还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________鉴于甲方为完成某项建设工程项目,需要乙方提供相应的施工服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,就乙方向甲方提供施工服务事宜,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程规模__________
1.4工程内容__________
1.5工程工期自____年__月__日至____年__月__日第二条乙方的义务
2.1乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,并保证工程质量符合相关法律法规及国家标准
2.2乙方应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术标准进行施工,确保工程安全
2.3乙方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任
2.4乙方应按约定时间提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料第三条甲方的义务
3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款
3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施
3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续
3.4甲方应按约定时间向乙方提供施工图纸、施工方案等资料第四条工程价款及支付
4.1双方同意,本工程的施工总价款为人民币(大写)____元整(小写)¥_____元
4.2甲方支付工程款的方式如下
(1)合同签订后____日内,甲方支付乙方工程总价款的____%
(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方工程总价款的____%
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的____%
4.3乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付工程款第五条工程质量及验收
5.1乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求
5.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准
5.3工程验收合格的,甲方应支付乙方剩余工程款第六条违约责任
6.1乙方未按照约定时间完成施工任务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为工程总价款×逾期天数×___%
6.2甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为应付款项×逾期天数×___%
6.3甲乙双方违反合同其他条款的,应承担相应的法律责任第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉第八条其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期____年__月__日签订日期____年__月__日注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应遵守法律法规在签订和履行合双方应确保符合相关的法律法规,如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等若发生违反法律法规的情况,应立即采取措施予以纠正,并根据法律法规的规定承担相应的法律责任
2.合同的履行期限双方应按照合同约定的期限履行各自的义务如乙方未按照约定时间完成施工任务,应按照逾期天数向甲方支付违约金甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金
3.工程质量的保障乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求如工程验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准若乙方未按照约定标准进行施工,甲方有权要求乙方拆除不合格工程,并重新施工,乙方应承担产生的费用
4.工程变更如在施工过程中,甲方提出变更工程内容、规模、工期等,双方应协商一致,并签订变更协议若因变更导致工程总价款的增减,双方应按照约定方式进行调整
5.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉法律名词及名词解释
1.甲方指承担工程建设任务的单位或个人
2.乙方指承担施工任务的单位或个人
3.施工服务指乙方根据甲方的要求,提供的建筑工程施工活动
4.工程价款指甲方按照约定支付给乙方的施工总价款
5.工程验收指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查,以确认工程是否符合法律法规、国家标准和甲方的要求
6.违约金指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的违约补偿
7.争议解决指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决应用场合
1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等
2.适用于施工单位与建设单位(甲方)之间的施工合同
3.可作为双方在施工过程中履行合同义务、处理争议的依据补充条款
1.环境保护双方应遵守国家环保法规,确保施工过程中对周边环境的影响降至最低如乙方在施工过程中造成环境污染,应承担相应的治理责任
2.安全生产乙方应严格按照国家安全生产法规和施工安全标准进行施工,确保施工过程中的安全生产如发生安全事故,乙方应承担相应法律责任
3.资料保密双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密,未经对方同意,不得向第三方披露
4.不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,根据实际情况减轻或免除责任不可抗力包括自然灾害、社会事件等
5.合同解除在合同履行过程中,一方严重违约导致合同无法继续履行,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任附件列表
1.施工图纸
2.施工方案
3.施工技术标准
4.工程量清单
5.材料设备清单
6.施工组织设计
7.安全生产措施
8.环保措施
9.工程验收标准
10.相关法律法规、规范、标准等文件。