还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方甲方(全称)地址法定代表人联系方式乙方(全称)地址法定代表人联系方式鉴于
1.甲方为建设工程的需求方,乙方为建设工程的承包方;
2.甲方愿意委托乙方承担某项建设工程的设计、施工等工作;
3.乙方愿意接受甲方的委托,按约定完成该建设工程;双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵照执行第一条工程内容
1.1工程名称____________________
1.2工程地点____________________
1.3工程规模____________________
1.4工程性质____________________
1.5工程内容乙方应按甲方的要求完成工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作第二条工程质量
2.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行工程设计、施工,保证工程质量
2.2工程验收标准____________________第三条工程进度
3.1工程开工日期____________________
3.2工程竣工日期____________________
3.3乙方应按合同约定的工期完成工程如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任第四条工程造价
4.1工程总价款为____________________元(大写____________________元整)
4.2乙方应按照合同约定向甲方提供工程进度款、尾款等支付申请,甲方按照实际完成工程量及合同约定进行支付第五条合同的履行
5.1乙方应按合同约定完成工程,并保证工程质量、安全、进度等方面的要求
5.2甲方应按合同约定支付工程款项,并协助乙方解决工程建设中遇到的问题第六条违约责任
6.1乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任
6.2甲方未按合同约定支付工程款项,应承担相应的违约责任第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止
8.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)____________________乙方(盖章)____________________签订日期____________________注意事项及解决办法
1.注意合同双方的主体资格确保甲方和乙方均为具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织若发现一方主体资格不符合法律规定,应及时协商解决或终止合同解决办法核实双方主体资格,必要时咨询律师或相关部门
2.注意工程内容和工程量的准确性在合同中明确工程内容、工程规模、工程性质等,避免因工程量不准确导致的纠纷解决办法详细描述工程内容和工程量,可附上工程图纸、工程量清单等附件
3.注意工程质量和验收标准明确工程质量标准和验收标准,确保工程质量符合约定解决办法参照国家标准、行业标准制定工程质量和验收标准,并在合同中予以明确
4.注意工程进度和工期约定合理的工程进度和工期,并根据实际情况调整解决办法根据工程实际情况制定合理的工程进度和工期,并在合同中予以明确
5.注意工程款项的支付和结算明确工程款项的支付时间、支付方式、支付金额等解决办法在合同中约定工程款项的支付时间、支付方式、支付金额等,并明确付款凭证
6.注意违约责任约定违约责任,确保双方在合同履行过程中依法承担责任解决办法在合同中明确违约责任,包括违约行为、违约责任、违约赔偿等
7.注意争议解决方式约定争议解决方式,确保双方在发生争议时能够及时解决解决办法在合同中约定争议解决方式,如友好协商、调解、仲裁或诉讼等涉及到的法律名词及名词解释
1.民事权利能力指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力
2.民事行为能力指法人或其他组织通过自己的行为行使民事权利和承担民事义务的能力
3.法人指依法成立,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任的组织
4.合同指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
5.工程设计指根据工程需求进行方案设计、施工图设计等活动
6.施工指按照设计文件和施工标准,进行建筑物的建造、安装、维修等活动
7.工程质量指工程符合法律、法规、标准、设计文件和合同要求的状态
8.工程验收指对完成的工程进行检查、试验、评定,以确定其是否符合合同要求的活动
9.违约责任指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,应依法承担的民事责任
10.争议解决指合同双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的活动应用场合
1.适用于甲方为建设工程的需求方,乙方为建设工程的承包方之间的合同签订
2.适用于乙方承担某项建设工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作补充条款
1.工程变更如合同执行过程中,甲方提出变更工程内容、规模、性质等,乙方应按甲方要求进行调整,并签订变更协议
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行,双方可协商延长工期,并根据实际情况调整工程款项的支付
3.保密条款双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方
4.知识产权乙方应保证工程设计、施工等不侵犯第三方的知识产权,如发生侵权行为,由乙方承担相应责任
5.保险乙方应按合同约定购买工程保险,确保工程在施工过程中的安全
6.环境保护乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,确保工程对环境的影响降至最低附件列表
1.工程图纸包括工程设计图纸、施工图纸等
2.工程量清单详细列明工程项目的工程量、材料、人工等
3.技术规范包括工程所用材料、设备、施工工艺等技术规范
4.验收标准明确工程验收的标准和程序
5.工程进度计划详细描述工程各阶段的开始和结束时间
6.付款凭证包括工程进度款、尾款等支付申请的相关凭证
7.变更协议如工程发生变更,双方签订的变更协议
8.保险单据工程保险的相关单据
9.其他与工程相关的文件和资料。