还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
际工程承包合约协议()2
(一)工程总承包合约协议国的一家业主和国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在国的一座学校的施工建设,签订了A BA工程承包合约协议现将合约协议全文介绍如下合同日期年月日地点市本合约协议经下述双方签署(以下简称合约协议甲方机构)
1.(以下简称合约协议乙方机构)
2.出生地(国家)国籍(国家)总部(国)市在国的通讯相关电子信箱A鉴于合约协议甲方机构要兴建的学校的教学楼,合约协议乙方机构提交报10000n价已于年月日被市卫生局招标委员会接受并已中标根据A国部年月日第号决议,双方缔约于下318
(一)合约协议相关内容合约协议乙方机构要完全、准确地按照该合约协议条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合约协议条款有关的书面协议,在市对学校的教学楼(该工程为楼房,1o oo On包括全套家俱、设备、空调)进行施工.如果合约协议乙方机构破产,或宣布破产,或陷于与债权人调停状态
7.如果合约协议乙方机构对合约协议的执行严重敷衍了事,或者忽视履行合约协议中实质性义务,而且8从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷对取消合约协议和没收保证金,合约协议甲方机构用备忘录形式通知合约协议乙方机构即可,无须诉诸司法和取其他措施
(三十二)收回工程由合约协议乙方机构出资施工在合约协议甲方机构可以废除合约协议的情况下,他可不废除合约协议,只要用挂号函件通知合约协议乙方机构,就可以收回工程,这无须诉诸法院,也无须办理什么手续合约协议甲方机构可亲自动手施工,也可通过投标议价、缔约方式方法让任何缔约者对未完工程的全部或局部进行施工其费用、责任由合约协议乙方机构承担合约协议甲方机构可以从合约协议乙方机构存在合约协议甲方机构的保险金或合约协议乙方机构在合约协议甲方机构或其他任何部门的应得款项中扣除合约协议金额外他所花费的一切开支和损失因工程造价比原议定的价格下降而出现的盈余,合约协议乙方机构无权要求分享合约协议甲方机构可以查封工地的临时设施,机具设备和材料,用以保证自己的权利上述机具设备、材料,合约协议甲方机构可以无偿用于施工对其损坏、短缺,合约协议甲方机构对合约协议乙方机构不承担责任合约协议甲方机构还可以变卖这些物品,用以补偿自己的权益,由于变卖上述机具、设备,而给合约协议乙方机构造成的损失,合约协议甲方机构不承担责任除了合约协议金额外,合约协议甲方机构有权索取误期罚款,有权要求合约协议乙方机构赔偿其因收回工程自己所蒙受的损失
(三十三)终止合约协议如果出于公益需要,合约协议甲方机构可在合约协议乙方机构没有任何过错的情况下结束合约协议,条件是在必要时可向合约协议乙方机构赔偿
(三十四)工程清点特别是在第
三十一、
三十二、三十三条中所指的那些情况下,由合约协议甲方机构确定检查现场的时间,清点已经完成的工程,清点合约协议乙方机构运到现场的机械、材料、设备合约协议甲方机构至少在天7之前用挂号函件将已确定的时间告诉合约协议乙方机构,让其参加清点并签署纪要如果合约协议乙方机构或他的代表在规定的时间缺席,那么合约协议甲方机构就在合约协议乙方机构缺席的情况下进行清点,并记入清点纪要,合约协议甲方机构代表在纪要上签字,将该纪要用挂号函件寄一份给合约协议乙方机构,让合约协议乙方机构对纪要发表意见如果合约协议乙方机构在纪要送去天当中没有发表意见,就说明他承认纪7要中的相关内容正确无误,并接受了清点本条规定的工程量计算和清点费用由合约协议乙方机构负担在因执行法令而结束合约协议的情况下,本条款有效
(三十五)丧失能力如果合约协议乙方机构丧失能力,那么合约协议甲方机构有权在终止合约协议和允许合约协议乙方机
1.构的继承人继续施工二者之间作出选择,如果合约协议乙方机构这样要求,合约协议甲方机构也证实合约协议乙方机构的继承人有继续施工的财务和技术能力的话如果合约协议乙方机构多于一人,当其中的一人丧失能力,合约协议甲方机构可以在终止合约协议和
2.委托合约协议乙方机构的其他人继续施工二者之间进行选择如果合约协议乙方机构只是拥有人员,或只有资金的公司而且已经散伙,而散伙的目的不是为了重新
3.组合,合约协议甲方机构就结束合约协议在所有可以结束合约协议的情况下,用挂号函件将合约协议甲方机构的意见通知合约协议乙方机构即
4.可,无须采取任何其他措施或通知诉讼
(三十六)合约协议乙方机构遇到不可抗拒的情况如果遇到不可抗拒和无法预料的情况,使施工任务繁重,合约协议乙方机构受到重大损失的威胁,而施工并非不可能进行,合约协议乙方机构可以用合理提高合约协议金额的方法向合约协议甲方机构索取赔偿如果这种情况继续存在,而又不能消除,那就终止合约协议如果出现使施工无法进行的不可抗拒的力量,合约协议乙方机构履行施工的义务就被免除
(三十七)支付印花税合约协议乙方机构应在国税务局办理合约协议登记手续,要在签订合约协议天内交印花税,对误A15期交纳此税要承担各种费用和罚款合约协议乙方机构还应交纳为执行合约协议应交的其他印花税,并向合约协议甲方机构递交他已交完税收的正式文件
(三十八)所得税根据国所得税法和依此法公布的其他条例,合约协议乙方机构应交所得税和本合约协议利润附加税A
(三十九)海关税根据海关法及有关制度和规定,合约协议乙方机构担负责任交纳进口货物和与执行合约协议有关的理应交纳的海关税和其他税收
(四十)享受临时免税制度根据国海关法及海关制度和规定,对于为了完成合约协议工程而进口到国的施工机械、设备和器具,A A在提交竣工后将上述机械、设备、器具重新外运的保证书提交后,合约协议乙方机构可享受海关临时免税制度
(四十一)当地材料只要在国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内相关产品,合约协议乙方机构必须尽可能使用A
(四十二)组织施工和使用当地工人合约协议乙方机构担负责任技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施工、完美施工有关事宜的组织工作,合约协议甲方机构向国的有关当局提交文件,以便在该合约协议工程需要雇工时,为之提A供方便
(四十三)工人花名册在开工时,人员增加或变动时,合约协议乙方机构应向合约协议甲方机构提供花名册,用以反映工人、职员、技术人员的姓名和工地管理人员的不同职务合约协议乙方机构还要向合约协议甲方机构提供有关合约协议乙方机构运入现场的机械、设备、仪器的说明和资料
(四十四)安排工人居住,提供现场公共设施合约协议乙方机构担负责任向其工人、职工提供住房,并负担现场居住费用;还要担负责任提供这些住房的照明、饮水十四)安排工人居住,提供现场公共设施合约协议乙方机构担负责任向其工人、职工提供住房,并负担现场居住费用;还要担负责任提供这些房的照明、饮水及必要的公共设施如果合约协议乙方机构为其工人建临时住房时,应得到合约协议甲方机构的同意;在这种情况下,合约协议乙方机构担负责任所有建房费用、维修费,并担负责任提供必要的相关服务工程竣工之后,合约协议乙方机构还要担负责任拆除临时住房,并恢复原状;如合约协议甲方机构需要,可按双方协商的价格进行转让合约协议甲方机构提供必要的电源、水源,但合约协议乙方机构要承担内部的临时管线安装费、照明费;用于工程施工的发电机、机械等所用水、电和燃料消耗费,由合约协议乙方机构承担;合约协议乙方机构还应担负责任处理废水和废渣
(四十五)违禁物品不允许合约协议乙方机构以任何方式方法进口、出售、从事交换任何酒精饮料和麻醉药品,以及其他法律所禁止的物品合约协议乙方机构也不得允许他的分包人、代表、职工和工人饮用、进口、出售及从事交换上述违禁物品的任何活动也不允许交换外币(在货币管理法和国中央银行许可的情况下在国银行进A A行兑换者例外)除非经专门的机构批准,不允许合约协议乙方机构和任何人交换、使用任何一种武器、弹药、炸药同时未经合约协议甲方机构工程师批准,不许合约协议乙方机构在施工中使用炸药或爆炸物
(四十六)禁止政治活动合约协议乙方机构及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在国境内居住期间,不能A以任何形式参与任何政治活动
(四十七)周假和法定假合约协议乙方机构应让他的外国工人和职工在星期天和国法定假日休息根据现行法律、条例的规定,A因工作需要工人们在假日工作时应给予补偿
(四十八)工人的工资和奖金合约协议乙方机构负担工人的工资、奖金和补偿按劳动法、社会保险法、工资最低基限法及现有和将来要制定的其他法律和制度,均由合约协议乙方机构独自承担业主(对工人)应尽的所有义务
(四十九)合约协议机密未经合约协议甲方机构事先书面同意,不允许合约协议乙方机构披露合约协议的细节,也不允许合约协议乙方机构在商业印刷品、专业印刷品或其他场合中披露这些细节在施工期间直至合约协议结束和维修期终止后,合约协议乙方机构均应保密,未经合约协议甲方机构的书面同意,不允许传播表报中的全部或局部相关内容
(五十)遵守法律条款和条例合约协议乙方机构在执行合约协议过程中,应遵守国的有效法律,特别是有关工程、工资、社会保障、A工程保险、物资保险、运送工具保险的法律,和有关文物、海关、税收及其它诸如此类的法律对于为施工而取得的任何一种许可所花费用,均应由合约协议乙方机构承担在遵守合约协议条款的同时,在执行本合约协议中所产生的各种赋税,其中包括海关税和海关附加税均由合约协议乙方机构负担除了法定的和合约协议条件中规定可豁免的以外,任何一项税收均不能免除
(五十一)专利权和发明权合约协议乙方机构应尊重他人的专利权、发明权和垄断权一一对于因合约协议乙方机构不尊重他人的这种权利,其中包括国境内外相关项目的技术说明和图纸一一他人向合约协议甲方机构提出的任何要求而因A之造成的任何损失,合约协议乙方机构应给予赔偿
(五十二)国的司法权限A有关合约协议的所有解释和执行必须服从国的现行法律和法规,国的司法部门担负责任审理由合约A A协议引起的纠纷任何一方诉诸法律都不能中止合约协议的执行,都不影响双方的义务和权利,直到对争执的问题有了必须执行的判决为止
(五十三)初步验收合格当合约协议乙方机构完成了合约协议的主体工程和附属工程以后,应马上用挂号函通知合约协议甲方机构,并要求合约协议甲方机构确定初步验收合格日期同时合约协议乙方机构应清理现场所有杂物否则,合约协议甲方机构在用挂号函件通知合约协议乙方机构并给天以内的宽限之后,合约协议乙方机构仍未清10理现场,合约协议甲方机构就进行这项清理工作,合约协议乙方机构应担负责任此项费用合约协议甲方机构应将确定好的验收合格日期书面通知合约协议乙方机构,此验收合格日期不得超过接到合约协议乙方机构通知日的一个月验收合格应在既定日期进行,应起草一式份的初步验收合格纪要,由双方或双方代表签3字,其中一份交给合约协议乙方机构或其代表如果合约协议乙方机构或他的代表未出席检查,即进行合约协议乙方机构缺席检查,应将情况记入纪要,并用挂号函件将一份纪要寄给合约协议乙方机构如果检查证实已完工程符合合约协议总条款的要求,那么,合约协议乙方机构通知合约协议甲方机构完工的日期就作为竣工日期;同时也作为维修期的开始日期如果在检查中发现没有按照合约协议施工,那么,应在纪要中注明,并责成合约协议乙方机构按合约协议修补和纠正错误、完善工程维修期就从完善施工后的最后一次检查时开始合约协议乙方机构在合约协议甲方机构的全面监督下,从初步验收合格之日起三个月内,自费对合约协议中所有的主体工程和附属工程进行计算,对所有实际完成的工程编制最终报表,并交合约协议甲方机构审查和认可合约协议甲方机构向合约协议乙方机构支付一切应得款项,并扣除预支付、罚款、赔偿金等但是合约协议乙方机构寄存在合约协议甲方机构的保证金额不得少于合约协议中规定的比例否则,合约协议甲方机构可扣下一笔款项,用以补足上述比例如果需要的话,允许合约协议甲方机构对一部分已经完成的工程,根据本条款中规定的相关内容和条件进行局部、临时性的验收合格,条件是局部交付的工程应能使用在验收合格工程之前,合约协议乙方机构应出资在工地提供必要的工具、设备、仪器,供合约协议甲方机构或其代表在检查、试验时使用如果在检查、试验当中,发现毛病和错误,但在本质上并不影响工程也不妨碍受益,那么当合约协议甲方机构认为可以时就接收,也可以给合约协议乙方机构一段修理和补缺的时限这笔费用可从合约协议乙方机构在合约协议甲方机构手中的应得款中扣除,只要这些毛病和错误不影响工程的质量,并能按照要求受益到工程缺陷修补完善后,再将扣除款项退回合约协议乙方机构
(五十四)维修期合约协议乙方机构要保证本合约协议规定的工程无瑕疵,施工良好,全部工程使用时要达到预期的目的自合约协议甲方机构初步验收合格之日起,维修保证期为一年,如果在这期间发现缺点和不足,那么合约协议乙方机构应在收到合约协议甲方机构通知之日后一个星期内进行修理和完善否则,合约协议甲方机构代为修理,费用由合约协议乙方机构负担,合约协议甲方机构有权在合约协议甲方机构所交的保证金中扣除此项费用本条规定的维修保证期与国民法中规定的维保期是一致的A
(五十五)最终验收合格在维修期结束前的适当时间,合约协议乙方机构须通知合约协议甲方机构,要求其确定检查和最终接收的日期合约协议甲方机构自接到合约协议乙方机构的通知之日起两星期内,应确定检查和验收合格的日期,并通知合约协议乙方机构亲自到场或派代表参加在合约协议乙方机构或其代表参加的情况下,在确定的日期内进行检查,同时要就此起草一式份由双方在场人员签字的纪要,并将其中的一份交给合约协议乙方机4构如果合约协议乙方机构或其代表缺席,可在既定日期进行缺席检查,把情况记入纪要,并寄合约协议乙方机构一份合约协议甲方机构有权组成一个自己认为合适的接收技术组全权进行各种检查、试验,或采取任何旨在查看工程质量的措施合约协议乙方机构应在现场自费提供必要的材料、设备,供该接收技术组按其意愿进行检查、如果从检验中发现合约协议乙方机构未履行其义务,那么就把接收日期推迟,维修期相应顺延如果合约协议乙方机构未在接收技术组于接收纪要中规定的时限内完成,合约协议甲方机构可直接从合约协议乙方机构的收益中扣除其认为与上述工程相称的金额,或由合约协议甲方机构出资自行施工,其款项从合约协议乙方机构收益中扣除对合约协议乙方机构施工中出现的错误、缺陷和不足还要索取赔偿,未项可从合约协议乙方机构履约保证金或其他收益中扣除,这无须办理什么手续扣完这笔款后,维修期就结束在最后验收合格后,合约协议甲方机构对合约协议乙方机构进行最终结算,并从验收合格之后起的一个月内,把合约协议乙方机构在维修期内拖欠的款项扣除后,就将保证金或其他金额退还合约协议乙方机构
(五十六)试验费用合约协议乙方机构承担在国国内外用于样品和试验的全部费用,根据本合约协议条款、技术规范和工A程量表,只要所用的材料不符合合约协议规定,在任何情况下,合约协议乙方机构须负担样品、试验费用,并有义务将工程(或局部)拆开,以便检验其质量,然后再恢复原状,此项费用也由合约协议乙方机构承担
(五十七)合约协议乙方机构易址本合约协议开头填写的合约协议乙方机构相关电子变动时,合约协议乙方机构要保证通报否则,可按原址与合约协议乙方机构通信和发通知,责任由合约协议乙方机构承担凡是涉及合约协议条款的书面通知,可以面呈,但在影印件上要签字,也可用挂号函件寄送,这种通知一经递交,就具有完全的法律效力
(五十八)合约协议文本本合约协议用—语书写份合约协议甲方机构份,合约协议乙方机构份合约协议乙方机构自己822保存份,另份用以交税;并分送财政部计划司、会计司和税务总局各份111
(二)(工程)分包合约协议电气机械承包公司,邮政信箱号(以下简称总包商),和工程公司,邮政信箱号(以AAA BBB下简称分包商),于年月日在订立本分包合约协议XXX鉴于总包商已同国大型电气相关项目管理局(以下简称业主),就在国的号工EMS XXXXXEMS S S S程相关项目的设计,运送和施工签订了合约协议鉴于分包商愿按该合约协议实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商年月日,号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下(-)下列文件应是本分包协议的一个组成部分电气、机械及技术操作的合约协议通用条款(年第一版)
1.1980合约协议的特殊条款
2.号工程相关项目的技术规范
3.S SS工作范围和技术要求
4.土建和安装工程分包合约协议的报价表
5..
(二)定义解释本分包合约协议时,下列用词应具有在此所予以确定的意义“总包商”系指电气机械承包公司A A A“分包商”系指工程公司和由工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机B B B BBB构“总包商的工程师”系指由总包商指派的监督分包商工作的人员“分包”系指由分包商按本合约协议第三条“工作范围”规定而要执行的工作
(三)工作范围本工程包括在共和国境内,根据业主的技术规定,建设号工程相关项目,如图所示EMS SSS提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运送、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,
1.以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地
2.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险
3.运送由总包商提供的材料总包商在库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包
4.BKB括从总包商在的库房到施工现场的运送,并担负责任卸车和保管BKB分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置凡是已由总包商定出的塔架位置,分包
5.商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合约协议技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正
(四)符合技术规范要求熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包,程范围内的与分包商有关的全部责任
(五)劳动力分包商应自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求
1.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯
2.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定
3.为其雇员提供住宿及膳食
4.向总包商和国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况
5.EMS对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿
6.
(六)法定责任分包商应对下列事项承担责任遵守国关于所得税的规定如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应
1.EMS对此完全担负责任.根据国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款2EMS分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的国的法律、地方法及规定
3.EMS
(七)与业主谈判除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判
(八)维修保证期分包商将从接收补步验收合格证书之日起个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其12提供的材料质量差而发生事故
(九)意外事故或损失的责任在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任
(十)保险工程保险总包商应按合约协议一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保
1.险,这应包括分包工程在内第三方保险包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用
2.工人补偿分包商应自费担负责任其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔
3.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在天内备齐各种有效的证单
4.3不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任所有扣减款额应记在分包商的帐上对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运送设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险
(十一)运送分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运送车辆
(十二)工具及设备该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供分包商应遵守国有关各种工具、设备、机械及运送工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产EMS生的全部费用一俟该分包工程竣工,分包商就应担负责任把上述全部设备和工具撤出国EMS
(十三)总包商材料的交付总包商应担负责任交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等分包商应在总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按BKB双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期
(十四)材料的有效利用分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在国市场可能会出现供应EMS短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料r从而保证该分包工程不间断地进行
(十五)分包工程量在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变更范围在土%之内,则单价不作任何变更如果变更值超过士%,应按总包合约协议一般条款中第条规定处理
(十六)分包商的宿舍区总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担
(十七)总包商的监督总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务.
(十八)许可证和执照总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给国有关当局的证明信办理这些EMS函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担
(十九)竣工及惩罚根据双方同意的交付材料,(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工(各分项工程的竣工日期略)如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合约协议价的%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合约协议总价的%
(二十)分包商的过错如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合约协议施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合约协议规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利止匕外,对按分包合约协议规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项
(二十一)进度报告分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表
(二十二)厂商证明书和试验报告分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准混凝土试块的报告单应同地基工程支付申请单一起呈送所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求
(二十三)支付条款总包商应按如下规定向分包商支付预支付,其金额为分包合约协议价总额的%,自分包商提交由银行开具的等值银行预支付保函之日
1.XXX起天内,付给分包商;保函有效期为个月15每月完成的并经业主验收合格的工程占分包合约协议价的—%
2.分段工程占分包合约协议价的%;凭暂时验收合格证书
3.分段工程占分包价的%;凭最终验收合格证书
4.按总包合约协议规定,只有工程经业主在四周内验收合格后,上述、及条规定的支付,自收到分包124商发票之日起五周内,才能付给分包商应付给分包商的款额按下列百分比支付国的当地货币%EMS合约协议乙方机构承认自己对合约协议的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合约协议施工所有上述文件、附件,均是本合约协议不可分割的组成部分
(二)合约协议金额本合约协议总金额为第纳尔兑换美元的比例为70%这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言至于“分段工程”则根据临时报表进行支付临时报表的书写方法应是双方在合约协议中一致同意的对合约协议乙方机构的支付要根据合约协议及其附件的规定合约协议价格是固定的,它包括合约协议乙方机构为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合约协议期内规定的维保、保养费合约协议乙方机构无权以任何理由要求增加合约协议价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在国国内或国外新增加赋税A
(三)工期合约协议乙方机构必须根据本合约协议第号附件的说明,在自移交场地之日起的天之内380完成全部合约协议工程的施工正式的节假日包括在工期之内如果合约协议乙方机构由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知合约协议甲方机构,说明原因,并提出要求增加期限如果合约协议乙方机构证实这些原因存在,合约协议期限可以适当延长
(四)移交场地根据合约协议甲方机构向合约协议乙方机构发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份如果合约协议乙方机构或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,合约协议甲方机构可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给合约协议乙方机构起草纪要之日等于合约协议乙方机构接收场地之时
(五)查看工地合约协议乙方机构承认在签订合约协议之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等由这些因素产生的后果均由合约协议乙方机构担负责任
(六)履约保证金合约协议乙方机构应自被通知中标的第天起的天内,向合约协议甲方机构寄存履约保证金,金额为230该合约协议总额的或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例该合约协议只有在寄存保证20%,金之后才对合约协议甲方机构产生义务用现金、信用支票,或按合约协议第十条规定的条件提供保函作保均可按第五十六条规定,保函须美兀%用当地货币支付的部分在国支付,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在银行EMS帐号,汇费应由总包商负担兑换比率美元(当地货币)1XXXX预支付将用美元支付,预支付中超过%的美元数额应从前三次的进度支付中按比例扣除
(二十四)验收合格工程所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见
(二十五)税捐分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的支付承担责任,包括但不限于所得税税款
(二十六)履约保函在分包合约协议签订后天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份个月,自本分包合约协15XXX议签订之日起
(二十七)第号法律国对承包工程的特定法律)XXX(EMS总包商受国号法律保护,并享有第条,条款所规定的免税权,这些免税权也EMS XXXXX适用于分包商
(二十八)争议的解决(略)
(二十九)文件和图纸在收到最终支付之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料涉及本协议目的的除外
(三十)素混凝土技术规范第节中所要求的素混凝土(混合比应视为已计算在分包合约协议的单价中,对这9136),种混凝土规定的条款,分包商不得提出任何赔偿要求
(三十一)总包商材料的延迟交付如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用延迟交付材料少于三天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求
(三十二)分包商应担负责任清扫公用道路,并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道分包商应谨慎小心,以免引起财产或农作物不必要的损失
(三十三)如果在本协议签字之日起天内业主表示同意本协议,本协议即生效如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求字之日起天内业主表示同意本协议,本协议即生效如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求赔偿总包商代表(签字)分包商(签字)注本(工程)分包合约协议中无“合约协议价格”条款,因本工程相关项目的分包总价是在分包商给总包商的“报价”中予以确定的,而分包商的“报价”及报价条件已被总包商接受,且是本分包合约协议的组成部分,故此合约协议未另立“合约协议价格”条款
(三)劳务合约协议公司(其总部设在义,以下称“合约协议甲方机构”)与工程公司(其总部设在PMH XXXCHC XXXX,以下称“合约协议乙方机构”),经过友好协同,合约协议乙方机构同意为合约协议甲方机构在国的EMS ZZ相关项目的施工提供劳务,为此与合约协议甲方机构签订本劳务合约协议Z(-)合约协议目的本合约协议的目的合约协议乙方机构根据本合约协议条款向合约协议甲方机构提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员),合约协议甲方机构向合约协议乙方机构支付报酬为保证合约协议甲方机构工程的顺利完成,双方应互相协作,认真执行合约协议
(二)人员派遣应按双方商定的计划派遣人员(详见附表合约协议甲方机构对所需派遣的人员应提前两个月用
1.2)书面正式通知合约协议乙方机构合约协议乙方机构同意在派出前一个月向合约协议甲方机构提交派遣人员一览表,包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及国申请入境所需要的资料EMS合约协议乙方机构担负责任办理合约协议乙方机构人员(从其居住国)的出境手续,并承担与此有关
2.的各项费用在国的入境和居住手续由合约协议甲方机构办理,并负担与此有关的各项费用EMS.根据工程计划的需要,派遣人员可以随时增加或减少3如需要增加派遣人员时,合约协议甲方机构同意提前两个月向合约协议乙方机构总部提出派遣人员计
4.划增加人员的工资,按本协议附件所列工资标准支付增加如系新工程,其工资标准应由双方驻工地的1代表商定根据工程进度,如现场需要减少人员,则应由双方现场代表商定后实施
5..
(三)准备费合约协议甲方机构同意付合约协议乙方机构派遣人员的准备费每人美元准备费应在向合约协议乙方机构提交派遣计划的同时电汇合约协议乙方机构银行帐号
(四)工资派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付工资的计算应从派遣人员离开合约协议乙方机构所
1.在国机场之日起到离开国机场之日止合约协议乙方机构同意在安排航线时尽S TUEMS可能取最短路线,缩短时间派遣人员的基本工资详见附件
2.1基本工资以月计算,凡不满一个月的按日计算,日工资为月工资的
3.25%.根据国目前的经济情况,派遣人员基本工资每年应增长4EMS15%
(五)工作时间及加班合约协议乙方机构人员的工作时间为每月天,每周天,每天小时
1.2568每周休假一天,具体休假日期可由双方在现场安排
2.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时,经双方协商可以临时调整工作相关内容如因上述
3.及其他因合约协议甲方机构原因造成停工时,合约协议甲方机构同意支付合约协议乙方机构人员的工资如工作需要并经双方同意,合约协议乙方机构人员可以加班合约协议甲方机构按下列标准支付加班
4.工资(平时加班工资为基本工资的%;1)125平时夜间加班(点至次日晨点)以及休假日加班,工资为基本工资的%;
(2)225150()节目加班工资为基本工资的%;3200加班工资计算方法如下
(4)(月基本工资/小时)义加班小时数加班工资的百分率200X()上述加班工资和基本工资同时支付5
(六)伙食合约协议甲方机构同意向合约协议乙方机构提供厨房全套炊餐具及冷藏设备,由合约协议乙方机构自
1.行办理伙食合约协议甲方机构同意付给合约协议乙方机构每人每天美元的伙食费,包干使用
2.食堂用水、用电和燃料以及生活物资采购用车由合约协议甲方机构提供并支付费用
3.
(七)节日和休假所有合约协议乙方机构人员有权享有国政府的法定节日
1.EMS所有合约协议乙方机构人员在工作满个月零天后,应享受天的回国探亲假,其国机
2.111020EM s场至机构的往返机票由合约协议甲方机构支付应尽可能安排最短的航线s TU.如果现场施工需要合约协议乙方机构人员推迟回国休假时,合约协议乙方机构同意说服其人员延期休3假,合约协议甲方机构同意为了补偿合约协议乙方机构人员的损失,应给予适当的报酬关于补偿上述损失的报酬,可根据当时的情况由双方现场代表商定但这项补偿不应少于国机
4.EMS场至机场之间的单程机票价金额S TU合约协议乙方机构人员由于家属不幸等原因,工作满半年以上时,经双方现场代表协商同意,可以提
5.前享用探亲假如有关人员已享受回国休假,其往返旅费应由合约协议乙方机构负担,对这一类事假合约协议甲方机构不支付工资
(八)旅费及交通合约协议甲方机构负担合约协议乙方机构人员从机场至工程现场之间的往返旅费和航空公司招待
1.s TU之外的必须的食宿费,但合约协议乙方机构应努力减少这项额外费用的开支合约协议甲方机构同意支付合约协议乙方机构人员进入国的入境费用(例如机场税等)EM S合约协议甲方机构担负责任提供合约协议乙方机构人员上下班的交通工具,同时也提供现场代表、工
2.程师及其他管理人员的工作用车合约协议乙方机构应凭机票或收据(按购票当日银行公布的外汇牌价)向合约协议甲方机构结算
3.
(九)税金合约协议乙方机构人员应在(其原居住国)交纳的一切税金由合约协议乙方机构负担;合约协议乙方机构人员在国交纳的一切税金由合约协议甲方机构负担EMS
(十)社会保险合约协议乙方机构人员在合约协议有效期内的人身保险,由合约协议乙方机构自行办理合约协议甲
1.方机构同意支付派遣人员每人每月美元的人身保险费合约协议乙方机构人员在工地发生工伤,合约协议甲方机构只承担其医疗费用,如发生死亡事故,合
2.约协议乙方机构应负担所有的费用,包括善后安葬和抚恤如合约协议乙方机构人员因工作事故或疾病死亡时,遗体运回其原居住国或就地埋葬,遗物运回其原
3.居住国,一切有关费用由合约协议甲方机构负担派遣人员经医生证明因疾病或工伤而缺勤天以内者,发给基本工资;在天和天之间者发给
4.303090基本工资的%;超过天者则不发工资6090
(十一)医疗合约协议乙方机构所有人员在国发生工伤或疾病时,其医疗及住院费由合约协议甲方机构支付
1.EMS现场医务室需用的常用药品和器具,由合约协议乙方机构向合约协议甲方机构提出购置计划,经合约
2.协议甲方机构同意后,由合约协议乙方机构在其本国或其他地方采购、费用由合约协议甲方机构支付合约协议乙方机构人员在人之内,配备医生一名,男护士一名超过人时,是否增
3.200200加医务人员,由双方现场代表研究确定
(十二)劳保用品合约协议甲方机构同意支付合约协议乙方机构派遣人员所有的劳动保护用品,包括每人每年两套工作服、工作鞋、手套、眼镜、安全帽、安全带等
(十三)支付办法除机票费和准备费全部支付美元外,合约协议甲方机构应支付合约协议乙方机构的其他各项费用,均
1.按%美元与国第纳尔的比例支付,如需改变这一比例,须经双方代表同意8020%EMS.休假工资和应付合约协议乙方机构的机票费应于休假当月之初支付2合约协议乙方机构现场会计每月末编制派遣人员工资及其他各项费用表,包括基本工资、加班费、伙
3.食费等项,经合约协议甲方机构审查和批准后于次月日前支付其中%美元部分,由合约协议甲方机1080构电汇银行帐号,银行汇费由合约协议甲方机构承担%的国第20EMS纳尔在现场支付美元与国第纳尔的兑换率,按支付日当天国政府银行公布的买卖中间价折算
4.EMS EMS合约协议乙方机构派遣人员到达现场后,合约协议甲方机构同意预支每人一个月的伙食费,如需预支
5.其他费用,由双方现场代表协商解决
(十四)住房和办公用房合约协议甲方机构将按下列标准免费提供合约协议乙方机构人员的住房
1.()代表、工程师、总监工每人一间;1()助理工程师、技术员、医生、会计师、翻译及其他管理人员两人一间;2()其他工人每人约平方米,但每间不超过人3412,住房内包括空调和卫生设备,家俱和卧具等备品2合约协议甲方机构同意提供合约协议乙方机构行政人员所使用的办公设备(如打字机、计算器、复印
3.机等)、洗涤设备和用品
(十五)人员替换合约协议乙方机构担负责任派遣身体健康、技术熟练的合格人员到国现场工作,如合约协议甲
1.EMS方机构认为派遣的人员不能胜任工作,经双方现场代表同意后,由合约协议乙方机构担负责任替换,由此而发生的费用应由合约协议乙方机构担负责任合约协议乙方机构人员必须遵守国政府的法令和尊重当地的风俗习惯如违反当地法令和风俗
2.EMS习惯而必须送回国的,经双方协商后,由合约协议乙方机构担负责任送回,机票费由合约协议乙方机构负担如需另派人员替代时,则合约协议乙方机构应担负责任机场至现场的旅费STU合约协议乙方机构人员因疾病和公伤,经合约协议缔结双方指定的医生证明确实不能继续工作者,应
3.送回其原居住国的,其旅费由合约协议乙方机构负担如身体状况不合格者,经双方医生检查证实,是因合约协议乙方机构体检疏忽,必须送回其本国的,其旅费应由合约协议乙方机构负担
(十六)不可抗拒由于天灾、战争、政治事件等人力不可抗拒的事故而工作不能继续进行,合约协议甲方机构应担负责
1.任将合约协议乙方机构人员送回(其原居住)国如遇上述情况时,合约协议甲方机构人员不撤退,合约协议乙方机构人员亦不撤退,但合约协议甲方
2.机构应支付合约协议乙方机构派遣人员的工资
(十七)争议及仲裁在执行合约协议中,如双方发生争议时,双方同意通过友好协商解决如协商无效,可提交被告方的
1.仲裁机构裁决合约协议乙方机构是_____________________合约协议甲方机构是_____________________争议一经裁决,双方必须忠实履行,所发生的费用由败诉方负担
2.
(十八)合约协议有效期及其他本合约协议于年月—日在签订
1.本合约协议自双方签字之日起生效至本工程结束,所有派遣人员返回(其原居住)国,以及双方未付帐目结清后失效本合约协议与附件及工程相关内容,不经另一方允许,任何一方不得向第三方泄露
2.本合约协议用文、文书就;两种文本具有同等效力,双方各持份
3.2本合约协议未尽事宜,双方可友好协商补充,经双方同意的补充条款应为本合约协议的组成部分
4.合约协议甲方机构代表:合约协议乙方机构代表:见证人见证人年月日在合约协议整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止该保证金始终都由合约协议甲方机构保存,作为合约协议乙方机构完美施工和履行合约协议甲方机构权利的保证合约协议乙方机构应在合约协议甲方机构发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金否则,合约协议甲方机构有权没收保证金的余额,或者从合约协议乙方机构手中收回工程,由合约协议甲方机构自行施工而由合约协议乙方机构承担费用合约协议甲方机构有权索赔,只要用挂号函件通知合约协议乙方机构即可,无须诉诸法院或采取其它措施合约协议甲方机构有权从合约协议乙方机构在本合约协议的任何收益中索取其拖欠的债务
(七)图纸和规范完整无缺合约协议甲方机构提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正合约协议乙方机构应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉合约协议甲方机构在合约协议甲方机构接受这些意见的情况下,合约协议甲方机构就要对这些意见担负责任,就如同是其自己提出来的一样
(八)施工进度计划表合约协议乙方机构自接收工地起,天内向合约协议甲方机构递交一份施工计划,阐明为完成本合约协15议工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等合约协议乙方机构应根据合约协议甲方机构意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整
(九)合约协议相关内容的变更合约协议甲方机构有权调整合约协议相关内容,但增加或减少的工程量不得超过合约协议金额的15%实际工程量的增加或减少在合约协议金额的%之内,合约协议乙方机构无权要求任何补偿15上述调整金额,要用业已议定的单价计算如果没有这种单价,则在责成合约协议乙方机构进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算根据本条款的规定,如果合约协议乙方机构认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,合约协议乙方机构可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向合约协议甲方机构提出延长工期的要求否则,等于放弃权利这样,合约协议乙方机构就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用合约协议甲方机构在收到合约协议乙方机构呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候
(十)支付条件在合约协议乙方机构接收工地、提交履约保函并办完合约协议注册登记付税手续之后,合约协议甲方
1.机构根据合约协议乙方机构的要求,向合约协议乙方机构支付合约协议金额%的预支付支付预支付应在合约协议乙方机构提交与预支付等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家国的银行,A或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由合约协议甲方机构支配,并承认可全部支付合约协议甲方机构,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管合约协议乙方机构或第三者提出的异议预支付应从支付给合约协议乙方机构的月工程进度款中按预支付在合约协议总价中所占的比例扣除,直到扣完为止保函额度也可以按预支付收回的金额递减合约协议乙方机构运到工地而又是工程实际需要并被合约协议甲方机构接受的材料,其费用中的—%
2.应付给合约协议乙方机构条件是合约协议乙方机构提供的材料应是优质、适用、符合规定,为合约协议甲方机构工程师所接受,并须妥善储存在仓库里上述规定同样适用于合约协议乙方机构运到工地的机器设备,是完好无损的但属合约协议乙方机构所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场上述预支付要首先从合约协议乙方机构用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程,合约协议甲方机构在双方确定的单价基础上,向合约
3.协议乙方机构支付其造价的一%这些支支付项的应根据本合约协议第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定这些款项要在扣除本条第一款所述的预支付比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于—第纳尔合约协议甲方机构支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到合约协议甲方机构认可的日之内进行条件是完成的工程应全部符合本合约协议所规定的条件45支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行支付迟于天时,合约协议乙方机构可按—银45行规定的利息率索取利息由于合约协议乙方机构对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时合约协议乙方机构(或其代表)外出,或合约协议甲方机构认定工程的进度差、合约协议乙方机构(或其代表,或其分包人)的表现差,合约协议甲方机构对其逾期支付不担负责任支付利息同样,由于报表出现缺陷、疏忽和错误一一不管是被合约协议甲方机构发现还是在支付前被国任何稽核、监督单位发现——合约协议甲方A机构对其逾期支付也不承担支付利息的责任在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用予预支付、合约协议决算款、过期退回保证金,以及材料款一言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款合约协议乙方机构应向国有关方面交的款项,可从其与合约协议甲方机构签订的合约协议的收益中
4.A扣除合约协议甲方机构从每月的月工程进度款中扣除%的金额,作为保证施工完好的保留金在工程竣
5.5工和按第五十四条规定进行初步验收合格后,遂将这个比例金额付还合约协议乙方机构也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给合约协议乙方机构,该保函自初步验收合格之日起日内开出有效30在遵守货币管理法及有关规定的情况下,合约协议乙方机构可以把用于工程而从国外购来的进口材料
6.款、机械设备款汇往国外也可根据现行规定和状况,把本合约协议的盈余款额汇往国外十一信用证为本合约协议施工而需要从国外进口的材料费、设备费,合约协议乙方机构可以用一家国的银行所开A的信用证兑换外汇这个金额的确定要根据合约协议乙方机构开信用证前向合约协议甲方机构提供的材料、设备单子总价而定信用证可以分着开根据合约协议乙方机构向合约协议甲方机构提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期同时根据该表确定信用证的有效期在确定受益人之后,开给合约协议乙方机构的信用证,非经合约协议甲方机构同意,不得转让给任何其他受益人上述信用证的每次支付通过下列方式方法进行每次装运支付%金额时,要提供下列凭证
1.75五份认证的原始帐单1一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费2由国一家保险公司为合约协议甲方机构开的为之承担一切风险的保险文件,从制造厂到国相关项3AA目现场均在保险范围装运清单4根据本合约协议的规定,由合约协议甲方机构承认和批准的检查证明5制造厂家的证明和国驻国外使馆或领事馆在原件上认证6A当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,合约协议甲方机构通知银行并支付%比例
2.15的信用证金额.信用证金额的%保存到全部合约协议工程初步验收合格结束时为止上述支付比例,由合约协议310甲方机构通知银行支付十二合约协议甲方机构有权检查材料及其种类,只有合约协议甲方机构开了证明以后才允许启运海关税收以及所有储存费,运往现场的开支,装卸费,只要没有得到有关方面豁免,都由合约协议乙方机构根据法律交付为办理信用证及支付手续上的需要,合约协议乙方机构担负责任向其在国国内外的开户银行提交一份A合约协议副本十三完美施工合约协议乙方机构应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工在施工中要使用优质材料、设备、机械,在投入使用之前,要给合约协议甲方机构工程师提供所有样品,并给予充分时间进行认可因材料有瑕疵,或制造粗糙,或施工错误而致使合约协议甲方机构拒收的任何工程部分,需对之进行修理或拆除时,一切费用均由合约协议乙方机构担负责任
(十四)第三方保险合约协议乙方机构应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险不论什么情况,保险金额均为第纳尔为避免可能发生的工人和其他人员伤亡,避免给社会和个人造成损失,合约协议乙方机构须采取必要的措施,其中包括按交通规定设置白天与夜晚的路标(用标记和指示灯)由于施工,由于合约协议乙方机构或其代理人,或其承包人,或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤,合约协议乙方机构要负直接责任,并独自承担由此而引起的索赔和补偿
(十五)工程保险合约协议乙方机构应在一家保险公司交纳保险金,对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险保险文件要为承包商承担一切风险根据本合约协议第五十四条,到工程初步接收时此项保险才可结束
(十六)合约协议乙方机构未尽保险义务合约协议乙方机构在开工时,要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据如对保险未尽义务,或没有支付这笔款项,合约协议甲方机构可以代为保险,承担这笔费用,可将这些费用从合约协议乙方机构应得的款项中扣除在所有情况下,合约协议甲方机构都应停止向合约协议乙方机构支付任何款项直至合约协议乙方机构确实已经承担此项保险义务并支付这笔款项
(十七)分包合约协议不允许合约协议乙方机构将合约协议中规定的工程分包出去,但经合约协议甲方机构的书面同意后,允许合约协议乙方机构和那些有能力和经验的专业施工公司,就合约协议中的部分工程的施工签订分包合约协议在所在情况下,把部分工程分包出去的合约协议乙方机构,始终都要和他的分包人一起对执行本合约协议共同担负责任转让合约协议(+A)不允许合约协议乙方机构向他人转让整个或部分合约协议,如合约协议乙方机构违反这一条规定,合约协议就被废除,履约保险金就被没收这无须经过任保法律手续,也不影响合约协议中方机构要求赔偿损失的权利,如有必要,合约协议甲方机构还有权向合约协议乙方机构索取因物价上涨所增加的费用但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给国的一家银行,条件如A F针对合约协议甲方机构的转让未经合约协议甲方机构书面同意不能成立
1.这种转让不影响合约协议甲方机构对合约协议乙方机构的权利
2.一旦合约协议乙方机构向某银行转让,就不能反悔,除非得到银行的同意
3.
(十九)施工监督对签约工程的施工监督和对合约协议乙方机构施工的检查,由合约协议甲方机构工程师或管理机构授权的职员承担如合约协议甲方机构工程师认为工程进展缓慢,可以向合约协议乙方机构提出书面警告,要求增加工人,增加机器设备,加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施所有这些费用均由合约协议乙方机构承担合约协议甲方机构工程师和他的职员有权在任何时候进入现场,对施工的工程进行检查、管理,乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示;这些指令应书面通知合约协议乙方机构并记入现场记录;合约协议乙方机构和他的工人、分包者应执行这些指令,而且不使用那些合约协议甲方机构工程师认为不符合合约协议条件或附件条件的材料为了保证按技术规范和合约协议条件进行施工,在合约协议甲方机构工程师认为有必要时,他们有权书面通知停工,或者不接受不符合议定的材料和工程;同时允许在不影响工程造价、不违反合约协议宗旨的情况下,根据技术规范要求进行细小的调整和修改对于那些需要增加费用的工程应经合约协议甲方机构批准合约协议甲方机构工程师有权要求合约协议乙方机构做材料试验、材料分析、检查材料强度和提交各工期的照片,这些费用均由合约协议乙方机构承担只有合约协议甲方机构要求再次对这些材料进行检查和试验,而且两次试验结果都符合技术规范要求时,合约协议甲方机构才承担这笔费用为继续施工起见,合约协议乙方机构也可以要求合约协议甲方机构工程师进行任何一项必要的检查这要由合约协议乙方机构向合约协议甲方机构工程师或其代表提交一份书面报告,由后者在报告的复印件上作收讫签字在这种情况下,合约协议甲方机构工程师应作必要的检查,并尽快提出意见,把检查结果记入工地记录
(二十)合约协议甲方机构工程师办公室合约协议乙方机构应在现场为合约协议甲方机构工程师提供办公室该办公室应完全符合条件,包括全套设备建立办公室、供电、安装设备的费用全部由合约协议乙方机构承担
(二十一)合约协议乙方机构的现场代表合约协议乙方机构应指定现场代表,担负责任接收并执行合约协议甲方机构工程师的指令,同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构,该机构成员在整个工作期间均应在现场对于现场代表和技术机构成员的选配和更换,应事先经合约协议甲方机构同意必要时合约协议甲方机构有权要求更换人选,这不影响合约协议乙方机构完美施工的责任
(二十二)为管理工作和其他承包人提供方便合约协议乙方机构和他所属的工地担负责任人、代表、职工,要为合约协议甲方机构工程师提供必要的方便,包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作,同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工,并为他们的施工创造有利条件
(二十三)维护工地秩序合约协议乙方机构担负责任维护现场秩序,对那些玩忽职守,拒绝执行工程师指示,或者技术能力差,或有关当局要求解雇的职工,合约协议乙方机构应在接到合约协议甲方机构书面命令后的小时内把他们送出24现场;对任何扰乱工地治安的行为应马上报警
(二十四)合约协议文件应保存在工地合约协议乙方机构现场至少应保存两套合约协议文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有关的文件,以便在合约协议甲方机构工程师或他的代表需要时参阅
(二十五)已完工程的计算每月底在合约协议甲方机构代表同意的情况下,合约协议乙方机构出资对完工部分进行计算,同时应由合约协议甲方机构代表参加工程计算必须由双方代表签字才有效如果合约协议乙方机构拖延工程计算,他就要服从合约协议甲方机构的算法并承担计算费用工程量表中的工程量只是一种估算,用上述计算方式方法计算出来的实际完成的工程,才是实际工程量合约协议乙方机构应保存专门的记录,把由双方签字的月统计表中反映出来的工程量记录在案
(二十六)设备处理未经合约协议甲方机构同意不允许合约协议乙方机构将他运入现场的材料、工具、机械、设备、临时设施运走和处理,直至工程初步交工时为止上述材料设备丢失、损坏、被窃等,合约协议甲方机构概不担负责任
(二十七)保险公共设施如果在现场挖掘土方工作的过程中,发现电线、水管管道,或者其他东西,合约协议乙方机构应立即停止挖掘工作,并及时报告合约协议甲方机构或专门机构合约协议乙方机构根据有关指示,担负责任修理那些被破坏的公共设施,并恢复原状,费用由合约协议乙方机构承担
(二十八)文物和有价值的物品在施工过程中发现文物和有价值的物品时,合约协议乙方机构在采取防止损坏、打碎的措施的同时,应立即告诉合约协议甲方机构、文物局和警察局,如果这些文物不易搬动,应就地停工,并通知合约协议甲方机构代表和专门机构或警察局.
(二十九)停工只有根据合约协议甲方机构的书面命令,才允许合约协议乙方机构停工在停工期间,合约协议乙方机构担负责任保护工程如果停工的原因不是属于合约协议乙方机构,那么合约协议甲方机构应向合约协议乙方机构补足相当于停工时间的工期,如果停工时间超过个月而原因又归结于合约协议甲方机构,那么合约协议乙方机构有权6要求终止合约协议在这样的情况下,合约协议乙方机构有权要求索取他已经施工的工程费用和停工期间的实际损失,但不许要求其他方面的赔偿
(三十)误期罚款如果合约协议乙方机构不能按照合约协议中规定的期限,或在其他业已议定的期限内完成施工,他应承担误期罚款比例如下如果合约协议甲方机构认为可以从已经完成的工程中获益的话,每误期一天的罚款占延期工程总价的1%,如果合约协议甲方机构认为不能从已经完成的工程中获得收益的话、每误期一天的罚款占工程总价的
0.1%O在所有的情况下,罚款均不应超过合约协议总价的%即使未因延误工期而造成损害,误期也要罚款,5无须提醒,不用警告,不用提交仲裁或采取任何其他措施,也不影响合约协议甲方机构因误期使自己蒙受的损失要求合约协议乙方机构赔偿的权利如果合约协议甲方机构证实合约协议乙方机构误期是由于意外原因所致,那么误期罚款可以全部或部分免除罚款可以从保证金或者合约协议乙方机构在合约协议甲方机构处的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除任何罚款的扣除并不意味着免除合约协议乙方机构承担施工以及完成议定工程的责任在合约协议乙方机构于合约协议甲方机构处还有足够款项偿还延期罚款的情况下,合约协议甲方机构根据自己的全面估计,可以延期索回罚款但要有合约协议乙方机构提出申请,并阐明延期交纳罚款的详细理由和延迟期限(三^一)废除合约协议H在不影响合约协议甲方机构取得误期罚金和赔偿权利的条件下,在遇到下列情况时,合约协议甲方机构有权废除合约协议,没收保证金合约协议乙方机构延期开工,或施工很慢,虽然给予书面提醒,合约协议甲方机构仍认为他不可能按
1.期完成合约协议工程如果合约协议乙方机构停工天以上,停工理由不被合约协议甲方机构接受
2.15如果合约协议乙方机构撤离工地,或放弃工程,或证明他没有施工,或者他被证实施工混乱,而又指
3.望不着他完美施工如果合约协议乙方机构没有按合约协议规定的期限施工,合约协议甲方机构认为没有必要给他一个宽
4.限期,或者在给他的宽限期之内未能完成施工在执行合约协议或同合约协议甲方机构在施工交往中,如合约协议甲方机构自己或通过他人直接或间
5.接地采用欺骗或营私舞弊的手法如果合约协议乙方机构被证实通过自己或他人直接或间接地贿赂合约协议甲方机构的官员或工
6.人,或监工代表,或伙同上述人员相勾结搞有损于合约协议甲方机构和有损于公益的事。