9.二2十条法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律;双方因本合同产生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决
20.12第
0.二2十一条合同的生效、修改和解除本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;本合同的修改和解除应由双方协商一致,并书面确认
21.1甲方(签字盖章)
21.2乙方(签字盖章)//丙方(签字盖章)签订日期(年月日)/在以上合同中,甲方作为工程项目的发包人,其权益被放置在首位,乙方和丙//方的义务及违约责任被明确列出,以确保甲方权益的实现第三方丙方的介入旨在提供专业技术支持,协调甲方与乙方之间的关系,并确保工程质量与进度甲方为主导的目的在于确保合同的顺利履行,维护甲方的合法权益,同时提高甲方在工程建设中的地位和影响力通过详细规定违约责任与赔偿条款,甲方权益得到了进一步的保护。