还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________鉴于甲方为一方,乙方为另一方,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜,经充分协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称____________________
1.2工程地点____________________
1.3工程规模____________________
1.4工程内容____________________第二条合同价格
2.1本工程的合同总价为人民币(大写)____元整(小写)_____元
2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸,以及现场踏勘后编制的报价中包括了所有施工内容、工程量、材料、设备、人工、管理、税费等费用
2.3乙方应保证工程质量,并按照约定的工期完成工程第三条工期
3.1合同约定的工期为____个月,自双方签订合同之日起计算
3.2乙方如因自身原因导致工程延期,应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为每日违约金金额为合同总价的千分之一第四条材料与设备
4.1甲方应负责提供本工程所需的所有材料和设备,并保证材料和设备的质量符合国家标准和工程要求
4.2乙方应严格按照甲方提供的材料和设备进行施工,并保证工程质量第五条质量标准
5.1本工程的质量标准应符合国家标准和行业规范,并达到设计文件和合同约定的要求
5.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,并保证工程质量第六条付款方式
6.1本工程的付款方式分为三次,具体付款时间及比例由双方在补充条款中约定
6.2甲方支付乙方工程款项时,应扣除合同总价5%的质量保证金质量保证金在工程验收合格后,无息退还乙方第七条验收与保修
7.1工程完成后,乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请甲方应在验收合格后支付剩余的工程款项
7.2本工程保修期限为____年,自工程验收合格之日起计算保修期内,乙方应对工程质量问题负责修复或更换第八条违约责任
8.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失
8.2本合同的违约金计算方式为每日违约金金额为合同总价的千分之一第九条争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他约定
10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质量保证金退还乙方后终止甲方(盖章)____________________乙方(盖章)____________________甲方代表(签名)______________乙方代表(签名)______________签订日期____________________注意事项
1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规,双方应保证合同内容的合法性
2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同
3.合同中的质量和工期要求应符合国家标准和行业规范,乙方应保证工程质量,按期完成工程
4.双方应严格保密合同内容和双方的商业秘密,未经对方同意,不得向第三方披露
5.如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决办法
1.违反法律法规依法承担相应的法律责任,如罚款、赔偿等
2.擅自变更或解除合同违约方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿给对方造成的损失
3.工程质量问题乙方应负责修复或更换,如因修复或更换导致工程延期,乙方应支付违约金
4.泄露商业秘密违约方应承担相应的民事责任,如赔偿损失、停止侵权等
5.争议解决依法向有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.合同法是指调整合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定
2.甲方指承担合同义务的一方,本合同中为委托乙方进行建设工程的一方
3.乙方指承担合同义务的一方,本合同中为接受甲方委托进行建设工程的一方
4.工期指合同约定的完成工程的时间期限
5.质量保证金为确保工程质量,甲方在支付工程款项时扣除的一定比例的款项,待工程验收合格后无息退还乙方
6.违约金违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿
7.验收对完成的工程进行检查、评定,以确认其是否符合合同约定和国家标准的过程
8.保修乙方对完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复或更换责任
9.争议解决解决合同履行过程中双方发生的争议的方式,如友好协商、诉讼等应用场合
1.适用于甲方委托乙方进行各类建设工程,如房屋建筑、土木工程、基础设施建设等
2.适用于乙方提供设计、施工、材料供应等服务的情况补充条款
1.工程设计甲乙双方应就工程设计方案、施工图纸等进行充分沟通,确保设计符合工程需求和质量要求
2.材料和设备供应甲乙双方应明确材料和设备的种类、规格、质量标准等,并约定供应时间和地点
3.工程变更如遇工程变更,甲乙双方应协商一致,并按照变更后的工程量、工程内容和工期等进行调整
4.不可抗力因不可抗力导致工程延期或无法履行合同,双方应按照相关法律法规的规定承担相应的责任
5.工程验收甲乙双方应按照约定的时间、地点和标准进行工程验收验收不合格的,乙方应负责整改直至达到验收标准
6.质量保证乙方应保证工程质量,并在保修期内承担质量问题的修复或更换责任
7.违约责任明确双方在违反合同约定的情况下应承担的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等
8.争议解决约定双方在发生争议时应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼附件列表
1.工程设计方案
2.施工图纸
3.材料和设备清单
4.工程量清单
5.付款凭证
6.工程验收报告
7.质量保修书
8.其他与履行合同相关的文件和资料。