还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方当事人
一、工程范围及内容
(1)工程项目的具体部位和面积____________________________________________;
(2)工程项目的设计方案和施工图纸________________________________________;
(3)工程项目的材料品牌和质量要求_______________________________________;
(4)工程项目的施工工艺和验收标准_____________________________________
2.乙方应严格按照双方确认的设计方案、施工图纸和施工工艺进行施工,确保工程质量
二、工程进度及工期
1.乙方向甲方承诺,工程项目的总施工周期为____个月,自双方签订《装饰施工合同》之日起计算
2.乙方应按照甲方要求,合理安排施工进度,确保工程按时完成如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任
三、工程质量及保修
1.乙方应保证施工质量,确保工程项目符合设计方案、施工图纸和施工工艺要求
2.工程竣工后,乙方应按照《装饰施工合同》约定的保修期限和保修范围,对工程项目进行保修
四、材料供应及费用
1.甲方应按照《装饰施工合同》约定的时间和地点,向乙方供应施工所需材料
2.乙方应合理使用甲方提供的材料,并妥善保管,防止材料损失和浪费
3.甲乙双方应按照《装饰施工合同》约定的价格和支付方式,结算材料费用
五、违约责任
1.任何一方违反本补充协议书的约定,应承担相应的违约责任,向对方支付违约金
2.违约金的具体数额和计算方式,按照《装饰施工合同》约定的违约责任条款执行
六、争议解决
1.本补充协议书签订后,甲乙双方应共同努力,确保工程顺利进行
2.如在施工过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼
七、其他
1.本补充协议书自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效
2.本补充协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期____年____月____日注意事项及解决办法
1.确保合同双方主体资格合法,具有签订和履行合同的能力和条件解决办法合同签订前,双方应向对方提供有效的营业执照、资质证书等相关文件,以证实自身的合法资格
2.明确工程范围和内容,确保双方对工程项目的理解一致解决办法详细填写工程项目的具体部位、面积、设计方案、施工图纸、材料品牌、质量要求、施工工艺和验收标准等内容,以避免歧义
3.遵守工期约定,确保工程按时完成解决办法乙方应制定合理的施工计划,并按照计划进行施工如因特殊情况导致工期延误,应及时与甲方沟通,并采取相应的措施
4.保证工程质量,符合设计和施工要求解决办法乙方应严格按照设计和施工标准进行施工,甲方有权对施工过程和结果进行监督和检验如发现质量问题,乙方应及时整改
5.材料供应和费用结算应按照合同约定进行解决办法甲方应按时提供材料,并确保材料质量乙方应合理使用材料,并妥善保管双方按照合同约定的价格和支付方式进行费用结算
6.如有违约行为,应承担相应的违约责任解决办法违约方应按照合同约定的违约责任条款,向对方支付违约金如双方协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.甲方指合同的一方当事人,通常为工程项目的委托方或业主
2.乙方指合同的另一方当事人,通常为工程项目的施工方或承包商
3.装饰施工合同指甲方委托乙方进行装饰工程施工,双方约定的合同
4.工程范围指合同中约定的工程项目包括的具体部位、面积、设计方案、施工图纸等内容
5.工期指工程项目从开始施工到竣工交付的总时间
6.工程质量指工程项目施工过程中,符合设计方案、施工图纸和施工工艺要求的程度
7.保修指乙方在合同约定的保修期限和保修范围内,对工程项目进行维修、更换损坏部分的责任
8.违约金指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金
9.争议解决指当合同双方在履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法应用场合
1.适用于甲方(业主或委托方)与乙方(施工方或承包商)之间就装饰工程施工所签订的补充协议
2.可用于各类装饰工程项目,包括但不限于住宅、商业空间、办公场所等补充条款
1.施工变更如工程项目在施工过程中发生变更,双方应签订补充协议,明确变更内容、工程量、工期调整及费用变化等相关事项
2.材料变更如甲方提供的材料品牌、型号、质量等发生变更,双方应签订补充协议,明确变更后的材料供应及费用结算等事项
3.工程延期如因特殊情况导致工程项目无法按约定工期完成,乙方应向甲方提出延期申请双方可签订补充协议,明确延期原因、工期调整、违约责任等事项
4.工程质量保修如乙方在工程竣工后未能按照约定保修期限和保修范围履行保修责任,双方可签订补充协议,明确保修责任、保修期限、保修费用等事项
5.争议解决如在合同履行过程中发生争议,双方可签订补充协议,明确争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等事项附件列表
1.营业执照、资质证书等甲方主体资格证明文件
2.设计方案、施工图纸、施工工艺等工程相关文件
3.材料供应清单、品牌、型号、质量标准等材料相关文件
4.工程量清单、工程预算、费用结算等经济相关文件
5.施工进度计划、工期调整等工程进度相关文件
6.保修条款、保修记录等工程质量相关文件
7.争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等法律文件。