还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
建筑工程施工项目承包合同书范本甲方(发包方)负责人乙方(承包方)负责人风险提示发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、承包范围
5、承包方式
二、工程工期
1、工程总施工工期为日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期
2、竣工时间以开工日期起至第天为止
3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内
4、如遇不可抗力因素,经双方协商后,工期顺延
三、双方职责
1、甲方职责1负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件2及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商3对工程进行安全监督、检查4工程竣工时,及时组织人员进行验收5按时支付工程款,不得无故拖延
2、乙方职责1熟悉图纸与合同的所以内容2积极配合甲方在设计变更时的工作3安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场4工程完工时及时通知甲方验收
四、工程质量质量要求乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格
五、安全施工与检查乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按国家安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员,依法实施监督,检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方措施不力造成的安全事故,由乙方承担责任
六、工程价款的结算方式
1、乙方承包范围内工程造价约为万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行
2、本合同生效后,甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款,若甲方需要新增工程量时,甲乙双方须另行签订补充协议,
七、工程验收
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等
2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责风险提示明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依
八、违约责任本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方承担违约责任,负责守约方因此受到的所有损失
九、争议解决因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决协商不成的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼
十、附则
1、本合同一式份,双方各执份,具有同等效力
2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,
3、本合同未尽事宜,双方协商解决甲方住址代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日乙方住址负责人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日。