还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________地址联系人联系电话地址联系人联系电话
一、工程概况
1.1本项目的工程名称__________
1.2本项目的工程地点__________
1.3本项目的工程内容__________
1.4本项目的工程规模__________
1.5本项目的工程预算__________
二、合同价格与支付
2.1双方确认,本项目合同总价为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2业主应按照双方约定的付款进度,向施工方支付合同价款具体付款进度及比例双方另行约定
2.3施工方完成本项目后,应向业主提供完整的工程资料和验收手续经验收合格后,业主应在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款
2.4合同价款支付方式为_____
三、施工期限
3.1施工方应按照双方约定的施工计划,确保本项目在____年____月____日前竣工交付
3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误,应按照合同约定向业主支付违约金
四、工程质量
4.1施工方应按照国家标准、行业标准和双方约定的质量要求完成本项目
4.2项目竣工后,业主有权组织验收经验收合格,本项目正式交付如验收不合格,施工方应按照业主的要求进行整改,并重新验收
五、违约责任
5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失
六、争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼
七、其他约定
7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________日期__________年____月____日注意事项及解决办法
1.合同双方应确保提供的信息真实有效,如地址、联系人、联系电话等如信息有误,导致合同履行困难或损失,由信息提供方承担责任解决办法签订合同前,双方应认真核实对方提供的信息,如有疑问,可要求对方提供相关证明材料
2.合同价款、付款进度、违约金等金额需明确具体,如有分歧,应以文字形式约定清楚解决办法在合同中详细列明金额、付款进度、违约金等条款,双方确认无误后签字
3.施工期限应根据工程实际情况合理约定,如有延期,双方应协商解决解决办法在合同中明确施工期限及延期处理办法,如有延期,双方应及时沟通,协商解决
4.工程质量应符合国家标准、行业标准及双方约定,如有质量问题,施工方应负责整改解决办法在合同中约定质量标准及验收程序,如验收不合格,施工方应按照业主要求整改,并重新验收
5.双方应严格遵守合同约定,如有违约,应承担违约责任解决办法在合同中明确违约责任及违约金计算方式,违约方按照约定承担责任
6.如有争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决办法在合同中约定争议解决方式,如协商不成,可通过法律途径解决法律名词及名词解释
1.甲方指合同中的一方,即工程项目的委托方或买方
2.乙方指合同中的另一方,即接受委托完成工程的一方
3.施工计划指施工方根据工程特点和施工条件制定的施工进度安排
4.工程验收指业主对施工方完成的工程进行检查,确认工程质量、功能和外观是否符合合同约定
5.违约金指一方违反合同约定,按照约定向守约方支付的赔偿金
6.争议解决指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决
7.管辖权指法院对某一特定案件进行审理和判决的权力应用场合
1.建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目,如住宅、商业、办公楼等
2.装修工程施工合同适用于住宅、商业空间、办公室等装修工程
3.土木工程施工合同适用于道路、桥梁、隧道、水利等土木工程
4.园林绿化工程施工合同适用于公园、广场、住宅区等园林绿化项目
5.幕墙工程施工合同适用于高层建筑、幕墙玻璃安装等项目补充条款
1.专用条款根据工程特点和双方需求,对通用条款进行补充或修改
2.技术条款详细描述工程的技术要求、施工标准、材料要求等
3.安全文明施工条款明确施工过程中的安全防护、环保、文明施工等要求
4.工期顺延条款规定何种情况下可以顺延工期,以及工期顺延的程序和责任
5.变更条款明确工程变更的程序、变更费用和工期调整等
6.保险条款规定双方应购买的保险类型、保险责任、保险费用等
7.知识产权保护条款明确工程中涉及的知识产权保护责任和措施附件列表
1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等
2.施工图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等
3.材料样品对于特殊材料或重要材料,提供样品供业主确认
4.施工方案施工方根据工程特点制定的施工方案和工艺流程
5.安全施工方案施工方制定的施工现场安全防护措施方案
6.环境保护方案施工方制定的施工现场环境保护措施方案
7.竣工验收标准明确工程竣工验收的标准和程序
8.工程质保书施工方对工程质量提供的保证书。