还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方信息名称____________________地址____________________法定代表人________________联系电话________________电子________________名称____________________地址____________________法定代表人________________联系电话________________电子________________鉴于委托方与受托方均具有独立法人资格,均遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,经双方友好协商,就委托事项达成如下协议
一、委托事项
1.1委托方委托受托方承担________项目的分包工作
1.2受托方同意按照委托方的要求,完成分包工作,并保证分包工程的质量和安全
二、分包工程的范围和内容
2.1分包工程的范围________
2.2分包工程的内容________
三、分包工程的工期
3.1双方同意分包工程的开工日期为______年______月______日
3.2双方同意分包工程的竣工日期为______年______月______日
四、质量标准
4.1受托方应按照委托方的要求和国家相关标准、规范进行分包工程的施工
4.2受托方应保证分包工程的质量,确保分包工程满足合同约定的功能和使用要求
五、合同价格
5.1双方同意分包工程的合同总价为人民币______元(大写__________________________元整)
六、付款方式
(1)合同签订后,委托方支付受托方合同总价款的______%;
(2)分包工程进度达到______%,委托方支付受托方合同总价款的______%;
(3)分包工程竣工并经验收合格后,委托方支付受托方合同总价款的______%
七、违约责任
7.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失
八、争议解决
8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
九、其他约定
9.1本合同一式两份,双方各执一份
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程竣工并经验收合格后失效甲方(委托方)________________乙方(受托方)________________甲方盖章________________乙方盖章________________签订日期______年______月______日注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规,双方应确保合同内容的合法性解决办法双方应在合同签订前,对合同内容进行审查,确保不违反相关法律法规
2.双方应按照合同的约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同解决办法如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订书面协议
3.双方应保证合同中所提供的信息的真实性和准确性,不得有虚假陈述或误导解决办法双方应严格按照事实情况提供信息,如有虚假陈述或误导,应承担相应的法律责任
4.合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决解决办法在协商无果的情况下,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
5.任何一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失解决办法违约方应按照合同约定承担违约责任,如合同中未约定,双方可协商确定违约责任法律名词及名词解释
1.独立法人资格指具有法人资格的单位,依法独立享有民事权利和承担民事义务的能力
2.平等、自愿、诚实、信用原则指合同当事人之间在签订和履行合同过程中,应遵循平等地位、自愿协商、诚实守信、公平交易的原则
3.分包工作指在总包合同范围内,总包单位将其承担的某些工程或工作委托给其他单位或个人完成的行为
4.法定代表人的授权指法定代表人将其依法拥有的代表权力和职责,委托给其他自然人或单位行使的行为
5.合同履行指合同当事人按照合同约定,履行各自的权利和义务的过程
6.违约金指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,按照合同约定向对方支付的违约赔偿金
7.损失赔偿指合同当事人一方因违约行为导致对方遭受经济损失,按照合同约定或依法应当承担的赔偿责任
8.友好协商指合同当事人之间在解决合同争议或履行合同过程中,采取友好态度,相互尊重,平等协商的方式
9.人民法院指中华人民共和国审判机关,依法行使审判权,解决民事纠纷应用场合
1.适用于委托方和受托方之间的分包工程合作
2.适用于各类建设项目的分包合同签订
3.适用于委托方对受托方的分包工作进行监督和管理的合同
4.适用于受托方按照委托方的要求完成分包工程的合同补充条款
1.分包工程的详细工程量清单
2.分包工程的施工图纸和技术规范
3.分包工程的安全生产责任规定
4.分包工程的环保要求和措施
5.分包工程的保险事宜和责任
6.分包工程的工期延误和违约责任规定
7.分包工程的验收标准和程序
8.分包工程的变更和解除合同的条件和程序
9.分包工程的争议解决方式附件列表
1.分包工程的详细工程量清单
2.分包工程的施工图纸和技术规范
3.分包工程的安全生产责任规定
4.分包工程的环保要求和措施
5.分包工程的保险事宜和责任
6.分包工程的工期延误和违约责任规定
7.分包工程的验收标准和程序
8.分包工程的变更和解除合同的条件和程序
9.分包工程的争议解决方式。