还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
合同编号__________甲方(委托方)名称____________________地址____________________法定代表人________________联系电话________________乙方(承包方)名称____________________地址____________________法定代表人________________联系电话________________第一条工程概况
1.1工程名称________________
1.2工程地点________________
1.3工程内容________________
1.4工程规模________________
1.5工程预算________________第二条合同价格
2.1双方确认,本工程合同总价为人民币(大写)________元整(小写)________元
2.2乙方报价包含工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等一切费用
2.3合同价款支付方式及进度详见附件《付款计划》第三条合同履行
3.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准和安全标准完成施工
3.2乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任
3.3乙方应保证工程质量,如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任
3.4甲方应按照约定时间和方式支付合同价款,否则乙方有权暂停施工第四条合同的变更和解除
4.1合同履行过程中,如双方同意变更或解除合同,应签订书面变更协议或解除协议,并明确双方的责任和权益
4.2除不可抗力等法律规定的情形外,任何一方不得单方面变更或解除合同第五条违约责任
5.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失
5.2违约金的计算方式为违约金额×违约天数×违约金利率第六条争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第七条其他约定
7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工并验收合格之日止
7.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力甲方(委托方)________________乙方(承包方)________________法定代表人(或授权代表)______________法定代表人(或授权代表)______________日期______年______月______日注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等解决办法双方应确保在签订合同前,已充分了解并遵守相关法律法规如有疑问,可咨询专业法律顾问
2.合同中的名词和术语应具有明确的法律含义,以确保双方对合同内容的正确理解和执行解决办法双方应在合同中定义关键术语和名词,如有必要,可引用相关法律法规或行业标准进行解释
3.合同中的权利和义务应平衡,确保双方的合法权益得到保障解决办法双方应在合同中明确各自的权利和义务,并确保条款的公平性和合理性
4.合同的履行过程中,应确保工程质量、安全和进度等目标的达成解决办法乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准和安全标准进行施工,甲方应监督乙方的施工过程,确保工程质量和安全
5.合同的变更和解除应符合法律规定和合同约定,避免因违约而导致的损失解决办法双方应遵循合同约定的变更和解除程序,如涉及违约,应根据合同约定和法律规定承担相应的责任
6.合同争议的解决应公平、合理,并尽可能通过友好协商解决解决办法双方应通过友好协商解决合同争议,如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.合同法是指调整合同关系及相关法律关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则
2.建筑法是指调整建筑活动及相关法律关系的法律规范总称,包括建筑许可、建筑设计、建筑施工、建筑监理等方面的法律规则
3.建设工程质量管理条例是指调整建设工程质量管理活动的法律规范总称,包括工程质量的保障、质量监督、质量验收等方面的法律规则
4.法定代表人是指依法代表法人或其他组织行使权利、履行义务的负责人,如公司的董事长或总经理
5.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等
6.违约金是指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时,应向守约方支付的金钱
7.守约方是指在合同履行过程中履行合同义务的当事人
8.违约方是指在合同履行过程中未履行或未完全履行合同义务的当事人
9.合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为
10.合同变更是指合同双方在合同履行过程中对原有合同内容进行修改或补充的行为
11.合同解除是指合同双方在合同履行过程中依法终止合同关系的行为应用场合
1.适用于2024年在广州市进行的建设工程项目的施工合同
2.适用于委托方为甲方,承包方为乙方的建设工程施工合同
3.适用于工程内容包括工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等费用的建设工程施工合同补充条款
1.工程设计条款明确工程设计的范围、标准、时间等要求
2.材料和设备条款明确材料和设备的质量标准、供应时间、验收程序等要求
3.施工标准和安全条款明确施工质量标准、安全措施、验收程序等要求
4.工期延误条款明确工期延误的责任、违约金计算方式等要求
5.工程变更条款明确工程变更的程序、变更费用承担等要求
6.付款和结算条款明确付款计划、结算方式、付款条件等要求
7.违约责任条款明确违约责任、违约金计算方式、赔偿标准等要求
8.争议解决条款明确争议解决的途径、仲裁机构、诉讼管辖等要求附件列表
1.附件《付款计划》详细列出合同价款的支付时间和方式
2.附件《工程设计文件》包括工程设计图纸、设计说明等文件
3.附件《施工方案》详细描述施工过程、施工方法、施工组织等
4.附件《材料和设备清单》列出所需材料和设备的具体型号、规格、数量等信息
5.附件《安全施工措施》详细描述施工过程中的安全措施和应急预案
6.附件《工期延误申请表》用于申请工期延误并进行审批
7.附件《工程变更申请表》用于申请工程变更并进行审批
8.附件《违约金计算公式》详细列出违约金的计算方式和公式
9.附件《争议解决协议》明确争议解决的途径、仲裁机构、诉讼管辖等要求。