还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方甲方(全称)乙方(全称)第一章定义与解释
1.1本合同中的词语,除非上下文另有明确规定,否则其含义如下“甲方”指合同第一页所列明的甲方全称“乙方”指合同第一页所列明的乙方全称“工程”指合同所述的architectural project的栏杆安装工作“合同”指本协议连同其附件,包括所有附录、修正案和双方书面同意的补充内容
1.2除非本合同中有明确规定,否则本合同的附件、附录和补充内容均为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力第二章工程范围与要求
2.1乙方应按照甲方的要求,完成工程所需的栏杆安装工作栏杆的类型、规格、质量、数量等均应符合本合同附件中详细规定的标准
2.2乙方应按照本合同约定的时间和进度完成工程具体开工日期、竣工日期及关键节点等事宜由双方另行协商确定,并以附件形式附在本合同后
2.3乙方应保证其施工人员具备相应的专业技术和操作资质,并遵守相关法律法规和安全操作规程第三章合同价格与支付
3.1乙方应按照本合同附件中规定的价格完成工程该价格为本合同的固定总价,包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等
3.2甲方应按照本合同附件中约定的支付条款,向乙方支付合同价款第四章工期与违约
4.1乙方未按本合同约定的时间完成工程,应按照约定向甲方支付违约金
4.2甲方未按照约定时间支付合同价款,应按照约定向乙方支付滞纳金第五章争议解决
5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院解决第六章其他条款
6.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并经验收合格,乙方支付完毕所有合同价款后终止
6.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________签订日期2024年注意事项
1.确保合同各方信息填写准确无误,包括甲方全称、乙方全称等
2.明确工程范围与要求,包括栏杆的类型、规格、质量、数量等
3.约定合理的工期,确保乙方按照约定时间完成工程
4.明确合同价格与支付条款,包括支付时间、支付方式等
5.约定违约责任,包括乙方未按约定时间完成工程和甲方未按约定时间支付合同价款的违约金或滞纳金
6.约定争议解决方式,包括友好协商和提交有管辖权的人民法院解决解决办法
1.对于信息填写错误,应及时更正,并与各方确认无误
2.对于工程范围与要求不明确,可通过附件形式详细描述,并与乙方确认
3.对于工期问题,可与乙方协商确定合理的开工日期、竣工日期及关键节点
4.对于合同价格与支付问题,可参考行业标准和双方实际情况,约定合理的支付条款
5.对于违约责任问题,可参考相关法律法规,约定合理的违约金或滞纳金比例
6.对于争议解决问题,可选择友好协商或提交有管辖权的人民法院解决法律名词及名词解释
1.甲方指合同第一页所列明的甲方全称,为architectural project的栏杆安装工程的业主或合法授权代表
2.乙方指合同第一页所列明的乙方全称,为具有资质的栏杆安装服务商
3.工程指合同所述的architectural project的栏杆安装工作
4.合同价款指乙方完成工程所需支付的金额,包括材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等
5.违约金指乙方未按约定时间完成工程或甲方未按约定时间支付合同价款时,应支付给对方的赔偿金
6.滞纳金指甲方未按约定时间支付合同价款时,应支付给乙方的逾期付款赔偿金
7.争议解决指双方在履行本合同过程中发生的争议,通过友好协商或提交有管辖权的人民法院解决应用场合
1.适用于甲方(业主或合法授权代表)与乙方(具有资质的栏杆安装服务商)之间的architectural project栏杆安装工程
2.本合同可作为双方就栏杆安装事项达成一致的书面证明,并用于指导工程的实施和监督补充条款
1.工程变更如工程范围、工程量、工期等发生变更,双方应签订补充协议,明确变更内容及其对合同价款和工期的影响
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商调整工期和合同价款不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等
3.工程验收双方应按照约定标准进行工程验收,验收合格后,甲方应支付合同价款如验收不合格,乙方应按照甲方的要求整改,并重新验收
4.保密条款双方应对合同内容、工程资料等保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露
5.法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律,如发生争议,双方可选择友好协商或提交有管辖权的人民法院解决附件列表
1.附件一工程范围与要求,详细描述栏杆的类型、规格、质量、数量等
2.附件二工期计划,明确开工日期、竣工日期及关键节点等
3.附件三合同价格与支付条款,包括支付时间、支付方式等
4.附件四违约责任,约定乙方未按约定时间完成工程和甲方未按约定时间支付合同价款的违约金或滞纳金
5.附件五工程验收标准与程序,明确验收标准、验收流程等
6.附件六其他补充条款,包括工程变更、不可抗力、保密条款等。