还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________第一条工程概述
1.1工程名称____________________
1.2工程地点____________________
1.3工程内容包括但不限于____________、____________、____________等第二条乙方的义务与责任
2.1乙方应按照甲方的要求,完成工程的施工
2.2乙方应保证工程质量,确保工程符合国家相关法律法规及行业标准
2.3乙方应按照约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任第三条甲方的义务与责任
3.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款
3.2甲方应提供施工所需的现场条件,包括但不限于场地、水电、照明等
3.3甲方应协助乙方处理工程过程中出现的问题,确保工程的顺利进行第四条工程价款及支付方式
4.1工程总价款为人民币(大写)____________元整(小写)_____________元
4.2甲方支付工程款的方式为____________(分期支付/一次性支付)
4.3甲方支付工程款的时间为____________第五条工期
5.1工程约定的工期为____________天
5.2乙方如因特殊情况不能按约定工期完成工程,应提前向甲方说明,并采取措施加快进度第六条违约责任
6.1乙方未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的____________%
6.2甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付逾期付款的利息,利息按照同期银行贷款利率计算第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营
8.2双方应保守合同中的商业秘密,未经对方同意,不得向第三方泄露
8.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____________天甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________代表(签名)____________代表(签名)____________签订日期____________签订日期____________注意事项及解决办法
1.确保合同双方主体资格合法,具有签订和履行合同的权力解决办法在签订合同前,核实对方的营业执照、资质证书等相关文件,确保其具备相应的资格
2.明确工程范围和具体要求,避免因理解不一致导致的争议解决办法在合同中详细描述工程的具体范围、质量标准、施工要求等,并由双方确认
3.注意合同价款的支付方式和时间,确保按时支付工程款解决办法在合同中明确约定支付方式、支付时间及支付金额,并按照约定履行
4.关注工期约定,确保工程按时完成解决办法在合同中约定合理的工期,并明确乙方延期完成的违约责任
5.明确违约责任,确保双方在违约情况下有明确的权益保障解决办法在合同中详细约定违约金、赔偿金额等违约责任事项
6.关注争议解决方式,确保在发生争议时能够及时有效地解决解决办法在合同中约定明确的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等
7.遵守法律法规,确保合同的合法性解决办法在签订和履行合同过程中,严格遵守国家相关法律法规,确保合同的有效性涉及到的法律名词及名词解释
1.甲方指合同中承担发包人义务的一方
2.乙方指合同中承担承包人义务的一方
3.工程指合同中约定的建筑装饰装修项目的全部或部分工作
4.工期指合同中约定的完成工程的时间
5.工程价款指合同中约定的乙方完成工程应得的报酬
6.违约金指合同一方未履行或未完全履行合同义务时,应支付给对方的一种经济赔偿
7.争议解决指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为
8.法律法规指国家立法机关制定的具有普遍约束力的法律和行政法规应用场合
1.适用于各类建筑装饰装修工程项目,如住宅、商业空间、办公场所等
2.适用于装饰装修公司与其他建筑装饰装修项目发包方之间的合同
3.适用于室内设计公司、施工单位与业主之间的合同
4.适用于各类建筑装饰装修工程分包与总包之间的合同补充条款
1.工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价款发生变动,双方可签订补充协议,明确调整后的工程总价款及付款方式
2.工程延期如乙方因特殊情况不能按约定工期完成工程,双方可签订补充协议,明确延期完成的时间、违约金等事项
3.材料供应如甲方负责提供施工材料,双方可签订补充协议,明确材料质量、供应时间、数量等要求
4.工程验收双方可签订补充协议,明确工程验收的标准、时间、程序等事项
5.保修条款如乙方承诺工程完成后一定期限内提供免费保修服务,双方可签订补充协议,明确保修范围、保修期限、保修责任等事项附件列表
1.甲方营业执照复印件
2.甲方资质证书复印件
3.乙方营业执照复印件
4.乙方资质证书复印件
5.工程设计图纸
6.工程预算书
7.主要材料供应合同复印件
8.工程验收报告
9.保修条款说明。