还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
年监理工程师之交通工程监理案例分析自我提2023分评估(附答案)大题(共io题)
一、某高速公路一座跨线桥全长上部构造为预应力混凝
77.32m,(20+32+20)m土现浇箱梁施工单位拟采用满布支架法进行施工,支架最高点离地面为
10.5mo事件年月日,驻地监理工程师在审查该桥施工方案时,要求施工单12011715位对支架施工单独编制专项安全施工方案,并组织专家对方案进行论证审查后再报送驻地办事件由于时间仓促,临近雨季,施工2单位随即于月日开始支架施工他们将另一项目中的支架施工方案(此方案716支架最高点离地面为仅修改了相关数据,但未进行专门验算,就于月
7.3m)718日邀请三位专家进行了论证专家提出应加强支架基础临时排水等五个问题施工单位技术员根据自己记录的专家发言对方案进行了修改项目经理审查后立即报送驻地监理工程师驻地监理工程师审查后,于当日同意按此方案实施问题针对以上事件,请分析驻地监理工程师的处理方式是
1.否正确,并说明理由.驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题?2【答案】.事件中,监理工程师要求施工单位对支架施工方法单独编制专项安11全施工方案,并组织专家对方案进行论证审查后再报,是正确的因支架施工属于危险性较大的分项工程,应单独编制专项安全施工方案,并经专家进行论证后再报事件中,施工单位月日开始支架施工时,尚未编制专项安全施工方2716案和报审,而监理工程师未下达暂时停工指令,不妥,应立即下达暂时停工令,要求施工单位停止施工,待方案批准后按批准方案施工另外,驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥因为该方案未按本工程具体情况编制,只是将另一项目的支架施工方案(比本桥支架低了多)修改了相关3m数据,但未进行验算;只经过位(应为位)专家论证,且无专家书面审查意35见;该方案无施工单位技术负责人签认,无专业监理工程师审查意见,不符合程序性要求.监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意施工单位应当分别编写2
(1)各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案,并在施工前办理监理报审
(2)监理工程师应按下列方法支持审查
①程序性审查,专项安全施工方案须经专家论证、审查的,是否执行,是否经施工单位技术负责人签认不符合程序的应退回
②符合性审查,专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果,须经专家论证,审查的项目应附有专家审查的书面报告,专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案
③针对性审查,专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式,具有可操作性专项安全施工方案经专业监理工程师审查后,在
(3)报审表上填写监理意见,由监理工程师签认特别复杂的专项安全施
(4)工方案,项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查
二、某高速公路工程项目经有关主管部门批准后,由交通部门自行组织施工公开招标招标工作主要内容确定为、成立招标领导小组、发布招标公告和资
(1)a b格预审公告、编制招标文件、编制标底、发放招标文件组织现场勘察和招c de3标答疑、接受投标文件、投标单位资格审查、开标、确定中标单位、评标h ij k1队签定承发包合同、发出中标通知书交通部门于年月日向施工单n
(2)200141位发售招标文件,各招标单位领取招标文件均要求在一张表格上登记并签收,并组织领取招标文件的施工单位进行现场勘察和招标答疑招标文件明确规定,工期3年,工程质量优良月日时为投标截止时间,41816月日招标小组发现原招标文件规定招标范围有误,逐条进行修改,并及
(3)410时通过电话通知了所有招标文件收受人,鉴于投标准备时间紧迫,招标人决定将投标截止日期延迟至月日时在开标大会上,除了到会的各家投标单42416
(4)位的有关人员外,招标小组还请来了市公证处、法律顾问开标前招标小组对各投标单位进行资格审查、闭幕式通过公证在审查中,法律顾问对一家企业提出疑问,这家公司所提出的资质材料种类与份数齐全,有单位盖的公章,有项目负责人签字,因此,招标小组决定保留该公司标书【问题】所列标书工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确
(1)定合理顺序【答案】不妥当合理顺序应为
①成立招标工作小组
②编制招标文件
③编
(1)制标底
④发布招标公告和资格预审公告
⑤投标单位资格预审
⑥发放招标文件
⑦组织现场勘察和招标答疑
⑧接受投标文件
⑨开标⑩评标确定中标单位发出中
(11)⑫标通知书(⑶签定承发包合同
三、某公路工程项目,估算总投资万元,由地方政府投资建设建设4200
(1)单位决定采用公开招标方式选择施工总承包单位,并经主管部门批准,自行组织招标工作为加快工程建设进展和保证工程质量,建设单位发布的招标公告及招标文件对招标投标工作作出如下安排和要求年月日时至年
①201138820113月日时购买招标文件;年月日时为投标截止时间;年1117
②20n32614
③2011月日时组织开标;
④各投标单位在提交投标文件时,需按照估算总投资的4110提交投标保证金,计万元;
⑤所有工程材料均由中标人采购,但钢材需按5%210建设单位指定,采购某钢铁公司的产品在项目施工接近尾声时,为尽快发
(2)挥建设项目效益,需要增加约的附属道路工程,投资估算为万元,建设200m150单位拟对该工程不再进行施工招标,直接委托原中标单位施工【问题】.说明该项目必须公开招标的理由1【答案】.必须公开招标的理由由于该项目估算总投资为万元,由地方政14200府投资建设,《招标投标法》规定,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目,以及国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目,应当公开招
四、某高速公路施工项目开工里程跨越两省,个施工合同段,某监理单位120km,6通过投标承担了该项目施工监理工作【问题】、请拟定该项目监理机构组织结构模式的方案,并分析优、缺点2【答案】、监理机构组织结构模式,可以选择直线一职能式它既考虑按命令统2一原则设置的组织指挥系统,又考虑按专业化分工原则设计组织职能系统它具有集中领导,统一指挥,便于人、财、物力的调配;分工合理,任务明确,办事效率高,组织秩序井然,稳定性高,能较好地发挥组织的整体效率等优点但也有信息系统差,各部门之间、职能人员与指挥人员之间目标不一致,易产生矛盾等缺点它结合了直线式、职能式的优点,对公路工程建设项目来讲,一般较合理,对本例亦适宜
五、某施工单位承包某工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有
(1)建筑安装工程造价万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为660工程预付款为建筑安装工程造价的工程实施后,工程预付款从60%
(2)20%未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款,竣工前全部扣清工程进度款逐月计算工程保修金为建筑安装工程造价的竣工
(3)
(4)3%,结算月一次扣留材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料
(5)和设备价差上调在月份一次调增)工程各月实际完成产值见表10%,6l-20o【问题】该工程在保修期间发生屋面漏水,甲方多次催促乙方修理,乙方一再拖延,
(6)最后甲方另请施工单位修理,修理费万元,该项费用如何处理?
1.5【答案】万元维修费应从乙方(承包方)的保修金中扣除
(6)
1.5
六、某高速公路设计车速路面面层为三层式沥青混凝土结构施工企业120km/h,为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备,沥青混合料的拌和,沥青混合料的运输,沥青混合料的摊铺,沥青混合料的压实,接缝的处理等方面,做了如下工作•选用1经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑;.沥青混合料的拌和站设置试验层,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和2中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度;.根据拌和站的产量,运距合理3安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量;.设置两台具有自动调节摊铺厚4度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求;.压路机采用台双轮双振压路机及台胶轮压路机52216t组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度;.纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后6摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制【问题】请简述横接缝的处理方法
7.【答案】.先用直尺检查端部平整度,垂直于路中线切齐清除,在端部涂黏层73m后继续摊铺,横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压,压路机位于压实的部分伸入新铺层的每压一遍向新铺层移动直到压路机全部移到新15cm,15〜20cm,铺层,再改为纵向碾压
七、某施工单位承接了一简支梁桥工程桥梁采用扩大基础,墩身平均高4X20ni项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购10mo在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求采砂点位于一跨江大桥下游处,施工用砂均取自这里项目部拟就排架组织流水150m1#〜3#施工,各段流水节拍见下表根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少天10才能施工墩身施工期间,还发生了如下事件事件由于业主大型安装设备的1进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用事件在桥梁基础开挖2完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基进行了检查和验收,随即进入下一道工序事件施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,3将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了天开始,承包商拟就此向业10主提出工期和费用索赔【问题】针对事件承包商是否可以提出工期和费用索赔说明理由3,【答案】可以因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使4工期延长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔
八、某高速公路建设项目,其工程开竣工时间分别为当年的月日和月日41930业主根据该工程的特点及项目构成情况,将工程分为三个标段其中,第三标段造价为万元,第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)4150监理公司承担了第三标段的监理任务,委托合同中约定监理期限为天,监
(1)190理酬金为万元但实际上,由于非监理方原因导致监理时间延长了天经协6025商,业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬为了做好该项目的
(2)投资控制工作,监理工程师明确了以下投资控制措施
①编制资金使用计划,确定投资控制目标;
②进行工程计量;
③审核工程付款申请,签发付款证书;
④审核施工单位编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析;
⑤对施工单位报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查,并予以签证;
⑥审核施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系第三标段施工单位为公司,
(3)C业主与公司在施工合同中约定
①开工前,业主应向公司支付合同价的预C C25%付款,预付款从第个月开始等额扣还,个月扣完
②业主根据公司完成的工程34C量(经监理工程师签证后)按月支付工程款,保留金额为合同总额的保留金按5%,每月产值的扣除,直到扣完为止
③监理工程师黑发的月付款凭证最低金额为10%万元第三标段各月完成产值如表所示3001—19【问题】业主支付给公司的工程预付款是多少监理工程师在、、7月底分别
(3)C
46、8给公司实际签发的付款凭证金额是多少?C【答案】
①业主支付给公司的工程预付款为公司所承担部分的合同价的
(3)C C即(万元)式中,公司所承担部分的合同价为25%
3355.
00.X25%=
838.75C(万元)
②监理工程师在、、、月底给4150—(275+340+180)=
3355.004678公司实际签发的付款凭证金额为每月支付的工程款扣除每月的保留金(每月产值的从第个开始还要扣除每月应扣的预付款(等额扣还个月扣完)具10%);3,4体计算如下工程保留金额为(万元)第个月开始a.
3355.00X5%=
167.75b.3每月应扣的预付款为(万元)监理工程师给公司实际签
838.75+4=
209.69c.C发的付款凭证金额月底(工程完成价值扣保留金)4=
480.00—480X10%=43(万元)由于
2.0043万元大于每月付款最低金额万元,故4月底实际签发付款凭证金额为
2.
00300.0043万元月底(工程完成价值扣保留金加预付款扣回,注意保留金限额)
2.006(万元),其中万元为月底应扣保留金;=560—
209.69—
51.25=
299.
0651.
256167.(万元)式中万元为月底应扣保留75—48—
68.50=
51.
2568.55金,(万元);由于万元低于合同规定的月付款凭证
685.
00.X10%=
68.
5299.06最低支付限额,故本月暂不支付月底(工程完成价值预付款扣回)7=430-万元)由于月底未支付工程款,故月底监理工程师实际应
209.69=
220.31(67签发的付款凭证金额为(万元)月底(工程完成价值
299.06+
220.31=
519.378预付款扣回)(万元)月底监理工程师实际应签发的付=620—
209.69=
410.318款凭证金额为万元
410.31
九、某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定年月20061030日为投标截止时间甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位年月日才2006H5提交了投标保证金年月日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开2006113标但本次招标由于招标人原因导致招标失败建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失万元质量事故发生后,建设单位以甲承包单35位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼【问题】、上述质量事故的调查组应由谁组织监理单位是否应参加调查组说明理由3【答案】、质量事故调查组应由省级交通主管部门组织因为该质量事故属于一3般质量事故监理单位应参加调查组因为该质量事故是由丁施工单位的原因造成的,并非由于监理工程师的过失所致,监理单位不应回避
一十、某公路工程项目为政府重点投资的项目根据有关规定,建设单位通过公开招标方式选择某施工单位和某监理单位分别承担该项目的施工任务和监理任务,并与他们分别签订了施工合同与监理合同该项目在施工过程中发生了下列事件事件建设单位于年月底向中标的监理单位发出监理中标通知书,监理L201211中标价为万元;建设单位与监理单位协商后,于年月日签订了监理2802013110合同监理合同约定,合同价为万元;因非监理单位原因导致监理服务期延260长,每延长一个月增加监理费万元;监理服务自合同签订之日起开始,服务期8个月建设单位通过施工招标确定了施工单位,并与施工单位签订了施工承包26合同合同约定,开工日期为年月日,施工总工期为个月事件2013210242由于吊装作业危险性较大,施工单位编制了专项施工方案,并送现场监理员签收吊装作业前,起重机司机使用风速仪检测到风力过大,拒绝进行吊装作业施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业,监理员发现后立即向专业监理工程师汇报,该专业监理工程师回答说这是施工单位内部的事情事件监理3员将施工单位编制的专项施工方案交给总监理工程师后,发现现场吊装作业起重机发生故障为了不影响进度,施工项目经理调来另一台起重机,该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小,但经安全检测可以使用监理员立即将此事向总监理工程师汇报,总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由,签发了停止吊装作业的指令施工项目经理签收暂停令后,仍要求施工人员继续进行吊装总监理工程师报告了建设单位,建设单位负责人称工期紧迫,要求总监理工程师收回吊装作业暂停令事件由于施工单位的原因,施工总工期延误个45月,监理服务期达个月监理单位要求建设单位增加监理费万元,而建设3032单位认为监理服务期延长是施工单位造成的,监理单位对此负有责任,不同意增加监理费【问题】指出事件和事件中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处,写出正确做法
3.23Q【答案】.事件和事件中,施工项目经理在吊装作业中的不妥之处事323
(1)件中项目经理在吊装作业中的不妥之处在风力过大的情况下安排起重机司机2进行吊装作业正确做法不应安排吊装作业事件中,项目经理在吊装
(2)3作业中的不妥之处在未经审核批准专项施工方案的前提下,要求施工人员进行吊装作业正确做法专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可进行吊装作业。