还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________鉴于甲方委托乙方进行大棚建设工程,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,订立本合同,共同遵照执行第一条工程内容
1.1乙方根据甲方的委托,负责大棚建设工程的设计、施工及验收等工作
1.2工程包括但不限于大棚结构建设、配套设施安装、土地平整、排水系统施工等第二条工程质量
2.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量
2.2工程验收合格后,乙方应承担一定的质保期责任,质保期自工程验收合格之日起计算第三条工程进度
3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程,如有特殊情况导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并采取措施减少损失
3.2甲方应按照合同约定提供施工条件,确保工程顺利推进第四条工程费用
4.1乙方向甲方提供的工程报价为____元(大写____________________元整)
4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项第五条付款方式
5.1甲方支付工程款项分三次,具体如下
(1)合同签订后7天内,支付工程总价的30%;
(2)工程进度达到50%时,支付工程总价的30%;
(3)工程验收合格后,支付工程总价的40%
5.2乙方开具等额的正规发票,甲方按合同约定时间支付第六条违约责任
6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失
6.2若乙方未按照约定工期完成工程,应按照逾期部分工程总价每日支付千分之二的逾期违约金第七条争议解决
7.1本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉第八条其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份
8.2本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力甲方(盖章)______________________乙方(盖章)______________________签订日期______________________注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,双方应确保合同内容合法、合规解决办法双方应仔细审查合同内容,确保不违反国家法律、法规,必要时可寻求专业法律意见
2.双方应保证提供的合同信息真实、准确、完整解决办法双方在签订合同前应进行必要的尽职调查,确保所提供信息的真实性
3.合同金额、工程进度、付款方式等关键条款需双方明确约定,确保合同履行过程中的权益保障解决办法明确约定合同关键条款,并通过附件、补充协议等形式具体化,以减少履行过程中的纠纷
4.双方应严格按照合同约定的工期完成工程,如有特殊情况导致工期延误,应及时沟通,采取措施减少损失解决办法双方应设立沟通机制,及时协商处理工期延误等问题
5.工程质量应符合国家和行业相关标准、规范,双方应共同参与工程验收,确保工程质量解决办法明确工程验收标准和程序,双方共同进行验收,如有质量问题,应按照约定及时整改
6.合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉法律名词及名词解释
1.甲方指承担合同义务,委托乙方进行工程的一方
2.乙方指履行合同义务,负责工程设计、施工及验收的一方
3.工程内容指合同中约定的乙方应完成的工程范围和内容
4.工程质量指工程满足规定要求的标准和特性,包括结构安全、使用功能、外观等方面
5.工程进度指工程按照约定工期顺利进行的情况
6.工程款项指甲方按照合同约定支付给乙方的工程费用
7.违约金指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金
8.争议解决指合同履行过程中发生的争议,通过友好协商、调解或法律途径等方式解决的过程应用场合
1.大棚建设工程的委托方(甲方)与承包方(乙方)之间的合同签订
2.适用于各类大棚建设工程项目,包括但不限于农业种植、科研试验、观光农业等
3.适用于合同双方为法人或其他组织的情况补充条款
1.工程变更如因设计或施工需要变更工程内容、规模、标准等,双方应签订变更协议,明确变更内容、费用及工期等
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商解决,根据情况部分或全部免除责任
3.工程保险建议甲方为工程购买适当的保险,以降低风险
4.知识产权工程设计、技术等成果的知识产权归属按照双方约定处理
5.环境保护乙方应遵守相关环境保护法律法规,确保工程施工过程中的环境保护附件列表
1.工程设计方案
2.施工图纸
3.工程预算书
4.工程进度计划
5.质量标准及验收规范
6.乙方资质证明文件
7.保险单据
8.其他双方认为需要附加的文件。