还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________鉴于甲方为进行外墙装修工程,需乙方提供相应的施工服务,双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,订立本合同,共同遵照执行
一、工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程内容__________
1.4工程规模__________
1.5工程预算__________
二、合同价款及支付
2.1双方确认,本合同的合同价为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款具体付款节点和付款比例如下
(1)合同签订后__________日内,支付合同总价款的__________%;
(2)工程进度达到__________时,支付合同总价款的__________%;
(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的__________%
2.3甲方支付合同价款时,应出具合法、有效的发票
三、施工期限
3.1乙方应按照本合同约定的施工内容、工程规模和工程进度要求,保证工程按时完成
3.2乙方若因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任
四、工程质量
4.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范及设计文件要求进行施工,确保工程质量
4.2工程竣工后,乙方应负责组织验收,甲方、设计单位及监理单位共同参加验收合格的,双方办理移交手续
4.3工程质量问题,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的费用
五、违约责任
5.1乙方未按照本合同约定的施工内容、工程规模和工程进度要求完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%
5.2甲方未按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的__________%
六、争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼
七、其他约定
7.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且乙方完全履行合同义务之日终止甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期__________签订日期__________注意事项及解决办法
1.确保合同双方主体资格合法,具有相应的经营范围和资质解决办法甲方应核实乙方的营业执照、资质证书等相关文件,确保乙方具备合同约定的服务能力
2.明确工程范围、施工内容、工程规模等,避免因理解不一致导致的纠纷解决办法详细描述工程范围、施工内容、工程规模等,并在合同中列明,双方确认无异议
3.约定明确的付款节点和付款比例,确保合同价款的支付合理、合规解决办法在合同中约定明确的付款节点和付款比例,并明确付款方式和要求
4.确保工程质量符合国家和行业相关标准、规范及设计文件要求解决办法乙方应按照国家和行业相关标准、规范及设计文件要求进行施工,并接受甲方、设计单位及监理单位的监督和验收
5.约定违约责任,确保双方在合同履行过程中遵守约定,减少纠纷解决办法在合同中明确约定违约责任,包括违约金的比例和计算方式等
6.约定争议解决方式,确保合同纠纷得到合法、有效的解决解决办法在合同中约定争议解决方式,如友好协商、仲裁或向人民法院提起诉讼等法律名词及名词解释
1.甲方指合同中承担发包人义务的一方解释甲方为本合同的项目发起方,负责委托乙方进行外墙装修工程施工
2.乙方指合同中承担承包人义务的一方解释乙方为本合同的施工方,负责按照合同约定完成外墙装修工程施工
3.合同价款指双方约定的工程总价款解释合同价款为本合同约定的乙方完成工程所需的全部费用
4.付款节点指合同中约定的甲方支付合同价款的特定时间点解释付款节点为甲方根据工程进度和合同约定,向乙方支付合同价款的特定时间点
5.违约金指一方违约时,按照合同约定向另一方支付的赔偿金解释违约金为一方在合同履行过程中违反约定,应向另一方支付的赔偿金,用于弥补对方损失
6.工程质量指工程符合国家和行业相关标准、规范及设计文件要求的程度解释工程质量为本合同约定的乙方施工完成的外墙装修工程应达到的标准和质量要求
7.争议解决指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷得到合法、有效的解决解释争议解决为本合同约定的双方在发生纠纷时,通过友好协商、仲裁或向人民法院提起诉讼等方式,解决合同纠纷的过程应用场合
1.适用于甲方(业主或开发商)与乙方(施工方或装饰公司)之间就外墙装修工程达成合作共识的情况
2.适用于各类建筑物的外墙装修施工项目,包括但不限于住宅、商业、办公楼等
3.适用于合同双方需要明确工程范围、施工内容、质量标准、付款方式等合同条款的情况补充条款
1.环境保护条款双方应遵守国家环保法规,确保施工过程中对周围环境的影响降至最低如乙方在施工过程中违反环保规定,甲方有权要求乙方停工整改,并承担相应责任
2.安全生产条款乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行施工,确保施工现场的安全如乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任
3.知识产权保护条款双方应尊重并保护对方拥有的知识产权,未经对方书面同意,不得使用对方的商标、专利等技术信息
4.保密条款双方在合同履行过程中接触到的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息,应予以严格保密如泄露给对方造成损失,泄露方应承担赔偿责任
5.不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按国家相关规定及时通知对方,并根据实际情况协商调整合同履行期限和方式附件列表
1.乙方的营业执照、资质证书、税务登记证等法定证件副本
2.工程设计文件、施工图纸、技术要求等相关资料
3.工程量清单、材料及设备明细表、报价单等
4.付款凭证、验收报告、工程进度报告等相关文件
5.双方签订的保密协议、安全生产责任书等
6.以及其他与本合同履行相关的文件和资料。