还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________2024分项工程承包合同(合同版本)甲方__________地址__________联系人__________联系电话__________乙方__________地址__________联系人__________联系电话__________鉴于甲方为实施__________项目,需要乙方承担相关的分项工程施工;双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下协议
一、工程概述
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程内容__________
1.4工程工期自__________之日起至__________日止
二、工程承包范围及要求
2.1乙方承包范围__________
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工
2.3乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求
2.4乙方应按照合同约定的工期完成工程
三、合同价格及支付方式
3.1合同总价人民币(大写)__________元整(小写)__________元
3.2甲方支付乙方工程进度款的比例为__________%
3.3支付方式__________
四、工期及违约责任
4.1乙方如因自身原因导致工程延期,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价__________%
4.2甲方如因自身原因导致工程延期,应承担由此增加的乙方费用
五、质量及保修
5.1乙方应保证工程质量,工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改
5.2工程验收合格后,乙方应按照合同约定承担保修责任
六、保密条款
6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密
七、争议解决
7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决
7.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
八、合同的生效、变更和解除
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效
8.2合同生效后,双方应严格履行合同义务
8.3合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
9.2本合同未尽事宜,可另行协商补充甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________签订日期__________注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等解决办法甲方和乙方都应确保其签订和履行合符合相关法律法规的要求,如有疑问,可咨询专业法律人士
2.合同中所涉及的工程应符合国家标准和行业规范解决办法乙方在施工过程中应严格按照国家标准和行业规范进行,确保工程质量
3.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程解决办法乙方应合理安排施工进度,确保工程按时按质完成;如因特殊情况导致无法按时完成,应及时与甲方沟通,寻求延期或调整合同的解决方案
4.合同价格及支付方式应明确,避免因价格或支付方式问题引发纠纷解决办法在合同中详细约定价格及支付方式,包括进度款支付比例、支付时间等
5.保密条款应明确双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息的保密义务解决办法在合同中明确保密条款,包括保密信息的范围、保密期限和违约责任等
6.合同中应明确争议解决方式,包括友好协商、仲裁或诉讼等解决办法在合同中约定争议解决方式,以便在发生争议时双方有明确的操作依据法律名词及名词解释
1.甲方指合同中承担发包人角色的一方
2.乙方指合同中承担承包人角色的一方
3.工程验收指工程完成后,甲方对工程质量、进度、安全等方面的检查和评定
4.违约金指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金
5.保修指承包人对已完成的工程在一定期限内提供的质量保证服务
6.商业秘密指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息
7.机密信息指除商业秘密外,合同双方在合同履行过程中知悉的对方的其他保密信息
8.仲裁指合同双方在发生争议时,约定将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式
9.诉讼指合同双方在发生争议时,向人民法院提起的民事诉讼应用场合
1.适用于甲方为实施某项目需要乙方承担相关分项工程施工的情况
2.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下达成合作协议的情况补充条款
1.工程变更如合同执行过程中出现工程变更,双方应协商调整合同价款和工期
2.不可抗力因不可抗力导致工程延期或,双方可根据情况协商解决
3.保险乙方应按照甲方要求购买工程保险,确保工程安全
4.环境保护乙方在施工过程中应遵守相关环境保护法规,确保工程环保
5.知识产权乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权附件列表
1.施工图纸
2.施工方案
3.技术要求
4.工程进度计划
5.工程质量标准
6.保险合同
7.环保审批文件
8.知识产权相关材料。