还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________地址联系人联系电话地址联系人联系电话鉴于甲方为工程项目业主,乙方为具备相应资质和能力的建筑安装工程承包商,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经友好协商,就甲方工程项目的建筑安装工程承包事宜达成如下协议
一、工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程规模__________
1.4工程内容__________
1.5工程预算__________
二、合同价格及支付方式
2.1双方确认,本工程承包价格为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2甲方支付乙方工程款的方式如下
(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程款的__________%;
(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方工程款的__________%;
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余的__________%
2.3乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付工程款
三、工程质量及验收
3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工,确保工程质量
3.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准
3.3工程验收合格后,甲方应支付乙方剩余工程款
四、工期及进度
4.1双方确认,本工程合同工期为__________天
4.2乙方应按照甲方要求和国家相关法律法规、行业标准制定施工组织设计,确保工程进度
4.3乙方如因自身原因导致工程进度严重滞后,应承担相应的违约责任
五、保密条款
5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密
5.2违反本条款的,违约方应承担相应的法律责任
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼
七、其他约定
7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年
7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期__________年__________月__________日注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规,确保合同的合法性、有效性和可执行性解决办法双方应确保各自的代表具有签订合同的授权,并在合同中明确约定合同的适用法律
2.双方应确保所提供的工程资料、设计文件和其他技术资料的真实性、完整性和准确性解决办法双方在合同中明确约定资料提供的时间节点和质量要求,并对提供的资料进行双方确认
3.工程质量应符合国家相关标准和甲方的要求,乙方应承担工程质量的责任解决办法乙方应按照约定的标准进行施工,并在工程验收环节由甲方进行检验,不合格的工程乙方应负责整改
4.双方应按照约定的时间和比例支付工程款项,乙方应提供正规发票解决办法在合同中明确付款的时间、条件和比例,以及发票的开具要求
5.乙方应按照约定的工期和进度完成工程,如延期应承担违约责任解决办法在合同中约定工期和进度计划,以及违约责任的具体承担方式
6.双方应对合同履行过程中获得的商业秘密和技术秘密保密,违反者应承担法律责任解决办法在合同中明确保密义务和违约责任,并约定保密信息的范围和保密期限
7.双方在履行合同过程中如发生争议,应协商解决,协商不成的可通过法律途径解决解决办法在合同中约定争议解决的方式和地点,以及适用的仲裁或诉讼程序法律名词及名词解释
1.建筑安装工程指建筑物的给排水、供电、通风、采暖、空调、智能化等系统的安装和调试工作
2.工程承包商指承担建筑安装工程施工任务的法人或其他组织
3.工程项目业主指承担建筑安装工程项目投资、组织建设和使用的主体
4.工程验收指工程项目完成后,由甲方组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评定
5.工程进度指工程项目按计划完成的施工内容和工程量的多少
6.违约责任指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的,应承担的法律责任
7.保密义务指合同双方在合同履行过程中对获得的对方商业秘密和技术秘密负有保密的义务
8.仲裁指合同双方在发生争议时,同意由仲裁机构对其争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决
9.诉讼指合同双方在发生争议时,通过法院提起的民事诉讼程序
10.适用法律指合同双方在发生争议时,确定适用哪国法律或哪个法律条文来解决争议应用场合
1.适用于各类建筑安装工程项目的承包合同签订
2.适用于新建、改建、扩建等建筑安装工程项目的施工合同
3.适用于公共设施、民用住宅、工业厂房等建筑安装工程项目的施工合同
4.适用于各类建筑智能化、电气、给排水、通风、空调等安装工程项目的施工合同补充条款
1.施工许可双方应按照相关法律法规办理施工许可证或其他施工手续,并承担相应费用
2.安全生产乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工,确保施工现场的安全生产
3.环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规,确保施工过程中的环境保护
4.工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化的,双方应协商调整合同价款
5.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行的,双方应协商解决,并根据影响程度调整工期和工程价款
6.保险乙方应依法办理工程保险,并承担相应费用
7.工程保修乙方应对施工的工程承担一定期限的保修责任,具体保修范围和期限由双方约定附件列表
1.工程设计文件
2.施工图纸和技术说明书
3.工程量清单
4.施工组织设计
5.施工方案和安全措施
6.工程验收标准和方法
7.乙方资质证明文件
8.合同价款支付凭证
9.工程变更协议
10.不可抗力事件证明文件。