还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________鉴于甲方为工程项目的业主,拥有该项目的所有权并承担相应的投资责任;乙方为具备相应资质和能力的施工单位,愿意承担该项目的施工任务,双方本着平等互利的原则,经协商一致,就甲乙双方在工程项目建设过程中的权利、义务等事项达成如下协议
一、工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程内容__________
1.4工程规模__________
1.5工程概算总投资__________
1.6工程质量标准__________
二、合同价格
2.1合同总价__________
2.2合同价格的调整__________
2.3预付款__________
2.4进度付款__________
2.5竣工结算__________
2.6违约金__________
三、合同工期
3.1工期__________
3.2工期延误__________
3.3工期提前__________
四、甲方的权利和义务
4.1甲方应按合同约定及时支付合同价款;
4.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件;
4.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续;
4.4甲方应按合同约定履行合同义务
五、乙方的权利和义务
5.1乙方应按合同约定完成施工任务;
5.2乙方应保证工程质量达到约定的标准;
5.3乙方应按合同约定及时提交施工进度报告;
5.4乙方应按合同约定履行合同义务
六、违约责任
6.1甲方违约,应承担违约责任,向乙方支付违约金;
6.2乙方违约,应承担违约责任,向甲方支付违约金
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
八、其他约定
8.1合同自双方签字盖章之日起生效;
8.2合同一式两份,甲乙双方各执一份;
8.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________签订日期__________注意事项及解决办法
1.合同的履行双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务如出现履行困难或争议,应通过友好协商解决
2.合同的修改和补充合同履行过程中,如需对合同内容进行修改或补充,应由双方协商一致,并签订书面补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力
3.合同的解除在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任
4.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
5.法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法律名词及名词解释
1.甲方指合同中的项目业主,具有工程项目的所有权和投资责任
2.乙方指合同中的施工单位,具备相应资质和能力,承担工程项目的施工任务
3.合同履行指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程
4.违约指合同一方或双方未履行、不完全履行或延迟履行合同约定的义务
5.违约责任指违约方因违约行为而应承担的法律责任,包括赔偿损失、支付违约金等
6.争议解决指在合同履行过程中,双方对合同条款或履行情况产生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程
7.补充协议指在原合同基础上,对合同内容进行修改或补充的书面协议
8.法律适用指合同签订、履行、解释及争议解决所适用的法律在本合同中,适用中华人民共和国法律应用场合
1.适用于中华人民共和国境内的建筑工程施工项目
2.适用于甲方作为项目业主,乙方作为具备相应资质和能力的施工单位的情况
3.适用于工程项目的设计、施工、验收等环节
4.适用于双方在工程项目建设过程中的权利、义务、责任等方面的约定补充条款
1.工程变更条款如工程项目的范围、规模、设计等发生变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、变更价款及变更后的工期等
2.不可抗力条款双方因不可抗力导致无法履行合同义务的,可根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任
3.保险条款乙方应按甲方要求购买建筑工程一切险,并将其保险单副本交给甲方备案
4.保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密,应予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方
5.知识产权保护条款双方在合同履行过程中产生的知识产权,归各自所有如涉及第三方知识产权,应依法予以保护
6.环境影响及安全生产条款乙方应按国家有关规定,做好施工现场的环境保护和安全生产工作,确保工程项目的顺利进行附件列表
1.甲方营业执照复印件
2.乙方资质证书复印件
3.工程项目设计文件
4.工程项目施工图纸
5.工程量清单
6.工程价款支付凭证
7.工程验收标准及方法
8.不可抗力事件证明文件
9.保险单副本
10.保密协议
11.知识产权权利证明文件
12.环境影响评估报告
13.安全生产管理措施文件。