还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同双方甲方(全称)乙方(全称)鉴于甲方为工程项目的业主,拥有该项工程的所有权和管理权,并需要乙方提供相应的施工服务;乙方愿意提供其施工服务,并按照甲方的要求完成该项工程为了明确双方的权利和义务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守第一条工程概况
1.1工程名称(工程全称)
1.2工程地点(工程具体位置)
1.3工程内容(工程具体内容)
1.4工程规模(工程规模描述)
1.5工程价款(工程总价)第二条合同工期
2.1合同工期自(开工日期)起至(竣工日期)止
2.2工期延误的计算及违约责任按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定执行第三条工程质量
3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合设计文件和合同约定的要求
3.2工程质量的验收和保修按照《建设工程施工合同》和国家相关法律法规执行第四条合同价款及支付
4.1合同价款为(工程总价),其中包括工程款、材料款、人工费等
4.2甲方按照工程进度分阶段支付合同价款具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议
4.3乙方应当按照合同约定和国家相关法律法规,为施工人员办理社会保险,并承担相应费用第五条合同的履行和违约责任
5.1乙方应当按照合同约定和国家相关法律法规,完成施工任务,并保证工程质量、安全、进度等方面的要求
5.2甲方应当按照合同约定和国家相关法律法规,及时支付合同价款,提供施工条件,并履行合同约定的其他义务
5.3任何一方违约,应承担违约责任,按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定执行第六条争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决
6.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第七条其他约定
7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格后终止甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________代表(签名)_____________代表(签名)_____________签订日期________________签订日期________________注意事项及解决办法
1.合同的履行乙方需严格按照合同约定的施工范围、质量标准、工程进度等要求进行施工如乙方出现违约行为,甲方有权根据违约程度要求乙方支付违约金或赔偿损失解决办法甲方发现乙方违约时,应立即通知乙方,要求其在规定时间内整改并承担相应责任如乙方逾期未整改,甲方有权暂停支付后续合同价款,直至乙方履行合同义务
2.工程质量乙方需保证工程质量符合国家标准和设计要求如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担由此产生的费用解决办法甲方有权对工程质量进行监督检查,如发现质量问题,应立即通知乙方乙方应在规定时间内整改,并承担修复费用如乙方逾期未整改,甲方有权暂停支付后续合同价款
3.工程进度乙方需按照合同约定的工期完成施工如乙方出现工期延误,应按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定承担违约责任解决办法甲方有权对工程进度进行监督检查,如发现工期延误,应立即通知乙方乙方应在规定时间内采取措施加快施工进度如乙方逾期未采取措施,甲方有权暂停支付后续合同价款
4.合同价款的支付甲方应按照合同约定的付款节点和金额支付合同价款如甲方逾期支付,应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任解决办法甲方逾期支付合同价款时,乙方有权暂停施工甲方应在规定时间内支付欠款,否则乙方有权依法向法院提起诉讼
5.合同的解除和终止在合同履行过程中,如遇不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商解除或终止合同解决办法双方应立即停止履行合同,并按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理合同解除或终止后的相关事宜法律名词及名词解释
1.甲方指合同中的业主,拥有工程的所有权和管理权
2.乙方指合同中的施工方,负责提供施工服务并完成工程
3.工期延误指合同约定的工程竣工日期后,乙方实际完成工程的时间超过合同约定的竣工日期
4.违约金指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金
5.不可抗力指合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等
6.合同解除指合同双方在合同履行过程中,依法终止合同关系的行为
7.合同终止指合同双方在合同履行期限届满后,依法终止合同关系的行为应用场合
1.建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目,如住宅、商业、办公楼等
2.土木工程承包合同适用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施工程项目
3.装修装饰合同适用于住宅、商业、办公楼等建筑物的内部装修和装饰工程
4.设备安装工程合同适用于各类设备的安装,如空调、电梯、消防设备等
5.园林绿化合同适用于公园、广场、住宅小区等场所的园林绿化工程补充条款
1.工程变更如合同执行过程中,甲方要求对工程进行变更,应签订工程变更协议,明确变更内容、价款及工期等
2.材料供应如乙方需甲方提供材料,双方应签订材料供应协议,明确材料质量、数量、价格、交付时间等
3.技术支持如乙方需要甲方提供技术支持,双方应签订技术支持协议,明确技术支持内容、期限、费用等
4.保险乙方应按照合同约定为施工人员办理社会保险,并承担相应费用如发生意外伤害,乙方应承担相应赔偿责任
5.环境保护乙方在施工过程中应遵守国家环保法规,采取措施防止污染,确保工程环境符合相关要求附件列表
1.工程设计文件包括工程图纸、施工方案、设计说明书等
2.工程量清单详细列出工程项目的各项工程量及价格
3.乙方资质证明包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等
4.甲方付款凭证包括合同价款支付的银行转账凭证、发票等
5.工程验收报告包括工程质量、进度、安全等方面的评估报告
6.工程变更协议如合同执行过程中发生工程变更,应附有变更协议
7.材料供应协议如乙方需甲方提供材料,应附有材料供应协议
8.技术支持协议如乙方需要甲方提供技术支持,应附有技术支持协议。